桥架安装承包合同

1、桥架安装承包合同篇一：架线桥架安装承包合同有线桥架安装承包合同工程名称：有线电缆桥架安装甲 方：德州市克代尔房地产开发有限责任公司 乙 方： 质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工 验收，现将该工程架设电线电缆的桥架部分承包给乙方，特 定如下合同：一、承包方法：1、承包形式：包工包料2、工作范围：工程上的主体预埋、桥架安装、竣工验 收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方 工程承包范围。3、承包价格：约计桥架 870 米，单价元 / 米，暂定总 价为元，竣工后根据完成工程量按实结算。二、工程进度：按甲方要求，总工期 7 天，乙方如完 不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行

2、制约，工程不准 延期，如有延期每天罚款 1000元。工程自XX年11月17日 开工，XX年11月24日竣工。三、质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性 验收合格。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过 硬、素质高的施工队伍， 保证正常的使用功能， 使甲方满意，确保竣工验收顺利圆满四、安全上： 必须保证施工安全， 杜绝任何大小事故。 对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服 从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由 乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。五、文明卫生： 现场每天保持整洁， 讲文明、 讲卫生， 工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目和监理留下好印 象

3、。材料进场堆放整齐、 垃圾归堆， 材料每天做到工完场清、 不浪费，发现浪费加倍罚款。六、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质 量和进度等达不到甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和 采取其他制约措施；如乙方无理终止合同，合同期内自己退 场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付，并承担 甲方实际损失的 3 倍。七、付款方式：桥架进场付总工程的 40%，安装完成后 再付总价的 20%，竣工验收后再付总价的 20%，余款 20%待有 限安装调试完毕后 3 个月内做出核实结果一次性付清。八、未尽事宜，双方另作协商。甲方： 乙方：日期： XX 年 10 月 12 日篇二：桥架安装承包协议书桥架安

4、装承包合同发包方（甲方） ：承包方（乙方） ：依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，就本分项工程承包施工事项经双方协商达 成一致，订立本合同，并认真履行。1、工程名称： *2、承包形式：包清工3、承包范围：电气管道井内桥架安装。4、结算方式：固定单价 元/ 米，竣工后根据完成工程 量按实结算。结算造价 =实际安装工程量 * 固定单价5、工程进度：按甲方要求工期内完成承包范围内容， 乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。6、质量上：乙方保证工程施工质量符合设计要求，达 到国家质量评定合格标准。如达不到质量

5、要求必须在工期要 求范围内进行整改，乙方承担其整改费用。乙方必须熟悉图 纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保 证正常的使用功能，使甲方满意，确保竣工验收顺利通过。7、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故， 服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全 由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。8、文明卫生：现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不 吵，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚 款。9、材料的使用：乙方按实际用量提报用料计划，最终 结算超出实际用量的部分，甲方按购买价格的倍扣回材料款。10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在

6、施工中质量 和进度等达不到甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采 取其他制约措施；如乙方无理终止合同，合同期内自己退场 或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付，并承担甲 方实际损失的 2 倍。11、付款方式：安装完成后付至结算总价的%，竣工验收付至结算总价的 %，余款 %，待安装调试完毕后 3 个月内做 出核实结果一次性付清。12、其他未尽事宜，双方另作协商。甲方代表： 乙 方：年 月 日 年 月 日篇三：桥架安装合同桥架安装工程合同合同编号：甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，为了明确双方在工程中的权利

7、、义务、经济责 任、经甲、乙双方共同协商特签订以下合同条款，以兹共同 遵守。第一条 合同基本内容工程名称：工程地点：合同价款：人民币：整（Y ：）。第二条 支付方式1）本合同生效之日起一周内，甲方向乙方支付合同总 金额的 50%。2 ）工程整体竣工验收合格后，一周内甲方应支付合同 总金额的 45%。第三条 工程期限本合同生效之日起 20 个工作日内乙方须完成整个工程 安装施工，并完工交验。乙方在完成工程质量保修义务后本 合同自然失效。第四条施工与验收1. 甲方确认施工现场条件具备后，提前三天通知，设 备到场验收后由甲方负责保存，乙方进场施工。2. 甲方指定 同志为工地代表，随工检查工程质量，办

8、 理各项随工记录，签证及变更手续3. 乙方指定 同志为工地代表，负责与甲方和监理单位 的各项协调、配合工作，解决工程中发生的问题，组织安全 生产，优质施工。4. 施工工艺，隐蔽工程采取随工检验的方式，合格后办 理签证，作为竣工验收的依据和资料。施工中发生的工程质 量问题，乙方应及时解决，再办理随工签证手续。5. 竣工前的设备安装应符合安防施工规范要求，检验合 格后及时办理签证手续。6. 在施工过程中如果货物的质量和规格与合同文件规 定相符，甲方应及时出具设备验收合格证明。如甲方提出增 加的设备要求，将补充签订合同的材料货款前期已安装设备 的维护风险费用由甲方承担，乙方只收取设备维修成本费用。7

9、 根据施工进度进行布线，设备的安装调试，主体设 备安装调试完成后，乙方二日内向甲方以书面形式正式提出 工程的验收报告，并于十日内提供符合甲方要求的竣工资料 报送相关单位审核。审核完毕后，由甲方组织在十日内组织 相关负责人，按照有关安防建项目验收标准进行验收并出具 验收报告和质量评语。8. 当甲方收到乙方正式验收申请后 5 个工作日内对系统 进行测试，并明确提出具体的修改意见或签字验收，若甲方 在 10 日内提不出具体的修改意见，则乙方示甲方已经通过验收并交付使用。9本工程通过验收后，乙方须根据工程实际整理，并 向甲方提交符合规范要求的竣工验收资料， （内容主要包括 承包合同、设计文件、工程变更

10、单、隐蔽工程单、设备材料 使用清单、 验收报告、 竣工图纸、 产品检测报告， 合格证）， 等，以供甲方决算和存档。第五条 施工管理：参考施工组织设计方案；第六条 质量保证与售后服务1. 乙方免费质量包修期限为 1 年 , 免费保修期限从工 程验收合格之日开始计算，所有设备保修期限按各厂家保修单所载内容执行。 系统免费维护期限为一年（人为及不可抗拒因素除外） ，提 供系统终生维护。2. 乙方保证提供的材料符合，合同清单设备内容，并 完全符合合同文件规定的、规格、型号。乙方保证其货物在 正确安装、正常使用的保养条件下，在其使用寿命期内应具 有满意的性能。3. 在质量包修期内，如果该安全防范系统出现

11、质量问 题，乙方承诺免费维修好，或更换。所发生的材料、设备费 用和人工费等一切费用均由乙方承担。4. 乙方在接到甲方的故障通知后，应在 8 小时内予以 响应， 24 小时内派专业技术人员赶到现场排除故障。5. 在 1 年免费保修期内，因甲方人为原因造成的安全防 范系统设备损坏则不属于免费保修范围，保修期过后，如系 统出现故障，乙方承诺负责维修，其所发生材料及设备费用 由甲方承担。6乙方在系统安装完毕经验收合格后，免费对使用者 进行培训， 培训内容包含使用者所须知的操作、 维护等方面7乙方在设计施工过程中，根据现场实际情况，在符 合甲方需求的情况下，经双方讨论一致，可对设计方案做合 理更改第七条

12、分包或转让 除甲方事先书面同意外，乙方不得分包或转让其应履行 的合同义务，否则视为违约行为。第八条安全维护施工 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于 自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙 方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部 门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为 抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。 乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易然易爆地段附近施工前，应向甲方代表提出安全保护 措施，经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。在有毒有害环境中施工，甲方应

13、按有关规定提供相应的 防护的措施，并承担有关经济支出。第九条 不可预见事务处理1. 如发生不可抗拒因素的影响（如地震自然灾害等） 使系统无法按期完成， 或无法完成， 乙方需书面报甲方认可， 并协商确定新的完工日期。 如果发生其它不可预见问题 （如： 临时增加工作量或由于甲方原因而延误工期等） ，其解决问 题方法及费用另行商议。2本合同未尽事宜，双方在不违背本合同文件的原则 下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合 同的附件，与本合同具有同等效力。第十条合同争议的解决方式 在合同履行过程中，甲乙双方如有争议，应先行友好协 商；但经协商无效，任何一方可向武汉市的仲裁机构或人民 法院申请

14、仲裁或诉讼。第十一条合同生效及其它： 本合同自双方代表签订之日起生效。在竣工结算、甲方 支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生 效外，其它条款即告终止， 保修期满后， 有关保修条款终止。1. 本合同一式四份， 双方各执两份， 具有同等效力。2本合同签订地点为：3. 本合同签订时间为二O三年月日4. 本合同范围和要求以及合同的总报价单详见合同附 件。甲方签章：代 表：开户银行名称及帐号：乙方盖章： 代 表： 开户银行名称及帐号： 篇四：桥架安装分包合同防雷措施第一级电源避雷器安装于进线端；对直击雷、感应雷实 施进线端处级保护；第二级避雷器安装于分配端且要求距离的一级避雷的 线路距离

15、大于 10 米；对初级保护的残余雷击能量和雷电反 射、感觉雷击进行保护；第三级避雷器安装于被保护设备端，距离第二级避雷器 的线路距离大于 10 米，且于被保护设备之间的线路距离不 大于 10 米（超过 10 米则需要追加一级避雷器、防止雷电波 反射）。主要对前级残余雷击、感应雷击和各种操作过电压 进行保护。质量控制管理目标及保证措施1）本工程质量目标为优良工程。2）质量目标保证措施 、加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度落实各 级人员岗位责任制，做好技术交底，结合 IS09001 国际质量 标准开展计划（Plan ）、实施（DO）、检查（Check）、处理（Action ） 的全面质量管理活

16、动，做好实验、检测和工程的预检、复检 及隐蔽工作，认真进行工程质量检验及评定，做好技术档案 管理工作。 、健全技术交底制度，实行分级交底。由工程项目指 挥或项目经理向各职能组和施工队负责人及有关职能人员 进行技术交底，明确关键性的施工技术问题，主要项目的施 工工艺以及对特殊工程的技术、材料提出试验项目、技术要 求和注意事项等。 、实行班组、施工员及项目经理三级工程质量负责制。 对各分部分项工程，由班组长自检，施工员初检及项目负责 人复检。严格控制按下列程序进行先是检查和隐蔽验收，以 确保工程质量。 、 、施工队一级，由施工队队长负责向施工员、 技术员、 质安员以及班组组长进行图纸、 施工方法、

17、技术措施、操 作要求等方面的技术交底。 班组一级， 由施工员（或技术员） 向班组工人交底。这是各级技术交底的关键。交底时，要结 合具体操作部位，贯彻落实上级技术领导的要求，并指导班 组明确关键部位的质量要求、操作的要点及注意事项；制订保证质量、 安全的技术措施，协作施工的配合和完成任务 的计划安排。对关键性项目、部位，新技术的推广项目和部 位，应反复、细致地向班组工人进行交底，必要时应作文字 交底、样板交底和 示范操作交底。技术交底必须填写技术 交底卡。技术交底卡归入工程档案，由资料员保存。积极 响应业主的品牌要求， ，认真进行原材料验收，凡是工程上 使用的材料及设备，必须有出厂的厂家、生产日

18、期、产品等 级、技术参数及使用说明等证明文件，对材料及水泥，除上述证明文件外，还必须按规定做好抽样检查试验，对各种 等级的砼要认真做好试配工作，配合比试验合格后进行现场 施工。按规定制作砼和砂浆等试块和试样。、加强材料管理建立工、料消耗台帐，要日请月结， 限额领料，按时结算，对水泥等易潮材料，同厂家订立供销 合同，以便定期、定量供应，保证水泥需要量满足而以不存 在现场存放时间过期，并做好防潮处理。对特殊材料的订货 必须先由甲方和设计人定板后才订货。、加强工种的配合 及施工的交接，在土建结构施工中，应与钢构和电气等工种 密切配合，设专人检查预留孔洞，埋件等位置。根据施工工 序，对上下工序的交接做

19、好交接工作，由班组长和施工员负 责进行，以确保工序搭接及班组交班的工程质量。、健全材料检验制度（1）、用于施工的原材料、成品、半成品、设备等，必 须由供应部门提出合格证明文件。对没有证明文件或虽有证 明文件但技术或质量管理、试验部门认为有必要复验的材料， 在使用前必须进行抽查、复验、证明合格后才能使用。(2)、加强对设备和施工机械的检查，试验和试运转工 作。设备运到现场后，安装前必须按有关技术规范、规程进行检查验收，做好记录。 安全管理体系与措施 第三节安全生产控制管理目标及保证措施1) 完善安全措施，提高安全意识，项目确保实现“五 无”目标，即无死亡事故、无伤人事故、无机械事故、无火灾事故、

20、无中毒事故。按规范要 求施工现场达到安全文明施工工地。2) 安全目标保证措施工程项目经理为项目安全生产第一责任人，对工程生产、 安全负有领导责任，牢固树立“安全第一、预防为主”的思 想，逐级建立安全生产责任制，形成有力的安全生产保证体 系，杜绝一切不安全因素，除了要建立健全现场施工安全生 产责任制和推行施工现场标准化管理，按施工组织设计，科 学组织施工及广泛进行安全意识及纪律的教育外，公司各生 产配合部门，每月作定期检查，发现问题，立即解决。针对本工程的特点，制定有关的具体措施；1、遵循预防为主、综合考虑的原则，从施工开始就把人力、物力综合加以考虑，着眼于事前控制，防患于未然，设置专门机构和人

21、员负责安全 工作，并相应的设置安全设备和必备的安全设施。2、将安全管理贯穿与项目施工全过程的原则，事前要做好充分的调查研究，针对施工中可能出现的安全问题，加以认真分析，制定施工方案， 及时采取措施。3、贯彻全员管理、安全第一的原则，在整个安全管理中，要树立安全第一思想、生产必须安全，安全为了生产。在整个安全管理中，使全体参 与施工的人员共同努力，确保安全施工。4、设立安全生产管理机构，项目经理是安全生产直接责任人，根据本工程的规模配置足够的专职安全员，负责日常检查，施工员担任兼职安全 员。5、根据施工准备阶段了解的现场情况，在现场办公室 悬挂“平面布置图” 。施工时，现场技术人员要对施工班组进

22、行交底并指导各工种人员施 工作业，严格执行本项目现场管理条例。6、建立安全施工岗位责任制。施工作业前，必须制定施工方案：并完善审批手续，严格控制方案。无方案者，一律按冒险施工处理7、做好安全学习，包括新工人进场，工前工后安全学 习，班组经常性安全学习，针对各分项工程的特点由现场安全员对班组进行技术交底。8、特种作业人员须持证上岗，专人操作机械。电工安 全操作安排两人以上。9、各级安全员必须履行安全监督的责任，要做好本职 工作，严格监督，把“安全第一，预防为主”的管理方针落到实处，保障全体职工的生命 安全。10、地安全保护措施，严格执行安全工作有关规定。11、施工前进行安全交底，现场安全人员勤检

23、查勤督 促，发现违章作业现象及时制止。12、进入施工现场戴安全帽，不准穿拖鞋，现场要有 各种安全警示牌，并派人进行管理和督促。13、严禁从高处向下抛物，严禁高空互抛传递，清除 出来的杂物与泥时不得随意乱倒。14、临时用电统一规划，统一架设，实行三相五线供 电，用电设备应有三级保护。15、驻场电工必须经常检查工地用电情况，发现问题 及时处理。加强现场用电管理，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范” ，机电设备 用电漏电开关及总开关，做到三级保护。16、现场材料堆放整齐，禁止乱放。动火必须事先制 定防火措施，落实检查，经上级部门发给动火令持可动火。配备足够的灭火器材，落实防 火责任及组织义务消防

24、队文明施工、消防、环境保护管理体系与措施 文明施工的程度如何直接影响我公司的形象，如我公司 能承建本钢结构工程，我们将在本工程的施工中树立良好的 形象，并充分协调各方面的关系， 为建设好本工程予以人力、 物力、财力的支持。文明施工目标我公司一旦中标，将严格按照当地的施工现场标准化管 理规定的内容及相关文件进行布置及管理，并提出文明施工 目标：争创标准化文明施工样板工地。文明施工，环保措施 由于文明施工包括的内容很多，又有许多与安全生产等 有紧密联系， 故如有与安全生产的内容重复的， 将同样列出， 并作为重点强调的内容加以重视。设置环境保护宣传标牌、 人人树立环境保护意识。重点部位的要求在编制本

25、施工方案过程中，本公司曾派人对施工现场进行勘探，并根据现状把文明施工中的重点部位要求如下： 工完场清：在施工过程中，要求各作业班组做到工 完场清，以保证施工现场没有多余的材料、垃圾。作为项目经理部应派专人对施工现场 进行清扫、检查，以使每个已施工完的结构清洁、无太多的 积灰，而对运入现场的材料要求堆放整齐，以使整个施工现 场整齐划一。 对于工程中所使用的氧气、乙炔等必须有专人保管， 未经同意，不得任意使用；本工程所用材料均为绿色环保材料，使用后对周围环境、 水源、空气等均不产生任何污染。标准化管理要求本工程在施工中我们将大力推行施工现场标准化，加强 环境卫生管理，从小处着眼，发动全体人员参与，

26、使本工程 能形成一个体现现代文明的窗口。我们会落实实业制订的规 章制度，并认真执行。由于标准化管理包含了从工程安全到 文明施工的较多内容，故我公司将在本工程能确保达到我公 司所承诺的目标，在当地树立更好的形象。在场内适当位置设置宣传教育栏，进行文明施工、安全 质量保证等方面的宣传教育。施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运，散体物料运输，使用预搅拌砼等，严 格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。单个工程竣工后，立即拆除工地及周围的安全防护设施及其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。工期保证措施1. 以基础施工、构件安装、关键设备安装、电缆敷设 施工为关键线路，科学地组织织工

27、程施工，在技术、经济指标优化可行的基础上，按照 赶前不赶后，由于至上的原则，分段流水、专业交叉、空间 占满、时间连续，确保工期目标的实现。2. 合理调配各项资源，确保各项工作按计划要求顺利 进行。3.4.5.合调派6. 保资金投入，积极备好工程用料（及时送检） 理选用施工机械设备及小型机具，并保持其完好，充分发挥 效率。 调集充足的施工周转用料，保关键线路施工。 充足的、善打硬仗的、具熟练操作技能的作业人员和具丰富 经验的管理人员，安排 1-2 班连续作业。7. 做好各项施工准备工作，积极取得各有关主管本门、 有关协作配合单位（包括业主提供设备材料的供应商、商品砼搅拌站供货商单位等） 及现场施

28、工能连续有序地进行，避免发生各种意外而延误工 期。的大力支持，确保场地整平、机械设备出场、商品砼供应8 严格做好工序质量控制工作，力争一次成优；做好 工程产品保护及各专业施工配合工作，尽可能地避免返工造 成的工期损失。9. 认真抓好施工安全、防火及交通安全工作，避免发 生有关事故而延误工期。10. 加强施工进度计划管理工作。以周、月计划保关键 节点目标及控制性总进度计划目标，实行工期节点考核制度， 激励职工保工期目标的实现。施工机械的管理制度1. 常用施工机械的安全技术操作规程 砼振动器安全技术操作规程（ 1） 使用前检查各部应连接牢固，旋转方向要正确。（2）振捣器不得放在初凝的砼、地板、脚手

29、架、道路 和干硬的地面上进行试振，如检修或作业间断时，应切断电源。（3）插入式振捣转轴的弯曲半点不得少于50cm,并不得多于两个弯，操作时振动棒应自然垂直地沉入砼内,不得用力硬插,斜推或被钢筋 夹住棒头,也不得全部插入砼中。（ 4） 振捣器应保持清洁，不得有砼粘结在电动机外壳 上妨碍散热。（ 5） 作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度 和松度，严禁用电源线拖拉振捣器。（6） 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。（ 7） 作业后，必须做好清洗、保养工作，并将振捣器 放在干燥处。2. 电焊机安全技术操作规程（！）电焊必须受过专业训练，熟悉电焊机设备的构造 和性能，了解各种焊接方法，并经考试合

30、格，方能单独进行 操作。（ 2）电焊机必须具备接线图表、工作说明书，电焊机 应放在干燥的地方，其电源线（从闸门到电焊机）不宜超过 5 米，如超过时，应采取相应的安全措施，所有电线（包括 软线）必须绝缘良好，如有脱皮应用胶布包好，电源开关要 设置外罩，电焊机壳要接触地。（3）每天上班前必须先检查电焊机及电源线路。 机械设备的使用、维护和保养制度1. 建立机械使用保养责任制（ 1）机械设备应采用定人定机、持证上岗管理办法， 并建立专机责任制度，由该机操作人员负责管理，经常进行 检查和保养，发现不正常状况时，应暂停使用，并随即请机 械维修人员检查、解决。（ 2 ）认真执行交接班制度，填好运转记录；未

31、经安装 验收合格，不得使用任何机械设备。（ 3 ）提高机械使用效率，防低零部件消耗，执行保养 规程。将机械的使用效率与个人经济利益联合起来。（4）建立机械设备台帐档案和使用记录。2、合理组织机械施工（ 1）根据需要和实际可能， 经济合理的配置机械设备。（ 2）安排好机械施工计划，充分考虑机械设备的维修 时间，合理组织实施和协调。（3）加强机械设备安全作业。作业前向操作人员进行 安全操作交底、严禁违章作业和机械带病作业。（4）施工平面布置应满足机械操作要求。3、机械设备保养与维修（ 1）坚持做好机械设备的“例保”修理工作。由操作 人员每日（班）工作前、工作中、工作后进行例行保养（日 常保养），并

32、按规定的项目和要求进行定期强制保养。（ 2）按机械检修计划进行中修或大修，执行强制保养 （修理），强制保养应根据机械设备运转公里或小时， 定项、 定级、定期、定标准、定停转保修日，安排计划由专人进行 保养修理。（ 3）在机械设备突然故障、个别零配件损坏或一般性 损坏时，及时进行维修、更换或大修。（ 4）严格保修质量，保修质量对机械能否达到保修周 期和延长大修周期是很重要的因素，一定要严格检查制度， 按照保修质量标准进行检查验收，合格后才能出厂。篇五：照明安装 , 桥架安装合同 7合同编 号建筑安装工程承包合同分 包 方：承 包 方：工程名称：建筑安装工程承包合同发包方 ; （ 以下简称甲方 ）

33、 承包方： （ 以下简称乙方 ） 依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、 建筑工程质量管理条例等法律法规的有关规定，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则， 结合本工程的具体情况， 经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 承包范围：4. 开工日期： ，。第二条 分包方式双方以劳务承包方式分包本工程。第三条 合同价款双方协议按以下第1、 本工程各分项固定单价为：（敷设：动力电缆 35 2以下及控制电缆：380元/公里；动力电缆 120 2以下： 660元/公里：动力电缆 240 2以下：880元/公里；（3） 所承包电焊机台班费应扣除电

34、费； （ 4）计时零工执行鲁电- （ XXX） 20 号文件。2、本工程为固定总价合同，本工程合同总价为 ，一次性包死、不做任何调整。3、执行 工程价目表及相应费用计算规则，工资单价为 ，综合取费率 ，按施工图工程量结算。 本合 同价款中已含人工费、 焊接机械费、 管理费、 等全部费用 （不 含税金）。同时，下述费用也应被认为包含在乙方承包价款 中:（ 1 ） 由与工程有关的风险、责任等；（ 2 ） 预防一般性自然灾害所采取的的措施费用；（ 3） 办理进入工程所在地施工的施工许可证、施工人员暂住证、施工人员上岗证、通行证等证件的费用；（4） 因停水、停电、设计变更、质量检验、 机械维修、 天气

35、影响、图纸、设备和材料迟供等其他任何因 素可能造成的窝工、停工、待工费用；（ 5） 现场材料、机械的保管发生的费用；（ 6） 与工程有关的零星用工费用；（ 7） 安全防护、文明施工的费用；（ 8） 政策性调整；（ 9） 其他不可预见费。第四条 合同文件的组成及解释顺序1. 下列文件作为本协议的组成部分：（ 1） 本建筑安装工程承包合同及补充协议 （如果有）；（ 2） 中标通知书；（ 3） 招标文件及招标文件补遗；（ 4） 乙方的投标文件；（ 5） 标准、规范、有关技术文件和图纸；（ 6） 其它有关文件。2、上述各合同文件互为补充和解释，如有不清或相互 矛盾之处，应以上面所列顺序在前的为准。第五

36、条 双方权利和义务1 甲方权利和义务（1） 甲方根据工程进展需要，及时向乙方提供设计图及其他相关资料、组织乙方图纸会审。（ 2） 按施工进度的要求及时供应由甲方提供的材料、 机具和设备。（ 3） 甲方及时检查隐蔽工程，办理工程量签证、协调 联系。（ 4） 甲方有权对乙方的工程进度、工程质量、安全生 产、技术资料等进行监督检查；对于甲方提出的整改建议， 乙方应予以整改，费用由乙方承担。（5）（6）执行；按合同约定办理结算和付款。 甲方给乙方提供住房等设施，按工地现行有关规生活用水、电费用由乙方承担。2、乙方的权利和义务 （1）乙方不得将本工程转包或分包。（ 2）在签订合同后，按合同约定或甲方指定

37、的日期及 时开工。（ 3）严格按照施工图及其他技术资料进行施工，确保 施工质量；按合同约定的时间竣工和交付。（ 4）未经甲方同意，乙方不得设计文件及相关资料提 供给第三方。（ 5）执行甲方的指令和变更。（6） 乙方任命乙方驻工地代表行使合同约定的权利，履 行合同约定的职责。乙方驻工地代表易人时应提前7 天书面通知甲方，后任继续承担前任应负的职责。（7）乙方应将其在施工过程中发现的工程设计或技术 规范中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。（ 8）及时向甲方报送隐蔽工程验收通知、竣工验收通 知、结算资料及甲方要求的其他资料。（9）随时注意当地气象部门的预报， 做好预防风、 雷、 雨、震等自然灾害

38、的措施，以保证施工人员及机械、设备的 安全。篇六：桥架施工合同工程承包合同发包方：承包方：经双方友好协商由承包方承建发包方工程电缆桥架 （200*100 ）施工。包工包料单价为 50 元/ 米，工程按实际 工程量结算，付款方式为材料到场支付 10000 元，施工完成 经发包方验收合格之后一次性付清剩余款项。发包方： 承包方：年月日年月日篇七：电缆桥架施工合同 (1) 汝州市维也纳新城二期地下车库桥架电缆、配电箱采购安装施工合同书XX年 月日甲方： 汝州市绿洲房地产开发有限公司乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政 法规之相关规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方在遵循平等、 自愿、

39、公平、诚实信用的原则基础上，就本建设工程施工事项，经友好协 商达成一致，订立本合同。一、工程名称：汝州市维也纳新城二期地下车库桥架电 缆、配电箱采购安装工程二、工程地点：汝州市广成西路老酒厂院内三、合同范围：维也纳新城 13-16# 楼地下车库及 20#楼 地下车库电气设计图纸反映的全部内容四、承包方式： 承包方以包工、 包料、包工期， 包质量、 包安全文明施工、包竣工验收合格投入使用的方式承包施工。五、合同工期：开工日期： XX 年 9 月 20 日竣工日期： XX 年 10 月 19 日合同工期：总日历天数 30 天六、本合同总价款： 工程总价：本工程采用固定总价 合同，工程总价： （大写

40、）肆拾壹万元整 （小写） 元 。产品名称、型号、数量、单价、总款额必须同图纸设计 及甲方要求和乙方所编制的预算书一致。运费、装卸费、包装费、安装费、配件等费用均包含在 合同价中，且此合同价不随市场原材料的价格波动而变化，货到施 工现场时，无论市场原材料价格上涨还是下降，在本合同内总价均不做调价。七、结算及付款方式： 桥架进入现场，工人开始安装， 7 日内支付款为合同价 款的 30%；配电箱、电缆进入现场，工人开始安装， 7 日内支付款为合 同价款的 30%；竣工验收合格， 14 日内支付款为合同价款的 20%；竣工结算 完成，在 28 个日历天内支付款为合同价款的 17%；合同价款的 3%作为

41、质量 保证金（不计息） ，在工程保修期满后 15 天内结清。本合同含税金，甲方 支付工程款时，乙方需提供足额并经甲方财务认可的合法税 票。八、工程质保期：本工程质保期为贰年九、电缆桥架、配电箱的质量要求、技术标准及违约责 任乙方保证所供电缆桥架、配电箱产品标准和技术要求符 合国家标准，并满足图纸设计要求。配电箱体厚 , 柜内连接采用 铜排或铜电缆 , 配电箱内电气元器件均为正泰正品。乙方必须保证本合同中关于电缆桥架、配电箱质量要求、技术标 准、验收标准等的规定 , 同时乙方必须出具相应的批次、 合格证（带企业标识牌）、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务 承诺书等。乙方必须保证所生产的电缆

42、桥架、配电箱经现场检测 全部合格。若乙方未按期竣工，则视为乙方违约，由乙方向甲方 支付 1000 元/ 天的违约金，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期竣工， 由乙方提出申请，竣工日期相应顺延。 在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方安装的电缆 桥架、配电箱在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲 方通知 24 小时内无条件更换电缆桥架、配电箱，并承担由此给甲方、住户 和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方 有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除，无须 通知乙方。质保金 不足以抵偿的，乙方在接到甲方书

43、面通知后 7 日内将超出质保金的费用以 支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担违约赔 偿责任，违约金为本合同总价款的 20%。 如所安装产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换， 如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行 采购，乙方自愿按甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿甲方，并无条件承 担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。 施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责并承担全 部责任。若因甲方原因未按本合同付款方式及期限支付合同款， 则每逾期一天，由甲方向乙方支付 1000 元 / 天的违约金，但累计 违约金总额不超过合同总额的百分之三。 十、合同纠纷

44、的解决方式： 合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成或不愿协商，提交平顶山仲裁委员会解决。H、其他事项：未尽事宜双方协商解决，另行签订补充协议；本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方：汝州市绿洲房地产开发有限公司乙 方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月 日篇八：弱电桥架施工合同祥泰广场项目弱电桥架工程劳务分包协议发包人：郭 俊承包人：法洋洋二0三年十二月祥泰广场弱电桥架工程分包合同发包人：郭 俊 承包人：法洋洋发包人委托承包人对祥泰广场项目一标段弱电桥架工 程进行施工，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关现行的国家法律、行政法规，结合

45、本工程的实际情况，经双方协商一致，签订以下合同条款：一、工程概况： 1 、工程名称：祥泰广场项目一标段弱 电桥架施工工程2、工程地点： 济南市市中区英雄山路与土屋路交汇处、 英雄山路西侧3、合同范围：祥泰广场一标段（ 1#至 2#、东地块地下 车库）弱电桥架工程： 包含施工图纸范围内弱电桥架的安装、 及附属的防火堵洞、支架制作安装、并经国家地方规定的质 检验收部门验收合格。4、与总包界面划分：总包配合完成施工图纸范围内弱 电桥架的预留洞，其余均由承包人施工。发包人负责配合总 包单位质监站验收过程中一切资料的收集和整理工作。5、承包方式：包轻工按 46 元定额人工元计取，防火堵 洞按 15 元/

46、 处记取（含上下防火板及防火堵料） ，承包人包 含人工费（含制作） 、带机械（含机械损耗）施工，人工费 （含制作）、机械费（含机械损耗）不再计取。二、 工期要求：弱电桥架工程计划XX年11月30日开 工，XX年7月30日前竣工验收合格、取得验收合格证明文 件并交付使用。合同工期总日历天数为 240 日历天。具体开 竣工时间以建设单位委托的监理单位签发的开工令为准。三、质量标准： 1 、质量等级：合格，并不得影响施工 总承包单位 1 #楼泰山杯， 3#、 4#、 5#达到创泉城杯条件，其 余配合总包单位达到优良工程验收。2、质量检验评定标准：工程设计符合国家现行技术规 范、标准及建设单位要求；

47、工程质量应满足图纸设计的要求， 符合国家现行消防工程施工验收规范、质量检验评定标准及 省、市有关标准规定等要求。四、合同价款及综合单价： 1、本合同结算方式根据工 程量据实结算，包轻工按 46 元定额人工元计取计取，防火堵洞按 15 元 / 处记 取（含上下防火板及防火堵料） 。1）该价包括人工费 （含制作）、机械费（含机械损耗） 、 以及弱电桥架的开孔综合考虑在此单价中，不再另行计取。五、双方权利、义务： 1、发包人权利及义务（ 1）发包人派驻现场负责人魏征负责现场施工管理工 作，负责双方信函往来的签收工作，履行发包人的职责。（ 2）负责协调承包人与施工中其他施工单位的配合工作。（3）按合同

48、约定时间拨付工程款。2、承包人权利及义务（ 1）承包方派驻项目负责人法洋洋负责现场施工管理 工作，负责双方信函往来的签收工作，履行承包人的职责。 施工过程中项目经理及技术负责人必须保证有一人在现场， 每发现一次同时不在现场，支付违约金贰仟元 / 次。（ 2）严格按照国家现行的施工规范和发包人的要求组 织施工，服从发包人的监督、管理。未经发包人同意，承包 人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事 故（包括罚款） ，由承包人负责并承担损失。承包人已知悉并遵守发包人现场一切规章制度，对于发 包人通知单、工作联系单等无条件接受，如有异议须在收到 通知后一日内书面提出，拒签一次支付违约金 5

49、00 元。（ 3）严格按照有关规定进行施工，采取有效措施在合 同实施中保护现场附近的环境，以避免因施工引起的污染、 噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。对施 工场地内环境维护、空气质量和噪音等管理的要求及费用由 承包人承担，并承担因违反有关规定造成的经济损失。（4）承包人负责做好施工区域内的成品和半成品保护 工作。工程未交付发包人之前，由承包人负责成品和半成品 保护工作，期间发生的损坏，承包人自费修复；如发包人提 出需特殊保护、特殊要求的保护费用由发包人承担。（ 5）施工过程中造成人员伤亡事故，由承包人承担全 部责任及经济损失。（ 6）做好施工记录等技术资料的汇总，工程竣工后14日

50、内将竣工资料报发包人（原件两份复印件一份） ，每延误 一天向发包人支付伍佰元违约金。（ 7）承包人承担其施工区域内的一切安全责任，与发 包人无关。8）承包人在整个施工过程中使用的水、电费用，由承包人自行与总包单位协调。（9）一切手续、 扰民、 周边关系协调等由承包人负责， 费用由承包人承担。（10）施工中如涉及配合项目，承包人必须同相关单位 密切配合，为其施工提供便利条件。进场前承包人需做好桥 架与现有预埋管衔接工作的落实。（11）不合格工程不予验收，承包人应赔偿因此给发包 人带来的一切经济损失。（12）本工程产生的建筑垃圾由承包人负责清运出施工 现场，费用由承包人自理。（13）当工程交付时，

51、承包人应当从施工现场清除并运 出自己的设备、材料、垃圾和各种临建设施，保持工程现场 的清洁；否则，发包人有权委托第三人清理，发生的费用由 承包人双倍承担。六、隐蔽工程验收和重新检验：工程具备覆盖、掩盖条 件时，承包人自检合格后应在隐蔽前 48 小时通知发包人现 场负责人参加。验收合格，发包人现场负责人在验收记录上 签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应 在发包人限定时间内自费修改后重新验收直至验收合格，工 期不予顺延且每次承包人向发包人支付违约金贰仟元，并且 暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为发包人现场负责人提出对已经隐蔽工程重新检验时，承 包人应按要求进行剥露

52、， 检验后重新覆盖或修复， 检验合格， 发包人承担由此发生的费用，相应顺延工期；检验不合格， 承包人承担检验发生的相应费用，支付发包人违约金并从工 程款项中扣除，承包人必须同意，造成重大损失的发包人将 向承包人追索损失，且工期不予顺延。七、材料设备供应： 1、本工程施工图纸范围内所需的 所有材料均由发包人提供。八、工程款支付： 1）本工程无预付款。2）工程施工完成工程量的一半， 根据工程量据实结算， 工程施工完，经监理、总包、建设单位确认合格，项目整体 竣工验收合格并取得备案证且无质量问题后，待移交物业后 进行结算，竣工结算审计完毕后 15 个工作日内付至竣工结 算审计值的 95%；3）剩余

53、5%为质保金，自祥泰广场项目综合验收合格之 日起满两年且无质量问题无息付清。在保修期内因承包人未 及时维修或不予维修等而产生的发包人自行委托的维修费 用，在质保金支付时扣除，不足部分由承包人补足。九、竣工验收： 1、竣工验收的一切资料及手续由发包 人负责办理并承担相关费用。2、工程验收达到合同约定标准后，承包人应配合总包 进行五方验收和竣工备案。3、工程未能通过验收的，承包人在发包人要求的时间 内整改至验收达到合同约定标准，费用自理，且工期不予顺 延；因此造成工期延误的，每延误一天，承包人向发包人支 付贰仟元违约金，且全额赔偿因此给发包人造成的损失。十、竣工结算： 1、结算价款 =以实际完成工

54、程量结算2、变更签证结算： 如发生与原子项相同或类似的工程项，以现有综合单价 乘以变更工程量进行结算；对于工程量清单中未包括而可能在工程施工中实际发 生或增加的工程项目，而又不能参考投标人清单计算表中相 应价格的项目，双方协商。3、办理签证时，承包人提供经发包人确认的有关方案 或数据原件，签证原件一式五份。经发包人代表（不少于三 人，必须包括现场工程师、 项目经理、 预算经理）、监理人、 承包人代表三方签字盖章生效，如有人员变动，以另行书面 通知的人员为准。现场签证一证一签，和即时发生的工作量 一一对应，工作量发篇九：电缆桥架施工协议电缆桥架施工协议甲方：乙方：经双方协商就甲方委托乙方进行电缆

55、桥架及线缆铺 设施工等事项达 成以下协议：第一条：双方义务和职责1. 甲方提供施工主材：电缆桥架、支架钢材、电缆 连接头。2. 甲方提供乙方施工所需电源及场地。3. 乙方自备辅材：焊条、油漆、膨胀螺钉等。4. 乙方负责一楼所有电缆桥架的安装及线缆的铺设。5. 乙方需安甲方的要求按时完成施工。第二条：结算方式1. 协议所含全部费用共计人民币：2. 协议签字生效后，甲方先支付 20 ，之后根据施工 进度逐步支付 至 60.3. 乙方施工结束，经甲方检验合格后付清剩余款项。4. 在付清工程款前，乙方必须开具全额发票。 第三条：安全责任乙方在施工过程中必须采取有效措施坚决杜绝重大 安全事故发生，出 现安全事故，一切责任概由乙方自己负 责。第四条：其它1. 协议签字生效后双方各自履行协议条款，出现分歧双方友好解决， 协商不成由有关部门仲裁2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有