建设工程联营施工协议书示范文本

1、建设工程联营施工协议书协议双方：总包人名称 以下简称甲方联营人名称以下简称乙方依照甲方与以下称发包人签订的 建设工程施工合同以下称总包合同,遵循平等、自愿、公平、老实信用的原那么,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书.一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程内容：4 .承包范围：5 .合同工期：开工日期： 年月日；竣工日期： 年月日；总日历天数 天.6 .质量标准： , 一次验收合格率到达100%.7 .合同价款：元 ¥元二、甲方驻工地代表1.甲方驻工地代表姓名： 职务：工程经理三、乙方驻工地代表1.乙方驻工地代表姓名： 职务：工程经理四、甲方责任1 .甲

2、方委派相关治理人员,实施对工程的监督治理.2 .协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口治理,假设发生费用 由乙方承担.3 .甲方负责提供工程施工所需资料、表格,假设发生费用由乙方承担.4 .甲方对本工程的工期、质量、平安、文明施工、形象筹划等方面,负有 指导、监督和效劳责任.5 .甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担.五、乙方责任1 .严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全 部内容、责任、义务.乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,假设与总包 合同的约定冲突时,执行本协议的约定；本协议没有约定的,应按总包合同约定 的条款执行.2 .乙方应严格执

3、行甲方有关的治理方法、规定和要求,标准自身的治理行 为,有方案、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令, 保证协议合同顺利履行.3 .乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格根据现行国家和地方的 施工技术验收标准、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工.4 .乙方进场的治理须持证人员和主要工种须持证人员必须持证上 岗.5 .乙方自行负责本工程的施工组织设计方案、投标报价、工程结算,工 程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用含交缴治理费等 .甲方可对上 述工作提供效劳,发生的费用由乙方承担.6 .乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款.接 受并配合甲

4、方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、治理,按 要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生 的费用由乙方承担.7 .乙方对工程的平安生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款.乙方 应对施工人员进行平安交底,遵守工程建设平安生产有关治理规定, 严格按平安 标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业平安检查人员依法对工程 施工中的平安检查、监督、治理,采取必要的平安防护举措,消除事故隐患,确 保平安生产.按规定及时处理发生的平安事故,承担经济及法律责任,发生的费 用由乙方承担.8 .乙方必须严格根据工程所在地文明施工治理方法和甲方企业形象的各项 标准

5、要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监 督、检查、治理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,到达甲方发包人的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款. 假设乙方不能根据甲 方企业形象的各项标准要求实施现场治理, 在不能满足甲方要求时,甲方可自行 完善,其发生的费用由乙方承担.本工程现场到达 一级文明工地标准.9 .乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的 治理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款.10 .乙方自行负责施工现场及工程的平安、保卫工作.11 .工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自 费予以修复.1

6、2 .合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口或共同与监理、发包人进行专业对口,未经甲方同意乙方不得直接与监理、 发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函 件必须经甲方登记、记录并保管.13 .每月 日向甲方发包人提交当月完成工程进度统计报表和下月 工程进度方案,及时提交其它有关报表.14 .乙方负责为甲方假设有约定时应包括监理、发包人治理人员提供办 公及生活设施用具,费用由乙方承担.15 .按规定及时足额存入和发放农民工工资.不得因甲方发包人不能 按约定正常支付工程款发生拖欠,假设发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣 除后直接支付,并由乙方

7、承担因此造成甲方的损失.16 .乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用保险合同及交费票据甲方确认后保存复印件,费用已包含在合同价款内.17 .由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,假设发生垫资或变 相垫资那么由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益.18 .乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工包括工程停建、缓建造成乙方自身及其甲方的损失.19 .乙方只能以自身名义负责本工程工程发生的一切债务,甲方不负连带责任.乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼.假设以甲方名义对外签约

8、雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担.20 .乙方对其承包的工程工程自负盈亏,甲方不承担盈亏责任.21 .因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担.22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本 工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任.六、工程价款确认和支付、治理费用和其它1 .本工程乙方向甲方上缴治理费不含应缴税费为工程造价的 %, 应缴税费由甲方代扣代缴.2 .应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间 的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的 各

9、项收费,规定以外的各项收费和摊派费用.3 .施工现场企业形象筹划及其实施的费用、临时设施包括甲方、监理、 发包人的费用由乙方承担.4 .为顺利实施完本钱工程的施工任务,其过程中发生的经营招待费由 乙方承担.5 .甲方派驻现场治理人员的工资不含“五险一金每人每月 元,包括 享受节假日探亲期间、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差包括 甲方另派其他人员和财务人员收支工程款所发生的费用由乙方承担.工程完工 后甲方派驻现场治理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担标准同上,因工程出差包括甲方另派其他人员和财务人 员收支工程款所发生的费用仍由乙方承担.甲方派驻现场治理

10、人员的通讯费用 由乙方承担.6 .甲方派驻现场治理人员的“五险一金由乙方承担每人每月 元,且 随甲方交缴额度的变化调整7 .治理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款,扣除治理费、应缴税、费、经营招待费用、派驻现场治理人员的工资、“五险一金以及其它应扣、缴交的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部治理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部治理费.8 .也可明确工程价款的支付：何时、何额度及其总额限制.或按总包合同约定9 .每次支付工程款时,必须根据甲方规定的程序,由主管施工员工长签署完工竣工验收单并经相关人员、工程经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工竣工

11、验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准前方 能生效支付.10 .支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合 理使用工程款,不得挪作他用,以保证工程施工需要.11 .甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款发包人支付的 % 其中预留工期、质量、平安、文明工地保证金各%,当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及到达级文明工地时,且未 发生平安事故,分别支付预留的工期、质量、平安、文明工地的工程款保 证金.12 .甲方只有在收到发包人相应的工程款保修金后才能向乙方支付工 程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款保修金时,乙方不能采取诉讼、仲 裁等方式催收且须

12、保证连续施工.七、乙方采购材料1 .本工程的材料发包人供应的除外由乙方自行采购.乙方必须根据发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证实,对材料质量负责.2 .材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检 验或试验费用由乙方承担.八、竣工验收及结算1 .工程竣工验收报告确认 _天之内,乙方向甲方发包人提供完整的竣 工资料一套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案治理部门的规定和要 求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失.2 .甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告书,按实与乙方进行工程 造价的结算.九、质量保修1 .乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限

13、为甲方与发包人签订的建 设工程施工合同的保修期.2 .保修金额为工程价款的_%, 满后返还乙方.假设在保修期内出现 质量问题,乙方在接到通知后天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到 达事故现场抢修,否那么甲方发包人可委托他人修理,其费用在保修金中扣除, 缺乏局部由乙方交付.由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方 责任.十、违约责任1 .乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议 所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、平安、文 明施工的有效治理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议, 另行组织他人施工,具造成的损失由乙方承

14、担.2 .对不服从甲方(监理、发包人)治理的乙方施工人员,甲方有权提出处 理意见直至将其清出现场.3 .乙方不得将工程转包给他人,否那么产生的一切后果均由乙方自行承担.十一、争议1 .甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解.调 解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼.2 .发生争议后,除非出现以下情况,双方都应继续履行合同,保持施工连 续,保护好已完工程：(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工；(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受；(3)仲裁机构要求停止施工；(4)法院要求停止施工.3.或者不列争议,在其它内列：本协议实施过程中发生争议,双方

15、当事人 应及时协商解决.十二、其它1 .本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保 函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙 方负责并承担风险责任及其经济损失.工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项 清收、房产抵顶手续.2 .本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准, 或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力.3 .(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决.)4 .本协议自双方签字盖章后生效.在竣工结算,甲方发包人支付完工 程价款不含保修金后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修 期满后,有关保修条款终止.5 .本协议正本两份,双方各执一份.副本两份,双方各执一份.协议签订时间：年 月曰协议签订地点：XXXXXX甲方盖章：乙方盖章：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人： ： ：开户银行：开户银行：邮政编码:邮政编码:欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、方案书、筹划