室内墙、地面铺贴砖工程承包合同协议书范本

1、编号：室内墙、地面铺贴砖工程承包合同甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月日发包方： （以下简称甲方）分包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循平等 自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双 方协商达成以下协议：第一条分包内容：1、该工程所涵盖的室内墙面和地面铺贴砖工程。1）乙方自备一切使用工具、运输工具（垂直运输机械由甲方提供），加班的照明设施和自身的 安全防护设施全部自理。2）铺贴砖用材料的场内运输、搬运工作及场地的清理。新砖到场的淋水及工作面的湿润，铺贴 后的砌体养护工作。3）自检交接、清扫场

2、地。清理包括楼内铺贴砖施工所产生的残灰、残渣、碎砖等；施工前、后 所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。各工序自检合格后报甲方现场检验。第二条分包方式：甲方提供以上承包内容所需的主要铺贴砖用材料，乙方提供完成以上承包内容所需的工具、机 具，零星材料，辅助材料。以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工的一次性包干单价的 方式进行分包。第三条合同工期：本工程从合同鉴定之日起，从年_月_日至年月日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。第四条分包单价：1、甲方将本项目室内墙面和地面铺贴砖工程承

3、包给乙方，承包工程量按实际铺贴砖面积计算。墙面砖单价： 元/m2卫生间地砖单价： 元/m2地板砖单价：元/m2 （包括踢脚线在内不另计面积）台阶砖单价：元/m2 （包括踢脚线补斜边在内不另计面积）外墙裙单价： 元/m2 （包括打底贴砖后与保温墙面平齐）。（以上单价含施工所需之工具；如斗车、磨片地施电线等）。单价包含定额所有工序（清理基层、材料转运、打底、扫毛、砂灰搅拌及门子架搭设等，包含钉网人工）。具体单价见附件1 :实物量单价表。2、对分包单价的明确：本合同单价包含如下工作内容：楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。楼地面块料面层包括清

4、理基层、备料、调制砂浆与胶粘剂、浸润块料，抹结合层、铺贴块料、勾缝，高级块料面层打腊擦光；墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴 磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除；如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方 负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直 至合格。本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，岀现事故与由乙方负责）第五条 提供作业人员：乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共 人。第六条价款的结算与支付注：本工程无预付款。1、

5、价款的结算：1） 根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员根据施工任务 书岀具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算 依据。2） 甲方岀具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认，乙方委托的代理人没有签字确认的以 甲方岀具的结算单为准。2、结算时间：按月进行结算：定为每月的 号。3、价款的支付：1）费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证；在建设单位付款正常条件下，甲方按月进度结算额的% 经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工后

6、付至_%。2）工程竣工后留质保金 _%，待工程质保期满后未岀现质量问题，全额返还。第七条工程质量1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议 应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。2、质量标准，双方约定如下：质量标准：合格。3、具体质量要求：铺贴砖严格按照以下工艺流程施工：4）地砖：基层清理-定位-摊铺水泥砂浆结合层-安装标准块-拉控制线-铺贴-养护-清理 灌缝-成品保护。地面基层必须进行清理，地面不得有积水。调整地面预埋管线的高度，预留孔洞线盒，设备基 础的位置，划毛并浇水养护，做好灰饼或标筋。面砖在正式铺帖前要全面检查，按照规格、颜色、花纹、

7、使用顺序分类放置，易腸有裂缝、掉角、表面有缺陷的地砖，特别是色差问题，要保证铺贴完成后色泽一致。面砖必须放在水中浸泡23h才可铺贴。面砖表面平整度、垂直度、接缝高低差及缝格平直度均要符合施工要求。做好成品保护，用木板及采布条等进行全面保护，在养护期间严禁上人。5）墙砖：基层清理-砖墙湿润-吊立线-贴灰饼-做冲筋-抹底灰-抹找平层-分横竖皮数- 粘贴面砖t勾缝t质量检查t成品保护。面砖材料应表面平整、边缘整齐、棱角不得破坏，表面光洁，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和 裂纹。施工时所用胶结材料的品种、掺合比例应符合设计要求，并具有产品合格证。镶贴、安 装饰面砖的基体，应具有足够的强度、稳定性和刚度。光

8、滑的基层表面镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍应清除干净。面砖镶贴必须牢固不空 鼓、无歪斜、无缺棱掉角和裂缝等缺陷。应勾缝密实、表面平整、缝隙宽窄均匀、缝格平直、 颜色一致，阴阳角处的砖搭接方向正确。严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查人员名单上墙，严格控制抹灰质量。第八条安全施工及安全事故处理1、安全施工：1）甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定， 严格按安全标准组织施工。2） 乙方使用的各类机械、 脚手架及防护设施， 应由甲方主管部门 （或指定的负责人） 进行检查, 并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

9、3）乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应安全生产保险，其费用由乙方承担。 2、伤亡事故处理：乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现 场设备，须做岀书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工 人员（包括但不限于技术人员、农民工等）与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。 施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方第5页共10页对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利第九条 环境控制 乙方

10、在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定， 避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。第十条 机具设备供应1、由甲方提供的机械设备为： 搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车。2、由乙方自备的工具为： 小型手持工具：扫把、铁皮、软管、斗车；扁担、铲子、桶、广线、安全帽、安全带、靠尺、 线坠子、灯线、灯泡、等。3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工 现场。4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严 格按操作规程使用，加强维修保养。第十一条

11、 双方义务1、甲方1）对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、 安全消防及企业内部管理制度等方面的 教育工作，并进行监督检查。2）及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健 康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生 的安全事故责任由乙方自负。3）负责安排好乙方人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据 相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。4）为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司质量环境职业健康安全管理体系管理。5）严格履行合同

12、规定内容，监督乙方工人工资的发放。6）及时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。2、乙方1）应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于18 周岁，不超过 55 周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行 登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。2）保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后 果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。当 甲方不能保证连续生产时， 乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下， 可将人员进行临时调整

13、， 对所调整的人员向甲方出据书面通知。3）在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或 丢失应折价赔偿。4）对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲 方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向 甲方提供有关情况和资料。5）乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。6）乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和 工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算 款中扣除，代其购买。因施工安全

14、措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方 自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。第十二条 违约责任1、甲方1）由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做 好记录，作为结算凭证。2）任务不足时，应提前 7 天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。第 7 页 共 10 页3）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2、乙方1）因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失 由乙方负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清 造成的工程

15、质量问题由乙方负责。2） 施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在_2 日内岀示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。3）进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安 排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。第十三条如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止。第十四条 如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双方协商解决并做好善后工作。第十五条 为保证合作顺利进行， 乙方为派驻工地的代表， 负责日常的管理、 协调工作第十六条 因履行本合同发生的或与本合同

16、有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意 交由甲方所在地法院管辖解决。第十七条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应岀示身份证明，委托代理人应岀示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。第十八条 本合同一式六份，具有同等法律效力。第十九条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订第8页共10页的协议等，内容与本合同相抵触者无效 补充条款：1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此 为由向甲方追加费用。2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。3、乙方应严格按照合同约定的工