甲方工程管理办法及规定

1、目录1 .工程工程现场治理规程2 .第一次工地会议议程3 .监理授权书4 .工程技术资料及施工图表签报程序规定5 .工程施工现场签证治理方法6 .施工用电治理规定7 .施工用水治理规定8 .违规处分规定9 .监理工作治理规定十.驻地监理工作考核细那么十一.工程质量治理规定十二.施工现场平安文明治理规定十三.工程质量问题事故处理规定十四.工程完工清场和质保期内保修工作的规定十五.工程质量验收标准 十六.竣工验收规程十七.工程竣工验收会议表决意见标准格式十八.物业验收及移交规程附表一.工程进度资金需求申报表附表二.周月施工方案表附表三.钢材、水泥月报表附表四.工程缺陷统计表附表五.分户房屋移交检验

2、缺陷登记表附表六.工程尾款申请支付表附表七.工程质保金申请支付表工程工程现场治理规程一.总那么工程工程现场治理是实现投资目标的重要环节 ,负有对工程投资、进度、质量、施工安 全、环境影响等协调、限制、指挥的权利和责任 ,旨在工程前期准备至招投标和施工合 同签订后开展工作.开发工程部是工程工程施工现场唯一的组织协调机构.二.责任1 .对工程实施过程中的投资、进度、质量、施工平安和环境影响负责.2 .严格执行公司工程投资、进度和质量方案,实施对施工单位、监理单位日常工作的 考核与治理.三.主要工作程序和内容1 .工程开工前由开发工程部明确工程责任人.工程接任后,必须熟悉所接任工程的招 标文件、设计

3、图纸、工程现场情况,拟定施工队伍进场方案和现场准备举措.2 .施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议,工 地会议的主要目标是：转交业主对施工、监理治理的相关文件规定,观察施工现场,交 代限制坐标点,确定工程技术交底日期和预定开工日期.3 .工程放线定位后及时组织监理单位, 业主开发工程治理部门测定建筑物周边线外 3m 以内的现场高程及所占用施工场地的现场高程, 三天内必须由施工单位在原始记录的基 础上用简图形式整理一式四份,会同监理单位签证后,分别上报业主工程治理部门.4 .工程开工后及时参加每周监理例会,传达业主对工程治理的要求和相关技术标准, 协调施工、监理、

4、业主三方日常治理和技术治理中的各项事务.会同业主开发工程部核 签根底施工中土方进出的实际数量和根底开挖的实际深度.5 .增强日常巡视巡检,纠正施工监理工作的错误行为.协调配合施工单位做好主体施 工.参加各分局部项工程的验收,协调政府行政治理部门的质检安检活动,核签各分部分项验收工程的资料.6 .严格执行各项治理制度,强化工程节点进度方案考核和每月25日的监理工作日常考核.7 .工程完工后及时组织工程竣工预验收,在预验收合格的前提下,及时申请行政主要 部门进行竣工验收.8 .工程竣工验收后三个月内催促施工单位办妥备案,观察修复已交工房屋存在的缺陷,向业主售房部门移交前必须催促施工和监理单位逐户做

5、好下述工作：室内清洁,玻璃 干净；卫生试水不漏；下水通球检验；供电、电视、智能化等检验合格,箱盖完 好,设施完备；门窗开启自如,关闭严密.9 .在按上述要求检查合格后,组织监理单位和施工单位向业主指定的售房治理部门分 户复检合格移交,并见证移交会签.10 .工程责任人必须严格要求自己、努力学习、积极工作、不断提升自身工程治理素质, 认真细致地分类收集下述备查报表：监理工作规划和监理月报；监理例会纪要和工 程缺陷统计报表；原始地面实测记录,开挖深度实测记录；工作联系函及工程标外签证单.11 .工程责任人必须严格遵守国家法律法规和公司各项治理制度,服从公司安排.第一次工地会议议程会议主要内容工程部

6、工程责任人主持：1 .建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；2 .建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的额授权；3 .建设单位介绍工程开工准备情况；4 .承包单位介绍施工准备情况；5 .建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6 .总监理工程师介绍经过图纸会审后编制的监理规划的主要内容、工作程序、工作方法;7 .研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员,召开工地例会周期、地点、会 议议程及主要议题；8 .关于检验批划分、材料取样方案、施工检测方案、隐蔽工程的验收设置要求；9 .第一次工地会议纪要应由工程监理机构负责起草,并经与会各方代表

7、会签；10 .其他应考前须知.监理授权书根据本公司和监理公司签订的委托监理合同,特授予监理人以下权利：一.监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利：(1)选择工程分包人的认可权.(2)对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权.(3)对工程设计中的技术问题,根据平安和优化的原那么,向设计人提出建议；如果拟提 出的建议可能会提升工程造价或延长工期,应当事先征得委托人的同意.当发现工程设 计不符合国家现行的建设工程质量标准时,监理人应当书面报告委托人要求设计人更 正.(4)审批工程施工组织设计和技术方案,根据保质量、保工期和降低本钱的原那么,向承 包人提出建议

8、,并向委托人提出书面报告.(5)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告.(6)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但事先应向委托人报 告.如在紧急情况下未能事先报告时,那么应在24小时内向委托人作出书面报告.(7)工程上使用的材料和施工质量得检验批.对于不符合设计要求和合同约定及国家质 量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用；对于不符合标准质量标准的 工序、分项分部工程,有权通知承包人停工整改、返工.(8)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规 定得竣工期限得签认权.(9)在工程施工合同约定的工程价格

9、范围内,工程款支付的审核和签认权.(10)监理单位或监理人有对施工单位违反工程治理相关规定的行为提出处分建议的权 利.二.在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求包括索赔要求,均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定.当委托人 和承包人发生争执时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行协 调.工程技术资料及施工图表签报程序规定为增强施工治理,标准施工过程中各种技术资料及施工图表的签发报送程序,现就有关 事项作出以下规定：1 .工作方案安排及进度款申请报表1 .施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内将施工网络方案及 施工

10、进度横道图表上报分管监理单位,由监理单位审定后于开工前三天报开发工程部.2 .工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认,监理单位确认后于每周五向开发工程部报本周工作完成情况及下周主要工作安排方案.3 .各施工单位每月25日前必须将本月工作完成情况、下月工作安排及工程进度款申报表报监理单位,监理单位审定后于 28日前上报开发工程部.2 .会议纪要及监理月报1 .各施工单位必须参加所在组团的每周监理例会,分析工程质量和施工进度,提出改良举措,其例会记录由监理单位整理,每周报开发工程部.2 .各监理单位在工程监理过程中,检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记,每周五汇总填表,分别报

11、施工单位和甲方开发工程部.3 .各监理单位每月25日前必须就所监理的工程工程进行一次进度、质量、本钱限制分析,并提出相应的改良举措和建议,于 25日成文后报开发工程部.4,各施工单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报监理单位,监理单位审查整理后必须在一个月内报开发工程部.三,分项分包工程及甲供材料报表1,各施工单位中标工程约定或施工合同约定的甲供材料必须在用料前一个月提供材料清单,向开发工程部申报材料需求方案.2,已确定由业主供给的门、窗及构配件,由施工单位按施工图尺寸要求列出清单报监理 审定,由监理单位提前三个月报开发工程部.3,已确定由业主分包的分项工程,施工和监理单位必

12、须认真核定分项分包界限范围,并提出范围界定的文字条款及制约举措,于工程开工前一周内报开发工程部.注:各施工、监理单位必须严格遵守本规定.工程施工现场签证治理方法为标准工程施工现场签证治理工作,保证工程施工现场签证工作处于受控状态,特制定本方法.一,责任分工1.业主授权派驻工地代表简称甲方代表负责工程施工现场签证工作的治理与实施.2,工程施工方简称乙方负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证.二.签证工作内容1 .根底开挖到满足设计要求时,必须进行签证确认.2 .合同以外的土方工程.3,施工图和设计变更以外的工程内容.4 .甲方确定的必须通过签证才予以确认的.5,工程施工合同中约定必须签认

13、的.6,法律、法规及现行有效标准规定必须签证的.三,现场签证参加人员甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表.四,现场签证单填写要求所有工程量必须经现场测量后填写, 到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记 录的原始数据上签字,后补签签证单.现场签证单一式三份,甲方开发工程部、监理单 位、乙方各留一份,现场签证单必须在一个星期之内三方签字盖章完毕,否那么签证单视 同无效.签证原那么上不允许签计时工,如有特殊临时用工情况,必须列明用工人数及用 工时间.五,现场签证程序1 .乙方提出签证申请甲方、E单位同意进行签证甲方代表组织相关人员现场进行工程 量测量、签字确认.2 .乙方填写现场签证单

14、现场签证单必须使用国家统一标准标准表格各单位必须签字盖章并留存己方对签证单做一份完整预算作为结算依据.6 .现场签证结算方式1 .单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算.即根底局部、主体结构局部和安装及装 修局部.每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方开发工程部,否那么 停止拨付工程进度款.2 .外网、景观及零星工程合同外签证仅为建安及园林公司,每月5日前必须将签证结算资料提交到甲方开发工程部,逾期停付工程款.7 .签证的效力1 .乙方应予提报签证的文件,但未经甲方签证的,均属无效.已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承当.乙方对甲方的指令确有异议拒签,在甲方坚持要求执行时,乙方

15、应予以执行,因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承当,延误的工期 相应顺延.因拒不执行指令而造成的损失那么由乙方承当.2 .凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予 以签证或签复的,应视为要求已被确认,由此产生的责任由甲方承当.3 .本方法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据,包括返工、返修、停工损 失、延误的工期及其他经济损失.8 .例外处置1 .必要时,甲方可发出口头指令,施工方对甲方的口头指令应予以执行.但乙方应在 48小时内提出书面文件,甲方必须签证确认.2 .在特殊情况下,乙方有权要求甲方下达指令的要求, 并将需要的理由和迟误的后果书

16、 面通知甲方,甲方在48小时内不予下达或答复,应承当由此造成的经济支出及顺延的 工期,赔偿乙方的有关损失.九.本方法自行文之日起执行,由开发工程部负责统一解释.施工用电治理规定为增强施工用电的治理,保证平安用电,标准施工用电行为,特制定本方法：1 .所有施工及配合施工单位用电均由开发工程部统一治理,用电单位必须持用电方案经开发工程部审核批准,并严格按批准方案认真组织施工.方案未经开发工程部批准,擅自接电者,处以 500-1000 元罚款,并承当当月分表与 总表的全部差额.2 .各用电单位用电安装及维护人员,必须持证上岗,无电工上岗证者不得进行该项工作.3 .一级配电柜内,必须使用计量合格的电表

17、进行计量,并对各自的电表计量负责,开发工程部有权要求用电单位对所用电表重新进行校验.如经检查发现由于私自改动接线方式,造成电表计量不准或倒走,一律按窃电论处.4 .电费的收取.抄表日期：每月 20-25日,根据供电局电费单据实收取,在每月进度 款中予以扣除.5 .各用电单位对各自的用电线路负有维护治理责任,应经常对所属用电线路进行检查, 发现平安隐患,立即整改.假设用电线路存在平安隐患,而不能得到及时整改,开发工程 部将停止供电.本规定由开发工程部统一解释.施工用水治理规定为标准施工用水行为,切实维护用水单位的利益,特制定此治理方法,凡用水单位均应 严格遵守.1 .任何单位用水必须报经开发工程

18、部批准,方可进行用水管道的连接,并装表计量, 水表初始读数报开发工程部备案. 严禁任何单位和个人私接取水管道, 违者处分300500 元.2 .任何用水点必须安装水表进行计量,并在每月20日将水表读数报至开发工程部,水费依此据实收取.所报水表读数如不属实,按实际用水量两倍收取水费.3 .严禁在给水管道上直接管道泵,水压缺乏时应设置储水池再经加压设备进行提升, 且进水管必须高于储水池水面.违反此条者按市水务处分规定处分.4 .用水单位对用水管道有维护治理的义务.对用水管道的任何破坏造成水量损失,当 月分摊水量全部由该用水单位承当；且用水单位必须及时修复用水管道,假设未能及时修 复,当月施工水损费

19、用由该事故用水单位全部承当.本规定由开发工程部统一解释.违规处分规定为标准工程治理行为,切实做好工程治理,现对各施工、监理、配合单位等违规处分做 出如下规定：1 .未经业主工程治理人员允许私自在施工现场搭建工棚的,除限期撤除外,处以5001000元的罚款.2 .未经业主售房部门允许,私自占用已移交房屋者,处以 5002000元罚款.3 .超越自身工作区域,强占他人场地者,除限期去除外,处以 5002000元的罚款4 .违规私自移接管道泵,直取管道自来水施工者,按市自来水节水处分规定执行.5 .违规私接电源,有偷电行为者,处以 5001000元罚款.6 .不服从门卫治理,强行进入者处以 1002

20、00的罚款.7 .攀爬围栏私自进入者,处以100元罚款.8 .顺手牵羊、偷拿现场材料者,按所获取材料价款的双倍金额处分.9 .损坏工程成品或半成品者,按修复或更换价款的110 %处分.10 .在已完工路面拌合砂浆者,每发现一处处以200元罚款.11 .会议通知到位后,开会迟到每次处以 100元罚款.12 .会议时间随地吐痰,随手丢烟头每次每项处以50元罚款.不讲究卫生,随地大小便者,每人每次处以50元处分.13 .四大节点工程工期根底工程、硅结构工程、墙体工程、装饰工程不能按预期完 工的,每延误一天罚款 200元,假设总工期到达合同工期者,那么罚款如数退还,假设总工 期延误,那么按合同约定赔偿

21、,且中期处分不退还.14 .违反平安治理规定,违章操作,野蛮施工者,按相关规定处以5001000元罚款15 .违反施工程序,施工质量问题突出且反复出现同类工程质量问题者,处以 500 1000元罚款.监理工作治理规定为增强工程治理,提升工程投资效益,现就监理单位的授权和治理做出如下规定：1 .凡属投标、议标、邀请招标等进入本公司承监的监理公司,都必须遵循本规定.2 .凡属承监本公司工程的监理单位,由本公司开发工程部根据工程的性质和特点,对 工程质量、工程进度、工程本钱限制授予监理单位施工组织、施工治理、工作协调和对 施工单位进行违规处分的权利.监理单位必须对所监理的工程质量、施工平安、工程进

22、度和本钱限制负责.3 .凡属承监本公司工程的监理单位,在工程开工前第一次工地例会后一周内必须书面 向开发工程部呈报合格详细的监理规划,开发工程部三天之内提出修改和批复意见.开 发工程部批复之日为监理效劳合同有效起始之时.4 .凡属承监本公司工程的监理单位,必须配套必要的平行检验工具,实行日常平行检 验,并认真填报工程缺陷统计报表,假设不申报缺陷统计报表或不具备根本检验手段,那么 视为未履行平行检验,本公司将保存经济索赔的权利.5 .凡属承监本公司工程的监理单位,必须积极支持施工单位争创优质无通病工程,切 实保证施工合同约定的工程质量等级,那么视为监理单位违约,本公司将保存经济索赔的 权利.6

23、.凡属承监本公司工程的监理单位,必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证, 假设发现隐蔽记录不实或不合格工程隐蔽, 那么由监理单位承当返工损失10 %的经济责任7 .凡属承监本公司工程的监理单位,必须对所监理工程中的关键部位进行旁站,假设所 承监的关键部位发生质量事故,经查实监理人员未履行旁站,那么由监理单位承当返工损失10 %的经济责任.8 .凡属承监本公司工程的监理单位,必须认真编写监理月报、阶段监理报告、工程监 理工作总结及监理日志,本公司开发工程部现场代表将不定期进行抽查,假设发现监理单 位不重视,不编报,每缺一项处分监理责任人 200元.9 .凡属承监本公司工程的监理单位,必须催促施

24、工单位及时整理验收资料,保证房屋 工程预验收三个月内领回工程竣工验收备案证,假设所承监的工程三个月被无法竣工备案,那么视为监理单位违约,本公司将保存经济索赔的权利.希望所有承承监本公司工程的监理单位,严格根据国家监理标准运作,保证监理工作循 序有效.本规定假设与国家监理标准不符之处,以国家监理标准及相关法律法规为准.本规定由开发工程部统一解释.驻地监理工作考核细那么标准标准分考核内容最高扣分扣分方法施 工 单 位 评 分监理组评分甲方代表评分、熟悉监理标准,精通1、无业务学习制度2第2条职业务知识、严格监理、一丝不苟、1002、各分项监理实施细那么不完善4发现一次扣2情效劳、秉公办事、分行文明

25、、各项内部治理制度明 有完善的施工监督与 核机制,坚持工地会 制度,有详细的会议 要、定期检查平安举措, 找事故隐患,在重点 序落实平安防范举措、按质监站要求的抽检 率做好各项试验检 ,准确及时下达指令, 心接受上级、业主有 进度、质量的指示和 施.求实务实,科学1、工作马虎,推诿 分工不明确2、承包商呈报文件 审批不及时3、对承包商优质优 价考核不认真4、违反监理人没行 为准那么等有关规定2224第4条 发现一 次扣2 分1、治理制度不完美2、无工地会议制度、妄录3、施工监督与考核机制不完善222事、严格质量要求工程进行主动限制、 前监理,在材料、隐 工程、复杂工艺等方 ,严格限制操作程序,

26、 理、承包人质量保证 系完善.做好试验检 数据的填写报、核查 作、健全工程监理档案理月报、季报齐全,1、质量事故报告不及时2、检查发现有缺陷不填报26第2条 发现一 次扣2 分1、材料进场无检验2、独立平行抽检试 验滞后3、对上级的检查工 作不配合4、贝彻执仃指小不 迅速4422第1、2条发现一次扣2分范明晰及时,监理档1、对工程主动限制4第1、3、施工原始记录按监规程要求做到齐全、确标准,每月有质量制分析报告、关键工序全过程旁,一般工序坚持旁站,好旁站记录进入现场配戴上岗证,挂牌服不力2、复杂工艺限制不到位3、承包人监理质保体系不完善4、数据填报不真实2664现扣条发一次2分1、监理档案不齐

27、全6第1、2、坚持方案治理,认真 核总体与分项方案、 量支付准确、及时无 清单支付,审核报单、 场检验准确无误2、记录不准确标准3、月报,季报质量 限制分析报告不齐全443现扣条发一次2分0监理队伍稳定,监 组主要人员不随意变1、隐蔽工程/、旁站2、无旁站记录3、进现场未佩带上 岗证642第1、2条发现一次扣2分1、方案治理不落实,2第2条分项与总体不协调发现一42、有超清单支付现次扣2象2分3、的不及时、准确1、随意更换总监代4每人次表扣2分22、监理组内部更换第一次者扣1分注：对照此细那么,每月考核一次,扣一分处分监理单位100元.评分方法按所列执行 总监、施工方工程经理、开发工程部代表三

28、方评定,每月 20日评定一次工程质量治理规定1 .各施工单位应当认真贯彻国务院?建设工程质量治理条例?和?工程建设标准强制 性条文?,建立质量治理机构,设置专职质检员,建立质量责任制,强化工程质量治理, 对各自施工工程范围的施工质量负责.2 .施工单位应根据新修订的建筑工程施工质量验收系列标准的标准,限制工程质量, 根据“验评别离、强化验收、完善手段、过程限制的指导思想,采取有效的手段,加 强施工过程中的质量限制.各施工单位工程经理为质量的第一责任人.3 .业主要求总承包单位根据本工程的总体质量目标参与全部工程质量治理,总承包单 位应根据总体质量目标,针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量,

29、全面提升工程质量整体水平的目的,提出合理化建议,各分包施工单位应给予配合执行.总承包单位配合监理单位增强施工单位自身质量治理水平,充分强化和调动各施工单位的质量意识和积极性,实现全员、全过程的质量治理.4 .为了保证工程质量到达优质标准,每周至少定期一次由监理组织,业主、总包单位 和各分包单位责任人参加质量检查,对各施工单位本周完成的工程质量进行评定,对不 合格工程或质量隐患下达整改指令,并将评定结果在监理例会上通报.5 .各分包施工单位应服从总包单位质检员的各项口头或书面的整改要求,对不服从管 理的施工单位,总包单位应报业主和监理,经批准后可采取强制举措.6 .各分包单位必须编制分项工程作业

30、设计或施工方案,由总包单位报业主和监理单位 审核后实施,方案必须符合工程总体质量目标要求.7 .各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必须符合国家相关质量检验标准、设计 和相关合同文件要求,材料进场时,提供产品合格证和有效质量证实文件,根据规定需 要复检的材料,必须有施工单位和监理方见证取样,并送具有检测资质的单位检验.8 .对施工单位私自更换材料、成品、半成品的品牌或自行更换具有同样效能的材料的 行为,一经发现监理单位将给予严厉处分,并对已施工的部位予以返工处理.9 .施工过程中的上一道工序未经验收,不得进入下道工序的施工,监理单位组织施工 单位责任人对分项工程的工序节点和成品验收,验收时必

31、须先向监理报验,并提前 24 小时向监理单位送报验材料.10 .工程施工技术资料是施工质量可追溯的依据,各单位应该与工程同步,及时有效的整理,要求工程齐全,内容具体,手续完备,真实、准确、可靠.工程资料的填写根据国家标准?建设工程文件归档整理标准?GB/T050328 2001和?湖北省建筑工程施工统一用表?的规定整理填写.11 .工程竣工时,各施工单位必须交业主四套完整的竣工资料包括音像资料,其中一套必须是原件,复印件必须字迹清楚,有关签字完整有效.施工现场平安文明治理规定为标准施工现场治理,切实做好平安文明施工,特制订本规定,凡属参加公司工程建设 的各施工单位,都必须遵守本规定,各参与承监

32、的监理单位均有责任催促施工单位严格 执行本规定.1 .工程开工前施工单位必须按业主提供的平面图在指定区域内详细规划和合理布置现 场办公、地材堆场、加工制作区域,并绘图公布于醒目位置,现场实物应与规划相符.2 .施工现场实行封闭治理,围护墙或栅栏高度不低于2m,入口处应美观大方,严禁乱张乱贴.3 .施工现场道路保持畅通,道路必须平整硬化,满足载重卡车通行,并保持日常整洁.4 .工程施工至二层含二层时必须采用 2000目密网封闭作业,脚手架搭设必须复核 标准要求,提升设备必须经安检合格前方可使用.5,施工现场必须保证排水畅通,施工污水应通过简易沉淀池前方可进入小区排水系统. 出入车辆必须冲洗干净,

33、严禁带泥出入.6,现场施工材料必须分类堆放,并有醒目标识,严禁混堆乱放.7.现场临时办公环境应美观大方,设施整洁,卫生设施齐全,禁止使用干厕,严禁现场 搭建施工住房.8,施工现场必须有醒目的标牌标识工程规模,工程造价,开竣工日期,建设单位、 监理单位、设计单位、施工单位负责人,施工单位平安员和质检员.9 .严格执行行政主管部门制订的平安文明施工治理细那么,保证施工平安,争做文明样板工地.10 .任何单位和个人都必须遵守本规定,违者按违规处分.本规定由开发工程部统一解释.工程质量问题事故处理规定1 .为了标准工程治理,对质量问题事故的调查处理,根据有关建筑工程质量法律、 法规规定,结合工程治理的

34、具体情况,制定本规定.2 .建筑工程质量问题事故的分类：1 .质量问题的分类1） 一般质量问题：不影响建筑物的近期使用,也不影响建筑物结构的承载力、刚度及完整性,但却影响美 观或耐久性.2较严重质量问题：不影响建筑物结构的承载力,却影响建筑物的使用功能或使结构的使用功能下降,有时 还会使人有不舒适和不平安感.3严重质量问题：影响建筑物结构的承载力或使用平安.2.质量事故分类：1 一般质量事故：由于勘察、设计、施工过失等,造成直接经济损失在伍仟元以上含伍仟元、十万元 以下的.严重质量问题大面积出现或建筑物倾斜超过设计和标准允许值造成建筑结构临 近破坏或局部破坏,损失在十万元以下的,也可当作一般质

35、量事故来处理.2重大质量事故：其分类按建设部3号部长令的规定分类.三.质量问题事故上报处理程序：1 . 一般质量问题：由责任监理工程师填发监理记录,监督责任方处理并检查验收.2 .较严重质量问题：1责任监理工程师签发整改通知书,并报总监工程师.假设需审查整改方案,应在整改 通知中注明.2责任监理工程师收到责任方报来的整改完成报告书后,应及时检查验收.3 .严重质量问题：1责任监理工程师签发整改通知书,并及时报总监工程师,经总监工程师同意发局部 暂停施工通知.2责任监理工程师收到有关方的调查处理方案后,立即初审上报开发工程部.调查处 理方案必须经监理方总监代表及设计部门审核认可.3调查处理方案经

36、设计部门审核签字后报告开发工程部及监理单位总监代表.4开发工程部和总监代表分别签署责任追究意见后,由总监代表签发复工通知书.4 .质量事故:1责任监理工程师责成参建有关方填写并上报工程质量事故报表.2责任监理工程师立即报开发工程部,开发工程部根据事故严重程度和范围大小等因 素决定调查处理程序.一般情况下组织设计等单位现场分析事故情况,提出处理方案, 经设计部门签字认可后,责任方无偿组织施工.3经调查假设属于重大质量事故的,必须立即报告行政主管部门当地工程质量监督站 由当地建设主管部门组织专家组论证,提出处理意见,报请设计部门修改设计.4专家论证意见和修改设计完成后,由总监代表签发复工通知书.工

37、程完工清场和质保期内保修工作的规定为保证工程完工后得到保修,特制订本规定,凡属参与公司工程的各施工单位都必须遵 守本规定.1 .各施工单位在所承建的工程交工验收后一个月必须及时清理施工现场,按开工前业主提交的场地平面范围和标高交业主验收. 验收不合格的剩余工程量,三天内处理完毕. 逾期不能完成的,业主自行组织清理,按实际清理工程量的百分之110 %计价后从施工 单位尾款中扣除.2 .工程完工后必须按分户移交方法检验办理交接检验,房屋交接前成品保护由施工单 位负责,分户交接签证后成品保护由业主负责.3 .房屋交付后,业主在使用过程中质量问题按施工合同约定的范围和时效执行,为保证维修的及时性,现就

38、质量问题急缓+大小做出下述规定：(1)各施工单位的施工人员离场前必须留有维修 ,工程质量问题在价款100元以内的保修,36小时内施工单位必须有维修人员到场处理.假设 联系不上,或超过 36 小时无人到场,业主可自行组织修缮,修缮后按用户实际工程签证的110 %计算费用,施工单位必须无条件从质保金中支付.(2)工程质量问题价款超过100元的保修,施工单位48小时内必须有工作人员到场 协商处理,假设 联系不上或逾期无人到场协商的, 业主自行提出返修方案及工程价款, 及时组织返修并书面告知施工单位直接从质保金中扣除.(3)凡属业主自行组织修缮的质保期内的工程质量问题,必须登记签证、手续齐全, 每半年

39、以书面形式告知施工单位,施工单位存在异议可根据本规定和相关合同法规协调解决或由武汉经济开发区人民法院仲裁.4.本规定自施工单位进场发放登记签证有效,不另行组织双方签证.工程质量验收标准建筑工程质量只要是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含水平的特性总和.验收 是建筑工程在施工单位自行质量检查评定的根底上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复检,根据相关标准以书面形式对工程质 量到达合格与否做出确定.建筑工程施工质量应按以下要求进行验收：1 .建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验

40、收标准的规定.2 .建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求.3 .参加工程施工质量验收的各方应具备规定的资格.4 .工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的根底上进行.5 .隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件6 .涉及结构平安的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测.7 .检验批的质量应按主控工程和一般工程验收.8 .对涉及结构平安和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测.9 .承当见证取样检测及有关结构平安检测的单位应具有相应资质.10 .工程的观感质量应有验收人员通过现场检查,并应共同确认.竣工验收规程1 .目的确定工程如期验收,到达国家验收标

41、准要求.2 .适用范围适用于公司开发建设的工程工程验收.3 .责任1 .开发工程部工程责任人负责组织预验收、竣工验收,主持预验收,审核竣工资料, 并通知其他有关部门参加预验收、竣工验收.2 .开发工程部经理出席预验收、竣工验收,代表公司发言.四.程序1 .验收依据：国家有关设计、施工及验收标准、规程、质量检验评定标准、施工图纸 及有关资料.2 .单位工程验收分两次：预验收和竣工验收.工程临近完工,开发工程部工程责任人与施工单位总负责人协商,确定方案预验收日 期.开发工程部工程责任人催促施工单位在方案预验收日期十天前组织有关人员进行全 面质量检查,发现问题根据?工程质量问题事故处理规定?处理.并

42、根据?城市建设档 案文件材料归档内容建设工程局部整理好竣工资料.开发工程部工程责任人催促施工单位在方案预验收5天前填报?竣工验收预验申请表?,开发工程部工程责任人在收到?竣工验收预验申请表?两天内组织监理单位、施工单位有关人员对工程进行全面质量检查,发现问题根据?工程质量问题事故 处理规定?处理.检查竣工资料根据?城市建设档案文件材料归档内容 建设工程局部 进行.开发工程部工程责任人根据检查结果在?竣工验收预验申请表?上签字,发 送施工单位.开发工程部工程责任人在方案预验收 3天前联系质监站确定预验收日期,并联系设计 院、监理单位、施工单位有关人员,组织预验收.开发工程部工程责任人主持预验收,

43、介绍工程现场质量、进度等情况.预验收检查后,各与会单位有关人员提出检查发现的问题及整改意见.开发工程部工程责任人两天内汇总记录,问题处理根据?工程质量问题事故处理 规定?进行.监理单位负责落实、逐个整改预收发现的问题.开发工程部工程责任人根据预验收情况竣工资料检查情况进行评定,填写?单位工程观感质量评定表?、?质量保证资料核查表?、?单位工程质量最后评定表?.3 .竣工验收开发工程部工程责任人根据预验收发现质量问题处理情况,催促施工单位上报?竣工验收申请表?.开发工程部工程责任人与施工单位总负责人协商,确定竣工验收日期,并提前3天联系质监站、设计院、监理单位有关人员,组织竣工验收.开发工程部工

44、程责任人在竣工验收前应完成书面的?工程情况总结?,主要内容应有 工程概况、工程质量、造价情况,有无重大问题出现及处理情况等.质监站责任人主持验收,根据验收情况,征求与会单位的意见,进行最终评定.开发工程部经理参加会议并代表公司方面发言.开发工程部工程责任人催促施工单位送整套竣工图和竣工资料到市档案馆审查存档, 并办理?竣工验收证实书?.开发工程部工程责任人催促施工单位在工程竣工验收后3个月内上交备案证、整套竣工图和竣工资料留存公司资料室.工程竣工验收会议表决意见标准格式建设单位工程负责人发表一,工程概况工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位单体建筑面积合计建筑面积中标价款基 本结构形式建筑类别结构设计使用年限建筑物平安等级抗震设防烈度建筑物场地土类 型场地类别地基根底等级2 .评估依据1 .某设计院提供该工程施工设计图纸及图纸会审纪要；2 .?建筑工程质量治理条例?；3 .?建筑工程质量检查评定标准?；4,施工合同.3 .工程质量的限制该工程质量的限制由本公司全权委托某监理公司对现场工程质量,从原材料的采购,质 量检查,检测和现场施工质量进行全方位监理.四,工程施工过程情况简述本工程自年月日开工,年月日根底验收,年月日主体验收,年月日竣工验收.施工过程中采取监理工程师巡视,平衡检查,旁站等检查方法,对工程质量进行限制, 工程所用材料采取材质证