工程招投标与合同管理习题及答案

1、工程招投标与合同管理习题及答案、单选题。下列各题中 ,只有一个被选项最符合题意 , 请将它选出并填入括号内 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的 （ C ）关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。A、施工企业B、C、施工企业的项目经理D 、3、下列财产中，（ A ）不得抵押。A、土地所有权 B 土地使用权 C4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于A、2、B 、 3 C5、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解一调解一仲裁一诉讼 BC、和解一调解一诉

2、讼一仲裁 D6、监理招标主要是对监理单位（ BA、报价B 、能力 C施工企业的法定代表人 具体的施工人员、房屋 D 、交通运输工具 B ）家。、 5 D 、 7调解和解仲裁诉讼 调解和解诉讼仲裁）的选择。监理人员数量 D 、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于 （ B ）A、正常工作B 、附加工作 C、额外工作 D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件, 并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数

3、据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资 金的筹措发生问题而决定停建该项目， 单方发出解除合同的通知。 按照设计范本 的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D要求发包人付给合同约定设计费用的 50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标

4、文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺、合同约定的开工日起按招标文件中要求 D11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此 造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由 发包人承担违约责任D停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现， 交货数量少于订购的数量， 但数量的短少 在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔B、按照

5、订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A ）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出 索赔。承包商（ C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延 误

6、，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A）A业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同” ，其法律形式是（ B）A主合同B 从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ A ）A按裁决自觉执行 B 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

7、C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（ B）。A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A ）的选择。A能力B报价C信誉 D经济实力)决定。B、中标的承包商将由(22.A 评标委员会 B 业主C上级行政主管部门 D监理工程师23、 设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由(A )组织试车。A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 设备供应单位24、业主在( B )合同中承担的风险最小。A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D 成本加酬金25、 根据施

8、工索赔的规定，可以认为索赔是指(C )。A 只限承包商向业主索赔B 业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 时，应以 (A ) 为准。A、招标文件中的规定 B 、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间， 此项工作应属于 ( B )。 A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、意外工作28、下列各项中， ( C ) 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A 、建设用

9、地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括 ( C ) 。A、提供的投标担保有瑕疵B 、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是 ( D ) 。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定， 当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时， 下列 中解释顺序排列正确的为 ( D ) 。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、

10、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改， 由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 ( C ) 承担。A、发包人B、承包人 C、工程师D 、发包人与承包人共同33、FIDIC 施工合同条件规定，用从 ( D ) 之日止的持续时间为缺陷通知期， 承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D 、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于 (B )

11、 原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更D、工程量变化）。 B 、委托任务并负责支付报酬的一方称（ 35A 承包人 B 发包人 C 出资人 D 出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D 设计单位37、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A 报价 B 能力 C 人员数量 D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。A 固定价格合同 B 可调整价格合同 C 固定价格加酬金合同 D 成本加酬金合同39、在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。A 督促承

12、包人完成工程扫尾工作B 向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D 参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现， 交货数量少于订购的数量， 但数量的短少 在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ C ）。A 拒付货款并索赔 B 按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（ A）A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包 人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A） A 工程保修期 B 承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知 D 工程师在施工

13、过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发 包合同。A 15 天 B 21 天 C 30 天 D 35 天44、 保证方式没有约定或约定不明确的，按（B ）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书 面报告。A、 15天 B 、 21天 C 、 30天 D 、 35天47、下列说法不正

14、确的是（ C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序 选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员， 但不得以任何形式影响或干涉 招标人依法选择中标人的活动。D公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A、报价B 、能力 C 、监理人员数量D 、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于 ）。 B （A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作5

15、0、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ D ）。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数D合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件， 并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中， （B ）不属工程师的任务。A、

16、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D 、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现， 交货数量少于订购的数量， 但数量的短少 在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A ）。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期56、如果投标截止日期前第 2

17、8 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实 际投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（ A ）。A、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延 误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选

18、出，并 填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（ CDE ）。A私人投资的高级别墅 B 、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措 施（ AB ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后 果 都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的

19、，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经 工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有( BDE )。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内 容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决 方式处理4、FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为( ABCDE )。A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同 D

20、、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括( CE )。A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D合同内索赔 E 、费用索赔6、 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE ) 。A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停， 事件影响消失后恢复监理服务前 的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于

21、 (BDE )造成工期延误，经发包人 代表确认，竣工日期可以顺延。A. 承包人未能及时调配施工机械 B. 发生不可抗力C .雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括 (CE ) 。A. 综合索赔 B. 单项索赔 C. 工期索赔 D. 合同内索赔 E. 费用索赔9、在施工合同中， (A B C D E ) 等工作应由发包人完成。A. 土地征用和拆迁 B. 临时用地、占道申报批准手续C. 提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E. 提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备

22、，(ABDE)等工作应当由发包人承担。A. 到货后，通知清点 B. 参加清点 C. 清点后负责保管D. 支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为 ( BCE ) 。A. 必须是法人组织 B. 有编制招标文件的能力C. 有审查投标人资质的能力 D. 招标人的资格经主管部门批准E. 有组织评标定标的能力。（BD ）、建设工程施工合同的当事人包括 12.A. 建设行政主管部门 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 施工单位 E. 材料供应商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE）发生的费用由承包人承担。A. 工程本身的损害 B

23、. 发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E. 承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为 （ CDE ） 等。 A. 总承包合同 B. 分别承包合同 C. 固定价格合同D. 可调价格合同E.成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当 （ ADE ） 。A. 申请验收 B. 组织验收 C. 提出修改意见 D .递交竣工结算报告E.移交工程ABDE ）B 逾期送达的标书16、被宣布为废标的投标书包括（A投标书未按招标文件中规定封标C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、 内 容不全或字迹无法辨认的标书E 投标人

24、不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（ CDE ）A 私人投资的高级别墅 B 外国老板投资的基础设施的项目C 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ CE ）A 监理合同可以是个人B 监理合同的订立必须符合工程建设程序C 监理合同的订立不需符合工程建设程序D 委托监理合同标的是服务E 委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）A 单项索赔 B 总索赔 C 明示索赔 D 工期索赔 E 费用索

25、赔20、合同法律关系的构成要素有 （ ABC）A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）。A、投标书未按招标文件中规定圭寸记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、 不符合建设工程委托监理合同特征的有（ABD ）。A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同的标的是服务、委托监理合同的标的物是产生新的物质 E.23、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）0A、当合

26、同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内 容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决 方式处理24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔三、判断改错题。判断下列各题正误，正者在括号内打V ,误者在括号内打X ,并 将错误处改正。1、 建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（X ）要式改 为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价

27、值 100万元，甲应预付定金30万元。（X ） 30万改为20万。3、 招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（X ）评 标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签 订工程承包合同。（V ）5、 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（X ）以大 写金额为准。6建设工程施工合同范本由 协议书、通用条款、专用条款三部分组成， 并附有三个附件。（V ）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。V ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开

28、工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。 （X）合同有效期改为施工期。9、 工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否 则视为对方索赔要求已经认可。（V ）10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违 约行为导致的业主损失。（V11、 承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索 赔权利（V12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额 均不应包括利润。（X ）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（V ）o14、FIDI

29、C合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（X）。仲裁是.15、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的 通.用文本。（X）不是16、工程招标必须采用公开招标方式（X）。或邀请招标17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也 即 不立即终止终止（X）。18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此， 分公司是一个独立的企业法人。（X ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉， 二者只能选其一。（V ）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项

30、时效 为2年。（V ）21、 要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（X ）要约改为邀约邀请。22、 违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（V ）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（X ） 评表定标阶段改为决标成交阶段。24、 建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。（X ）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（X ）以 大写为准。26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成， 并附有三个附件。（V ）27、 工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（X）口头改为书面。28、FIDI

31、C施工合同规定以投标截止日期前第 28天定义为“基准日”作为业主 与承包商划分合同风险的时间点。（V ）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28天内向工程师递交索 赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（V ）30、 当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（V ）四、填空题1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性 文.件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 技术上和经济上对拟建工程进 行.全面规划的工作。3、 国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标、询价报价、直接采 ，购。4、 工程承发包方式，是指 发包人与承包人 双

32、方之间的经济关系形式。.5、 建筑市场主体主要有 业主、承包商、工程咨询服务机构 等。.&我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、 场所服务功能、 集中.办公功能 三大功能进行构建的。7、 工程监理企业，其资质等级划分为甲级、乙级 和 丙级 三个级别。8、 工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级 和乙级 。9、 建设工程招标方式有 公开招标 和邀请招标。.10、 建设工程招标方法有 一次性招标 、多次性招标 和一次两段式招标 .两次报价招标。11、 选择投标对象的主要方法有定性分析法 、定量分析法。.12、 建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。.13、 保险费包括

33、建筑工程一切险 、第三方责任险、车辆保险。14、 建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同 三大类型。.15、 工程进度款结算方式有 按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他结算方式。16、 按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔 。17、国际工程招投标的特点有 择优性、平等性、限制性 。.18、 按施工索赔的目的分为工期索赔 和 经济索赔。.19、 承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是谈判解决、DAB方式和仲裁 。.20、 担保的基本方式是 保证、抵押、质押、留置和定金。.21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性 。.22、 开发性经营方式的

34、业务内容包括房地产开发、待建工程。23、 直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。.24、 作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。.25、 按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。.26、 合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。.27、市场的功能 交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联. 动功能 。28、 投标竞争包括 价格竞争、素质竞争。.29、 国际工程招标方式 公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。.30、 风险因素包括 实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。.31、 索赔的最终解决 谈判、调节、仲裁。五、名词解释1、 工程承发包：建筑企业（承包商）作

35、为承包人（称乙方）、建设单位（业主） 作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任 务在合同造价内按质按量的全面完成。2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建设 市场或建筑工程市场。3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有 承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改 工程说明书和合同为目的的一种报价方法。5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包

36、括工作人员费、生产 工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用 费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用等内容。 &不平衡报价法：在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法。7、建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的要求、 参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。8、建设工程施工合同：即建筑安装工程承包合同、是发包人与承包人之间为完 成商定的建设工程项目、确定双

37、方权利和义务的协议。9、工程转包：是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所承包 的工程倒手转给他人承包的行为。10、施工索赔： 施工合同的一方当事人、 对在施工合同履行过程中发生的并非由 于自己责任的额外工作、 额外支出或损失、 依据合同和法律的规定要求对方当事 人给予 费用或工期补偿的合同管理行为。 11、委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。12、定金： 是指当事人双方为了担保债务的履行、 约定由当事人一方先行支付给 对方一定数额的货币作为担保。13、建筑工程施工合同： 是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、 设 备安装、设备调试、工程保修等工作内

38、容、确定双方权利和义务的协议。14、附加工作： 指与完成正常工作相关、 在委托正常监理工作范围以外监理人应 完成的工作。15、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并 与承包商签订分包合同的特殊分包商。16、代理：是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由 被代理人承担的法律行为。16、留置：指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产、当债务人不能按 照合同约定期限履行债务时、 债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该 财产得到优先受偿的权利。17、建筑工程物资采购合同：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间、为 实现建设工程物资买卖、设立、

39、变更、终止相互权利义务关系的协议。18、额外工作： 是指正常工作和附加工作以外的工作、 即非监理人自己的原因而 暂停或终止监理业务、其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时 间。19、建筑法：是调整建筑活动的法律规范的总称。20、市场营销：是个体和群体在市场环境中通过交换满足现实或潜在需求的综合 性的经营销售活动过程。21、不平衡报价： 是指对工程量清单中个项目的单价， 按投标人预定的策略作上 下浮动，但不变动按中标要求确定的总报价， 使中标后能获得较好收益的报价技 巧。22、风险管理：就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相 应预防措施，以防患于未然， 或在风险

40、无从避免时寻求切实可行的补救措施， 使 意外损失降低到最小程度。23、工程索赔： 是指在工程合同履行过程中， 当事人一方因非自己原因受到经济 损失或权力损失时， 通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。24、合同法：是调整平等主体的自然人，法人，其他组织之间设立，变更，终止 民事权利义务关系的法律规范的总称。25、开发性经营方式： 是指建筑企业按城市建设统一规划的要求， 将工程项目建 成后出租或出售给用户的经营方式。26、工程量清单计价： 使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费 用，包括分布分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。27、设备采购合同：指以工程项

41、目所需设备为标底物，以设备的买卖为目的，明确双方权利义务关系的协议。28、工程索赔事件： 是指因实际情况与合同规定不符而引起工期和费用变化的事 件。索赔事件又称干扰事件。六、简答：1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；）合同监督的严格性。 42、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则。3、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）诚实信用原则；5）公平合理原则。5、建设工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了