土木工程类建设工程监理案例分析模拟试题与答案32

1、土木工程类建设工程监理案例分析模拟试题与答案32(一)本题为案例分析题，请求分析合理，结论正确；有计算请求 的，应简要写出计算过程。1. 该工程合同条款中除合同价形式的约定外，有哪些条款存在不 妥之处，请指出来，并说明理由。答案:该合同条款中存在的不妥之处和理由如下。(1) 不妥之处：建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下 主要管网线路资料供施工单位参考使用。理由：建设单位向施工单位提供保证资料真实、准确的工程地 质和地下主要管网线路资料，作为施工单位现场施工的依据。(2) 不妥之处：允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工 单位。理由：招标投标法规定，禁止分包单位将分包的工程再次 分包

2、。(二)木题为案例分析题，请求分析合理，结论正确；有计算请求 的，应简要写出计算过程。1. 某工程项目由A、B、C、D四个分项工程组成，合同工期为6 个月。施工合同规定：1. 开工前建设单位向施工单位支付10%的工程预付款，工程预 付款在46月份结算时分月均摊抵扣。2. 保留金为合同总价的5%,每月从施工单位的工程进度款中扣 留10%,扣完为止。3. 了程进度款逐月结算，不考虑物价调整。4. 分项工程累计实际完成工程量超出计划完成工程量的20% 时，该分项工程工程量超出部分的结算单价调整系数为0. 95o各月计划完成工程量及全费用单价，见表2-1。13月份实际完成的工程量，见表2-2。表2-1

3、各月计划完成工程量及全费用单价表(单分项工程名称123456全费用单价/(元/，)ABCD500750 600800 90011001100 850950180 480 360 300表2-2 1-3月份实际完成的工程量表(单位：m3)分项工程名称123ABCD560550 6801050 450【问题】1该工程预付款为多少万元?应扣留的保留金为多少万元?2. 各月应抵扣的预付款各是多少万元？3. 根据表2-2提供的数据，计算13月份监理工程师应确认的工程进度款各为多少万元。4. 分析该工程13月末时的投资偏差和进度偏差。答案：1.合同价为：:(500+750) X180+(600+800)X

4、480+(900+1100+1100) X360+(850+950) X300元=255300 元=255. 3 万元(1) 工程预付款:255. 3X 10%万元=25. 53万元(2) 保留金：255. 3X5%万元= 12. 765万元2. 各月应抵扣的工程预付款：从4月份开始每月扣：25. 534-3万元=8. 51万元，即4月：8. 51万元；5月：8. 51万元；6月：8. 51万元。3.1月份：该月实际完成工程量超过了计划工程量。应确认的工程进度款：560 X 180X (1-10%)元=90720元=9. 072 万元2月份：因为(560+550) m3 = 1110m3 16

5、80m3所以B分项工程超出计划工程量20%部分的结算单价应调整。超出计划工程量20%部分的工程量：(1730-1680)m = 50n?相应的结算单价调整：480X0. 95元/m3 = 456元/m?应确认的工程进度款：(1050-50) X480+50X456+450X360X (1-10%)元=598320 元 = 59. 832 万元或(1050-50) X480+(1730-1680) X480X0. 95+450X360 X0. 9 元=598320 元= 59. 832 万元4. 13月末的投资偏差和进度偏差：1月末投资偏差：(560X180-560X180)元=0元投资没有偏差

6、。1 月末进度偏差：(500X180-560X180)元=-10800 元进度提前1. 08万元。2 月末投资偏差：(1110X180+680X480)-(1110X180+680X480)元=0 元 投资没有偏差。2 月末进度偏差：(1250X180+600X480)- (1110X180+680X480)元=-13200 元进度提前1.32万元。3 月末投资偏差：1110X180+(1730-50) X480+50X456+450X360- (1U0X 180+1730X480+450X360)元 =-1200 元投资节约0. 12万元。3 月末进度偏差：(1250 X 180+1400

7、X 480+900 X 360)-(1110X 180+1730X480 +450X360)元=28800 元进度拖延2. 88万元。(三)本题为案例分析题，请求分析合理，结论正确；有计算请求 的，应简要写出计算过程。1. 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招 标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同 的资格请求，并规定2002年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多 家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金，11月 3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标因为招标人原因导致招标 失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合

8、同。施工开始后，建设单位请求提前竣工，并与甲承包单位协商签订 了书而协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单 位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定， 认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故 未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4. 8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的 承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止 合同，甲承包单位认为事故是因建设单位请求赶工引起，不同意终止 合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承 包单位抉择向具有管辖权的法院提起诉讼。问题1.指

9、出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由， 招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。2. 上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪 些工作？3. 上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调 查组?说明理由。4. 上述质量事故的技术处理方案应由谁提岀？技术处理方案核 签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？5. 建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的 法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的 诉讼请求?为什么？答案：1. (1)不妥之处A：对省内与省外投标人提出了不同的资 格请求。理由：公开招标应

10、该平等地对待所有的投标人。不妥之处B：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定开标应该在提交投标文件截止时间 的同一时间公开进行。不妥之处C：招标办主持开标会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。不妥之处D：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。(2)不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投 标人中标。2. (1)签发工程暂停令指令承包单位停止相关部位及下道 工序施工。(2) 请求承包单位防止事故扩大，保护现场。(3) 请求承包单位在规定时间内写出书面报告。3. (1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由

11、：属一般质量事故。(2)监理单位应该参加。理由：该事故是因为甲承包单位为赶工拆模过早造成的。4. (1)由原设计单位提出。(2) 签发工程复工令；监督技术处理方案的实施；组织 检查、验收。(3) 该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。5. (1)所签协议具有法律效力。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)法院不予受理。理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。(四)木题为案例分析题，请求分析合理，结论正确；有计算请求 的，应简要写出计算过程。1. 在上面的建设工程各方瓜葛示意图中，标注各方之间瓜葛凡 属合同瓜葛，按中华人民共和国合同法(简称合同法)注明是 何种合同瓜葛。答案:建设工程

12、各方瓜葛如图1-6所示。建设工理各方黄眾(五)本题为案例分析题，请求分析合理，结论正确；有计算请求 的，应简要写出计算过程。 某工程项目，建设单位通过公开招标方 式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期3 个月。合同中有关工程价款及其支付的条款如下：(1)分项工程清单中含有两个分项工程，工程量分别为甲项4500m3, 乙项31000m3,清单报价中，甲项综合单价为200元/m，乙项综合单价 为12. 93元/m,乙项综合单价的单价分析表见表6-2。当某一分项工 程实际工程量比清单工程量增加超出10%时。应调整单价，超出部分的 单价调整系数为0. 9；当某一分项工程实际工程量比

13、清单工程量减少 10%以上时，对该分项了程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1. Io表6-2 （乙项工程）工程量清单综合单价分析表（部分）直接费人工费0.5410.89材料费0机械费反铲挖掘机1.83履带式推土机1.39轮式装载机1.50自卸卡车5.63管理费费率（）12金额1.31利润利润率（）6金额0.73综合单价12.93（2）措施项目清单共有7个项目，其中环境保护等3项措施费用4. 5 万元，这3项措施费用以分部分项工程量清单计价合计为基数进行结 算。剩余的4项措施费用共计16万元，一次性包死，不得调价。全部 措施项目费在开工后的第1个月末和第2个月末按措施项目清单中的 数额分两次

14、平均支付，环境保护措施等3项费用调整部分在最后1个 月结清，多退少补。（3）其他项目清单中只包括招标人预留金5万 元，实际施工中用于处理变更洽商，最后一个月结算。（4）规费综合 费率为4. 89%,其取费基数为分部分项工程量清单计价合计、措施项目 清单计价合计、其他项目清单计价合计之和；税金的税率为3. 47%o （5）工程预付款为签约合同价款的10%,在开工前支付，开工后的前2 个月平均扣除。（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%,自 第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。合同工期内， 承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量见表6-3o表6-3各月实际完成工程量表分

15、项工程123甲项工程量/m160016001000乙项工程量/m?8000900080001.该工程签约时的合同价款是多少万元? 答案:该工程签约合同价款：(4500X200+31000X12. 93+45000+160000+50000)X (1+4. 89%) X(1+3. 47%)元= 168. 85 万元2. 该工程的预付款是多少万元？答案:该工程预付款：168. 85X 10%万元=16. 89万元3. 该工程的质量保证金是多少万元？答案:该工程质量保证金：168. 85X3%万元=5. 07万元4. 各月的分部分项工程量清单计价合计是多少万元?请求对计算 过程作出必要的说明。答案:

16、第1个月的分部分项工程量清单计价合计：(1600X200+8000X12. 93)元=42. 34 万元第2个月的分部分项工程量清单计价合计：(1600 X 200+9000 X 12. 93)元=43. 64万元截至第3个月末,甲分项工 程累计完成工程量(1600+1600+1000)m3=4200m3,与清单工程量4500m3 相比，(4500-4200) X100%+4500=6.67%10%,按合同 条款，乙分项工程的全部工程量应按调整后的单价计算，第3个月的 分部分项工程量清单计价合计应为：1000 X 200+25000 X12. 93 X 1. 1-(8000+9000) X 1

17、2. 93元=33. 58万元5. 各月需支付的措施项目费是多少万元？答案:第1个月措施项目清单计价合计：(4. 5+16)万元-4-2 = 10. 25 万元须支付措施费：10. 25X1. 0489X1. 0347万元=11. 12万元第2个月须支付措施费：同第1个月，11.12万元。环境保护等三项措施费费率：450004- (4500X200+31000X12. 93) X 100% = 3. 46%第3个月措施项目清单计价合计：(42. 34+43. 64+33. 58) X 3. 46%-4, 5万元=-0. 36 万元须支付措施费：-0. 36X1. 0489X1. 0347万元=

18、-0. 39万元 按合同多退少补，即应在第3个月末扣回多支付的0. 39万元的 措施费。6. 承包商第1个月应得的进度款是多少万元？(注：计算结果均保留两位小数)答案:施工单位第1个月应得进度款：(42. 34+10. 25) X (1+4. 89%) X (1+3. 47%) X (1-3%)-16. 894-2 万元= 46. 92万元(六)本题为案例分析题，请求分析合理，结论正确；有计算请求 的，应简要写出计算过程。1. 六、某工程建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示 范文本)签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个 月，项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示，各项工

19、作在其 持续时间内均按匀速进展，每月完成投资如下表所示。工作ABCDEFG计划完成 投资6070901206015030施工过程中发生如下事件。事件1：建设单位请求调整场地标高，设 计单位修改施工图，A工作开始时间推迟1个月，致使施工单位机械闲 置和人员窝工损失。事件2：设计单位修改图纸使c工作发生工程量 变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了 C 工作。事件3： D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了 1个月，因为物价上涨原因，67月份D、E工作的实际完成投资较计划完 成投资增加了 10%。D、E工作均按原持续时间完成，因为施工机械故 障，J工作7月份实际完成计划工

20、程量的80%, J工作持续时间最终延 长1个月。事件4： G、I工作的实施过程中遇到无比恶劣的气候，导 致G工作持续时间延长0.5个月；施工单位采取了赶工措施，使工作 能按原持续时间完成，但需增加赶工费几5万元。事件5： L工作为 隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐 蔽工程己监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐 蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了 整改。以上事件14发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺 延和费用补偿请求。1-7月份投资情况单位：万元月份1234567合计拟完工程计划投资1301301303003302102

21、10已完工程计划投资130130已完工程实际投资130130问题1事件1中，施工单位顺延和补偿费用的请求是否成立?说 明理由。2. 事件2中，施工单位顺延和补偿费用的请求是否成立?说明理 由。3. 事件5中施工复验，项目监理机构的做法是否妥当？分别说明 理由。4. 针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少 个月？该工程实际工期为多少个月？5. 表中填写空格处的己计、已实际，并分析7月末的投资偏差和 进度偏差。答案：1 顺延工期和补偿费用的请求成立。A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。2. 顺延工期请求成立。因该事件为不可抗力事件且G工作在 关键线路上。补偿费用请

22、求不成立。因属施工单位自行赶工行为。3. (1)施工单位的做法不妥。施工单位不得拒绝剥离复验。(2)项目监理机构的做法妥当。对隐蔽工程质量发生质疑时有权 进行剥离复验。4. (1)事件1发生后应批准工程延期1个月。(2)事件4发生后应批准工程延期0. 5个月。其他事件未造成工期延误，故该工程实际工期为(20+1+0. 5)月= 21.5 月。5月份第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合计拟完工程 计划投资1301301303003302102101440已完地程 计划投资701301303002102102041254已完工程 实际投资70130130310210228222J J J1

23、3007月末投资偏差=(1 300-1 254)万元=46万元0,投资超支。7月末进度偏差二(1 440-1 254)万元= 186万元0,进度拖延。某项工程，钢筋混凝土大板结构，地下2层，地上18层，基础为整体 底板，混凝土量为840m，底板底标高-6m,钢门窗框，木门，采用集 中空调设备。施工组织设计确定土方采用大开挖放坡施工方案，开挖 土方工期20天，浇筑底板混凝土 24小时连续施工需4天。2.施工单 位在合同协议条款约定的开工H期前6天提交了一份请求报告，报告 请求延期10天开工，其理由如下。(1) 电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。(2) 由铁路部门运输的5台施工

24、单位自有施工主要机械在开工 后8天才能运输到施工现场。(3) 为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入 使用。【问题】监理工程师接到报告后应如何处理?为什么？答案:应予认可延期。理由：外网电力供应由业主负责，属于非承包商的原因。理由(2)不予认可延期。理由：施工单位自有机械延误，属于施工单位责任。理由(3)不予认可延期。理由：筹备辅助施工设施属于施工筹备工作的一部分，属于施 工单位责任。综上分析，监理工程师应批准延期4天开工。3. 基坑开挖进行18天时，发现-6m地基仍为软土地基，与地质报 告不符。监理工程师及时进行了如下工作。(1) 通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情

25、况。(2) 通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天 交图。确定局部基础深度加深到-7. 5m,混凝土工程量增加70m(3) 通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡， 开挖土方需要4天。【问题】(1) 监理工程师应核准哪些项目的工期顺延?应同意延期几天？(2) 对哪些项目(列岀项目名称内容)应核准经济补偿？答案：(1)监理工程师应批准延长工期的项目为：地质勘探时间2天，修改设计时间5天，增加浇筑混凝土工作 量时间1天，加深土方开挖时间4天。(2)监理工程师应核准经济补偿的项目有： 增加土方工程量费用； 增加混凝土工程量费用； 监理工程师核实的人工窝工和机械停工费用。4. 工

26、程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达 施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中监理工程师进行质量 检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检 查原因属于钢窗框使用材料不符合请求。【问题】对此事故监理工程师应如何处理？答案:报告业主督促建设单位提供合格的钢窗框，并进行检查验 收。督促施工单位拆除不合格钢窗框，重新安装合格的钢窗框并检查 验收。对此造成的工期延期，应给子顺延；造成的经济损失，应给予 补偿。由建设单位承担经济责任，因为钢窗框是业主负责供货的。5. 业主供货，由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕，进 行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有

27、关外部单位进行某些 配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在 严重质量问题，需要更换。【问题】(1) 按照合同规定的责任，试车应由谁组织？(2) 监理工程师应如何处理？答案：(1)联动无负荷试车由发包人，即业主组织试车。(2)木次试车没有通过的原因是因为设备本身的质量问题造成 的，应由设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新 安装。木设备由发包人采购，因而发包人应承担上述各项追加合同价 款，工期予以顺延。监理工程师应督促施工单位更换部件，经检验合 格后报告业主重新组织试车。造成的经济损失由业主给予补偿，工期 给予顺延。解题思路1. 本题考核索赔中关于审核工期顺延

28、的请求。监理工程师在审查承包人的工期顺延请求时，应注意划清施工 进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅 的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。 只有可原谅的延期部分才能批准顺延合同工期。2. 本题考核索赔中关于审核工期顺延和费用索赔的请求。监理工程师在审查承包人的工期顺延请求时，应注意划清施工 进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅 的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。 只有可原谅的延期部分才能批准顺延合同工期。同样，工程师在审核 费用索赔的时候，也应划清合同责任，同时注意费用索赔的原因可能 是与工期索赔

29、相同的内容，也可能是与工期索赔无关的理由，应注意 具体情况具体分析。3. 本题考核竣工阶段的合同管理中关于工程试车的有关规定。 某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订施工合同，约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目，其中，子项目A包括拆 除废弃建筑物和新建工程两部分，拆除废弃建筑物分包给具有相应资 质的乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件：事件1：因为拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了 专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员 参加的专家论证会。会后，乙施工单位将该施工方案送交项目监理机 构，请求总监理工程师审批。总监理工程师认为该方案已通过专家论

30、证，便签字同意实施。事件2：建设单位请求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内， 将资质等级证明与专项施工方案报送工程所在地建设行政主管部门。事件3：受金融危机影响，建设单位于2010年1月20日正式通 知甲施工单位与监理单位缓建尚未施工的子项目D、Eo而此前，甲施 工单位己按照批准的计划订购了用于子项目D、E的设备，并支付定金 300万元。鉴于无法确定复工时间，建设单位于2010年2月10日书面 通知甲施工单位解除施工合同。问题：6.指岀事件1中的不妥之处，写出正确做法。答案:事件1的不妥之处及正确做法：(1) 不妥之处：乙施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。正确做法：应由甲施工单位将专项施

31、工方案送交项目监理机 构。(2) 不妥之处：总监理工程师认为专项施工方案已通过专家论 证，便签字同意实施。正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工 程师签字后实施。7. 指岀事件2中建设单位的不妥之处，写岀正确做法。答案:事件2的不妥之处及正确做法：(1) 不妥之处：建设单位请求乙施工单位报送。正确做法：应该由建设单位报送。(2) 不妥之处：在废弃建筑物拆除前7日内报送。正确做法：应该在拆除工程施工15日前报送。(3) 不妥之处：报送工程所在地建设行政主管部门。正确做法：应该报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主 管部门。8. 事件3中，建设单位是否可以解除施工合同?说明理由。

32、如果 甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构 应做哪些工作？答案:建设单位可以解除施工合同。理由：因为主观和客观情况的变化，有时会发生原合同的全部 履行或部分履行成为不必要或不可能的情况，可以解除合同。然而， 建设单位不能单方面解除，应与施工单位共同协商解除。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项 目监理机构应就甲施工单位按施工合同规定应得到的款项与建设单 位、甲施工单位进行协商，并按合同规定确定甲施工单位应得到的全 部款项，并书面通知建设单位和甲施工单位。9. 事件3中，若解除施工合同，根据建设工程监理规范，甲 施工单位应得到哪些费用补偿？答案:事件

33、3中，若解除施工合同，根据建设工程监理规范， 甲施工单位应得到的费用补偿包括：（1）承包单位已完成的工程量表中 所列的各项工作所应得的款项。（2）按批准的采购计划订购工程材料、 设备、构（配）件的款项。（3）承包单位撤离施工设备至原基地或其他目 的地的合理费用。（4）承包单位所有人员的合理遣返费用。（5）合理的 利润补偿。（6）施工合同规定的建设单位应支付的违约金。某工程项目为某市建设规划的首要项目之一，且己列入地方年度 固定资产投资计划，概算己主管部门批准，施工图及有关技术资料齐 全。现抉择对该项目进行公开招标，招标范包括土方基础工程、主体 结构工程、设备安装及外墙装修工程，该项目基础工程包

34、括地下室4 层及挖孔桩。招标单位发布招标公告和资格预审通告后，省内外共有 20家投标单位购买了资格预审文件并参加了资格预审，经招标工作委 员会审定后，A、B、C3家单位通过了资格预审。随后招标单位向这3 家投标单位发出了资格预审合格通知书和招标文件，接下来招标单位 对这3家投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作出书面答复。在书而答复投标单位的提问后，招标单位又组织各投标单位进 行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，招标单位书面通知各投 标单位，因为某种原因，抉择将外墙装修工程从原招标范围内删除。投标单位A在投标过程中，考虑到该工程地下室的施工需采用 连续墙回封后，土方分层开挖，连续墙加设46层锚杆加固，土方开 挖完毕后进行挖孔桩施工及地下室施工。而该工程地处繁华的商业区 和密集的居民区，是交通十分繁忙的交通枢纽，采用爆破方法不太可 行，因而在投标时将该方案的单价报得很低，而采用机械辅以人工破 碎凿除基岩方案的报价较高。投标单位B在送出投标文件后发现因为对招标文件的技术请求 理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前 lOmin向招标人递交了一份书