水利工程投标文件格式

1、开标一览表一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书三、投标保证金四、工程结算款支付帐户五、资格审查资料六、项目管理机构七、拟投入本工程的主要施工设备表及承诺书八、其他资料九、已标价工程量清单开标一览表工程名称湖南省浏阳巾潭水大瑶镇段治理工程投标人名称资质等级水利水电工程施工总承包级注册建造师（项目负责人）姓名资质等级专业身份证号码注册证书编号技术负责人姓名职称等级专业职称证书编号专职安全员姓名安全生产考核合格证书编号投标总报价（元）（加盖注册水利工程造价工程师执业印章）（大写）（加盖注册水利工程造价工程师执业印章） （小写）总工期日历天，一年一月一日至一

2、年一月一日质量承诺投标保证金金额：万元注：本表中的投标总报价应该与投标函中的投标总报价及工程量清单报价表中投标总价一致。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （签名）日期：年 月 日一、投标函及投标函附录（一）投标函1 .我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿意承诺以招标人发布的合理定价（包括总价、单价、措施费、其它费用等），即人民币（大写）（加盖注册水利工程造价工程师执业印章）元（¥ 元）作为投标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包 工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。2 .我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。3 .随同本投标

3、函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥元）。4 .如我方中标:（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（5）我方承诺工程结算款支付帐户是我方的基本账户。5 .我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6 .我方在此承诺，如查实我方的项目负责人有未完承建项目，中标无效，由第二名替补，以此类推，我方无

4、异议。投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年 月 日（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：2工期1.1.4.3天数：日历天3缺陷责任期1.1.4.512个月4分包不允许5承包人工期延误赔偿费5000元/天6承包人工期延误赔偿费限额合同彳的5%7质量保证金扣留的百分比月进度金额10%8质量保证金的限额合同彳的5%投标人：（名称）法定代表人或委托代理人：（盖单位章）（签名）日期：年月日二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年 月 日经营期限：姓名：性别：年龄:身份证号码： 职务：

5、 系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年 月日（后附法定代表人二代身份证复印件）二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人： （盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年 月日（后附代理人二代身份证复印件，委托代理人必须为拟任项目负责人）三、投标保证金我公司在投标截止时间前，已从我公司企业总部基本帐户采用银行转账方式

6、提交了用于招标的 投标保证金，其金额为人民币 万元整。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （姓名）（签名）日期：（后附银行转账凭证复印件）四、工程结算款支付帐户我公司在递交投标文件的同时， 提交我单位工程结算款支付帐户，该账户是我单位的基本账户,帐户如下：开户银行：帐户名称：帐 号：投 标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （姓名）（签名）日期：（后附人民银行核发的“开户许可证”复印件）五、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数企业资质等

7、级其中水利专业注册建造师营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员经营范围备注注：1、应附营业执照、企业资质等级证副本、安全生产许可证复印件，省外企业还应附入湘施工登记证的复印件。2 、相关材料复印件附后。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （签名）日期：年 月 日（二）上一年度财务状况（上一年度指2010年度）1、财务状况表财务状况表单位：万元名称2010年度一、注册资金二、净资产三、总资产四、固定资产五、流动资产六、流动负债七、负债合计八、营业收入九、净利润注：1、应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润 表和财

8、务情况说明书的复印件。2、相关材料复印件附后。2、拟投入本合同的流动资金证明文件我方拟投施工的流动资金为 万元，资金来源于 ,资金来源证明文件附后。投标人：（名称）法定代表人或委托代理人：（盖单位章）（签名）日期：年月日（三）近5年完成的类似项目情况表（近5年指2006年10月1日2011年9月30日）合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目负责人技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注：在本表后附中标通知书及施工合同全套证明文件原件的复印件。每张表格只填写一个项 目，并标明序号。（四）近3年发生的诉讼及仲裁情况表（近3

9、年指2008年10月到2011年9月）序号诉讼及仲裁事项诉讼及仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项备注：“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁 决等有关法律文书复印件。（五）不拖欠民工工资承诺书不拖欠民工工资承诺书我公司一旦中，将严格执行国家及地方有关法律、法规及部门规章规范有序地进行工程施工, 特在此郑重承诺：保证在工程施工过程中不拖欠民工工资，并保证民工工资不低于有关规定。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （签名）日期：年 月 日(六)投标技术性响应承诺书投标技术性响应承诺书我方已仔细研究了施工招标文件(包括补充通知)的全部

10、内容并察勘了现场，现根据招标文件 和我公司的实际能力对本投标项目承诺如下：1、我方提交的投标文件在投标截止后的 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方 一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改 投标文件。2、我方提交的投标文件的内容实质上响应招标文件的要求。如有重大偏离或保留的， 评标委员会可以作废标处理。重大偏离或保留系指下列情况之一：(1)对投标的工程范围、工作内容和工期有实质性的偏离；(2)对工程质量或作用性能产生不利影响；(3)对招标文件中规定的双方的权利和义务作实质性修改；(4)附有招标人无法接受的条件；(5)不符合招标文件规定的其

11、他实质性要求；(6)纠正这种偏离或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。3、我方确认招标文件第二章投标人须知和第四章合同条款及格式的内容。4、若我方中标：(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件的规定派代表前去签订施工承包合同和提交履约担保证件，否则可视我方拒签合同，作放弃中标处理并没收投标保证金。(2)随同本投标文件中的任何部分，经你方确认后可作为施工承包合同文件的组成部分。(3)我方保证在进场后按合同条款的要求向业主提交一份在投标文件施工组织设计的基础上， 更详细针对本项目特点的施工组织设计，按照施工承包合同的规定完成施工前的准备工作，接到开 工通知后按照经监理单位批准的施工设计调

12、遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备， 并保证在招标文件规定的工期内完成招标文件规定的全部工作，否则按照招标文件中有关处罚条款 接受处罚。(4)我方保证严格依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工承包合同的要求进行施工，并对工程质量负责。工程质量目标为:(5)我方保证严格依据国家、 水利行业有关规定和施工承包合同的要求安全施工，并与你方签订安全生产协议。安全目标为：不发生重大及以上安全事故。(6)我方保证严格依据国家、 水利行业有关规定和施工承包合同的要求文明施工。文明施工目标：争创文明施工工地。(7)我方保证凡经我方采购的建筑材料和工程设备在进

13、入施工现场前均按有关规定检验合格， 我方对其质量及引起的一切后果承担责任。(8)我方保证，如工程在施工承包合同规定的保修期内出现质量问题，由我方负责保修并承担所需费用。投标人：(名称)(盖单位章)法定代表人或委托代理人： (签名)日期：年 月 日六、项目管理机构(一)项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险个人编号投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （签名）日期：年 月 日（二）拟投入主要人员承诺书我公司一旦中标，将保证我公司为配置的项目管理机构人员按以下表中的内容到达工地和待在工地，严格按照施工合同履约。未经你方同意，我方保证不对本管

14、理机构人员作重大调整。若我方自行调整人员，你方有权解除合同，由此造成的损失由我方负责。若我方以下人员未按时到达工地或者未经你方同意擅自离开工地， 你方可以按照违约处理并对我方处罚违约金，其标准为人民币2000元/天人，本违约金上不封顶。职务姓名身份证号计划达到工地日期计划离开工地日期在工地的总天数当事人签名投标人：（名称）法定代表人或委托代理人：（盖单位章）（签名）日期：年月日（三）项目负责人无在建项目承诺书本人（项目负责人姓名）作为（投标人名称）选派参加投标的项目负责人,为 级注册建造师，本人在此承诺：本人知道法律不允许同一注册建造师不能同时在两个及两个以上的工程项目上担任施工项目负责人。在

15、本项目施工期间没有由本人担任施工项目负责人（注册建造师）的其他在建工程项目。若查实本人有上述行为，本人愿意接受相关规定的处理，同时本公司按投标函中承诺，本项目中标无效，由第二名替补，以此类推，无异议。特此承诺！投标人:（名称）（盖单位章）项 目 负 责 人:日期:（签名）（四）主要人员简历表姓名年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于（学院/学校）（系/专业）主要施工管理工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：1、主要人员是指项目经理（拟任项目负责人）、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员 （

16、其它主要人员指造价员、施工员、材料员），每个人员列一张表；2、项目负责人应附注册建造师执业证书、二代身份证、B类安全生产考核合格证、企业最近办理的6个月及以上养老保险证明的复印件；技术负责人应附二代身份证、职称证、企业最近办理的6个月及以上养老保险证明的复印件；财务负责人应附二代身份证、企业最近办理的6个月及以上养老保险证明的复印件；安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员及其他主要人员应附二代身份证、执业资格证或岗位证书、企业最近办理的6个月及以上养老保险证明的复印件；3、投标人企业负责人、专职安全生产管理人员应分别附水行政主管部门核发的A类、C类安全生产考核合格证书；4、相关材料

17、复印件附后。投标人：（名称）（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签名）日期：年 月 日七、拟投入本工程的主要施工设备表及承诺书（一）拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率KW生产能力用于施工部位备注（二）拟投入本工程的主要施工设备承诺书致我公司有幸参加的投标，本人以（投标单位名称全称）公司法定代表人的身份郑重声明并承诺：1、投标文件中提供的“拟投入本工程的主要施工设备表”中的施工设备资料真实有效，施工设备生产能力均满足该工程的需要。2、我公司一旦中标，保证按照投标文件中“拟投入本工程的主要施工设备表”提供的施工设备进场施工，并按照不低于以上要求的设备准时

18、进场。若我方擅自更换施工设备，或因施工设备造成 的误工、损失由我方负责。投 标 人：（名称）（盖单位章）法定代表人： （姓名）（签字或盖章）日 期：八、其他材料（一）缴纳招标代理费承诺书致:若我公司有幸能够在的施工招标中中标，我公司承诺按招标文件中的规定及时缴纳招标代理费：1、招标代理服务费以中标通知书中确定的中标总金额作为招标代理费收费的计算基数，按国家发展计划委员会颁布的计价格 20021980号文中工程类收费标准计取，在领取中标通知书前，由我 公司全额向本项目的招标代理人一次性缴纳。2、招标代理费币种为人民币。投标人：（名称）法定代表人或委托代理人：（盖单位章）（签名）日期：年月日（二）其它资料投标人认为需要提交的其它资料。九、已标价工程量清单（一）合理定价清单承诺书（格式）致：我公司有幸参加的投标，在此，本人以（投标单位名称全称）公司法定代表人的身份郑重声明 并承诺：经过现场考察和仔细研究上述工程招标文件的招标公告、投标人须知、合同条款、技术标准和 要求、合理定价清单、招标图纸和其他有关文件后，我公司结合企业的自身情况，愿意以招标人发 布的合理定价清单（包括总价、单价、措施费、其它费用等）为我公司的投标报价。同时承诺，如 我方中标，合理定价清单中的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投 标 人