全国注册监理工程师三控考试精讲篇36

1、试卷名称：工程建设合同管理精讲班第 36讲作业卷详细情况一、单选题：1、 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天, 承包人就此向发包人提岀工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。A. 总索赔B. 道义索赔C. 默示索赔D. 工程变更索赔目A辺B简C辺D你的答案：标准答案：c本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：按索赔的合同依据分类，索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。合同中明示的 索赔是指承包人所提岀的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据；合同中默示的索赔，即 承包人的

2、该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某 些条款的含义，推论岀承包人有索赔权。对于该工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断 路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5天，承包人就此向发包人提岀工期索赔。属于默示索赔。2、 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()。A. 在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B. 工程师在授权范围内所作岀的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C. 工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D. 工程师的索赔处理决定不需通知发包人r r r rA B C D你的答案：标准答案

3、：a本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：在经过认真分析研究，与承包人、发包人广泛讨论后，工程师应该向发包人和承包人提出 自己的“索赔处理决定”。通过协商达不成共识时，承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为 索赔成立那部分的付款和工期顺延。不论工程师与承包人协商达到一致，还是他单方面作岀的处理决定:(1) 批准给与补偿的款额和顺延工期的天数如果在授权范围之内，则可将此结果通知承包人，并抄 送发包人。补偿款将计入下月支付工程进度款的支付证书内，顺延的工期加到原合同工期中去。(2) 如果批准的额度超过工程师权限，则应报请发包人批准。通常，工程师的处理决定不是终

4、局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。3、 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。A.现场同 期记录B. 索赔意向通知C. 索赔报告D. 索赔证据A B C D你的答案：标准答案：b本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提岀索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和 要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承

5、包人的索赔要求。4、 在工期索赔中，对于持续影响时间超过28天以上的延误事件，工程师最终批准的总展延工期天数应（ ）。A. 必须等于以前各阶段已同意展延天数之和B. 是承包商每隔28天报送的阶段天数之和C. 不应少于以前各阶段，已由工程师同意展延天数之和D. 工程师有全部权限处理工期展延A B C D你的答案：标准答案：c本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：对于持续影响时间超过 28天以上的工期延误事件，当工期索赔条件成立时，对承包人每 隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后，每次均应作岀批准临时延长工期的决定，并于事件影响结 束后28天内承包人提岀最终的索赔

6、报告后，批准顺延工期总天数。应当注意的是，最终批准的总顺 延天数，不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。规定承包人在事件影响期间必须每隔28天提岀一次阶段索赔报告，可以使工程师能及时根据同期记录批准该阶段应予顺延工期的天数，避免事件影 响时间太长而不能准确确定索赔值。5、 当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期展延时，（）。A. 工程师的决定为最终决定B. 业主有权根据工程实际情况不同意顺延工期，宁可给承包人增加费用补偿C. 由工程师与业主协商一致D. 业主不得变更工程师已下达的决定rf| f r rA B C D你的答案：标准答案：b本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以

7、你的得分为 0分 解 析：当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告， 再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规 定等的有关情况，决定是否同意工程师的处理意见。例如，承包人某项索赔理由成立，工程师根据相 应条款规定，既同意给予一定的费用补偿，也批准顺延相应的工期。但发包人权衡了施工的实际情况 和外部条件的要求后，可能不同意顺延工期，而宁可给承包人增加费用补偿额，要求他采取赶工措施, 按期或提前完工。这样的决定只有发包人才有权作出。索赔报告经发包人

8、同意后，工程师即可签发有 关证书。6、依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。A. 只能向有合同关系的对方提出索赔B. 工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C. 工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D. 索赔处理应尽可能协商达成一致你的答案： 标准答案：b本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：建设工程施工合同示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后, 如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提岀的该项索赔要求已 经认可。7、当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时应

9、()。A. 由监理工程师单方面决定一个他认为合理的单价或价格B. 由业主自行决定索赔的处理意见C. 由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果D. 提请仲裁机关处理你的答案： 标准答案：a本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分 解 析：工程师有处理索赔问题的权力，包括：(1) 在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。(2) 对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分 可指令承包人作岀进一步解释，或进一步补充资料，提岀审查意见。(3) 在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补

10、偿量达不成一致时，工程师有权单方 面作岀处理决定。(4) 对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定 的期限内支付。8、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A. 当工程师与承包人就补偿达不成一致做岀处理决定B. 认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C. 批准承包人缩短合同工期D. 将批准的索赔额纳入月进度款中A B C D你的答案：标准答案：c本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：当工程师与承包人就补偿达不成一致时，有权做出处理决定，工程师认为必要时，可以要 求承包人提供索赔证据

11、的补充资料；工程师有权将批准的索赔额纳入月进度款中支付；工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但工程师不能扣减合同工期。9、依据FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A. 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失A B C D你的答案：标准答案：c本题分数：6.52分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0分解 析：承包商的索赔包括工期索赔、费用和利润的索赔，什么情况下可以索赔索赔、费用或利润 如下表：可以含锂补偿璋:包人索賠的条款序号棗款号

12、王要内容可补信内溶工期费用利润L1.9延误发肢图址22.1延误移交施工现场434.7承赳人低据工程师提供的错谍数据导致放线错误J44. 12不可预见的外界条件54. Z4施工中過到立物和古迹57.4非承赳人原因检验导致施工的延饯J478 4( J变再导致鏤工时间的延氏8叮畀竜不利的气徴樂件9由于僅染病或苴也政府行対导敦削工期的延误10业主或其他承色人的干扰11fi 5公共当局引起開延俣1210.2业主提前占用工程713ILL 3对竣工橙验的干扰1413. 7后续法规的调整-7応ie.i业主办理的保险耒能从隰陀公匍戏得补倦制分1619. 4不可抗力爭件造成的描害二、多选题：10、 按索赔事件的性

13、质分类，索赔可以分为（）。A. 工程加速索赔B. 工程变更索赔C. 合同中明示的索赔D. 合同中默示的索赔E. 合同被迫终止的索赔A B C D E你的答案：标准答案：a, b, e本题分数：13.04分，你答题的情况为错误 所以你的得分为.00分解 析：按索赔事件的性质分类1）工程延误索赔2）工程变更索赔3）合同被迫终止的索赔4）工程加速索赔5）意外风险和不可预见因素索赔6）其他索赔11、 工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A. 业主延误移交施工现场B. 不可抗力造成的损失C. 业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D. 施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施

14、工成本增加的补偿E. 施工中遇到异常恶劣气候条件的影响A B C D E你的答案：标准答案：a, c本题分数：13.04分，你答题的情况为错误 所以你的得分为.00分解 析：FIDIC施工合同条件中，按照引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能给 予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别作岀了相应的规定。主姜內容可补信内容工期费用和润11.5延误恋啟團抵7V22.1延误移变厲工现场34 7瑕甩人低据工程师提供的惜澳数据导钱賊线错误4A. 12不可硕见的外界条件54 24施工中退到文物和古逛57.4菲啟包人原因检验导致施工的延课73a)变更导致竣工时间的延长S(J异第不刑的咒候乗件9ta商于

15、任染循或苴他政府行为导致的工期的延俣10业主或其他承包人的干扰11B 5公共当局弓國曲延埃71£10.2业圭捉前占用工程1310.3对竣工检瞌的干扰1413 T肓续法规的调整d15IS. 1业主办理的保险耒能从保喘公司姦禅补倦部分1619. 4不可抗力爭件造成的描害712、承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的（），还应递送正式的索赔报告。A. 14 天B. 28 天C. 工程师同意的其他合理时间内D. 业主同意的其他合理时间内E. 56 天你的答案：标准答案：b, c本题分数：13.04分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为.00分解 析：索赔意向通知提交后的 28天内，或工程师

16、可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括：事件发生的原因，对其权益影响的证据资料，索赔的依据，此 项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。13、工程师判断承包商向业主索赔成立的条件包括()。A.B.由于业主原因造成费用增加和工期损失 由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.D.由于分包商原因造成费用增加和工期损失 按约定提交了索赔意向E.提交了索赔报告你的答案:标准答案：a, b, d, e本题分数:解 析:13.04分，你答题的情况为错误所以你的得分为.00分工程师判定承包人索赔成立的条件为：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支岀，

17、或总工期延误；(2) 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险 责任；(3) 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人 的补偿额。14、当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括A.)。经工程师认可的施工进度计划B.C.D.汇率变化表 施工会议记录 招标文件E.合同履行中的来往信函你的答案:标准答案：a, b, c, e本题分数:13.04分，你答题的情况为 错误所以你的得分为.00分解 析：工程师对索赔报告审

18、查时，首先判断承包人的索赔要求是否有理、有据。承包人可以提供的证据包括下列证明材料：(1) 合同文件中的条款约定；(2) 经工程师认可的施工进度计划;(3) 合同履行过程中的来往函件；(4) 施工现场记录；(5) 施工会议记录；(6) 工程照片；(7) 工程师发布的各种书面指令；(8) 中期支付工程进度款的单证;(9) 检查和试验记录；(10) 汇率变化表；(11) 各类财务凭证；(12) 其他有关资料。15、依据FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的 情况有()。对竣工检验的干扰不可抗力造成的损失延误移交施工现场A.B.C.D.E.业主提前占用工程非承包商原因检验导致施工延误你的答案:本题分数:解 析:标准答案：a, c, e13.04分，你答题的情况为错误所以你的得分为.00分FIDIC施工合同条件中，按照引