劳务承包合同模板汇总10篇

1、劳务承包合同模板汇总10篇 劳务承包合同 篇1 甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商达成如下协议：一、承包方式：1、甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备（如塑料布、雨衣、雨鞋等），一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。3、生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。5、成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。6、窑内五批以内焦砖由乙

2、方处理，五批以上由甲方承担。二、承包期限承包期限为一年，即年 月至年 月为止。三、质量要求1、乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在%以上。四、产量与计酬1、产成品转，甲方每一万块，每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。五、安全生产全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙

3、方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，元以下由乙方承担，甲方承担。六、付款方式按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费 元。七、违约责任甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。八、其他事项甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。

4、修重大物件时双方必须无偿协助工作。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。备注：甲方：乙方：日 年 月 劳务承包合同 篇2 合同编号：_签约地点：_供热方(甲方)：_用热方(乙方)：_为明确供热方和用热方在热力供应与使用中的权利和义务根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定，经供、用热双方协商一致，订立本合同。第一条 本合同效力供、用热双方对本合同无异议的，可视本合同长期有效。对本合同有争议的条款，经供、用热双方协商，从其约定。第二条 供热地点、交费面积(一)供热地址：_区_街(路)_巷_号(二)交费面积(以房屋所有权证记载的建筑面积或双方认

5、定面积为准)：_平方米。其中：住宅交费面积_平方米;非住宅交费面积_平方米;第三条 供热期限供热期限为每年_月_日零时起至翌年_月_日_时止。第四条 供热标准(一)本合同所指供热标准为1.居民住宅在采暖期内每日居室(卧室、客厅和书房)温度在摄氏_(含_)以上为合格，低于_为不合格。元旦、春节节日期间热用户室内温度不低于_。2.双方同意非住宅室内温度按不低于摄氏_执行。(二)采用热计量方式供热的，双方约定的用热量为最小时，室内温度不得低于_。第五条 热费标准、支付方式、结算时限(一)热费价格：执行物价主管部门批准的供热价格标准收取热费。住宅_元/建筑平方米;共计_元。非住宅_元/建筑平方米;共计

6、_元。合同有效期内，遇价格调整时，按照调价文件的规定执行。(二)热费支付方式：_(三)热费结算时间：每年_月_日至_月_日期间用热方将当期热费全额支付给供热方。第六条 供热方的权利和义务(一)有权按物价主管部门批准的价格标准向用热方收取热费;(二)有权对用热方的用热情况及设施运行状况进行检查;(三)有权检查用热方在合同约定的用热地点、数量、范围内用热，制止用热方超量、超范围用热;(四)有权在供热之前对用热方的采暖系统进行检查：(五)用热方在合同约定的时限内拒不交费的，供热方有权限制或停止供热;(六)负责维修用热方室内供热设施及所连接的室外管道系统。双方另有约定的除外;(七)属于供热方管辖范围内

7、的供热设施出现故障，或因各种原因不能正常供热，或者中断供热，应当提前以有效形式公告用热方，并立即组织抢修，并在规定时间内恢复供热。因不可抗力原因造成不能正常供热或中断供热除外;(八)供热方发现用热方的供热设施存在安全隐患，应立即通知用热方。如用热方未及时改正上述安全隐患，造成供热方不能正常供热或者供热中断，用热方应当自行承担因此而造成的一切损失;(九)按照本合同约定的数量、质量、时限和使用范围向用热方供热。第七条 用热方的权利和义务(一)有权要求供热方出具收费文件及对确定的热价、计量表具等申请复核;(二)监督供热方按照本合同约定的数量、质量、时限进行供热;(三)对供热方违背本合同约定的行为申请

8、仲裁和提出上诉;(四)按照合同约定向供热方交纳热费;(五)用热方增加、减少、迁移用热设施的，暂停或者停止用热的，应当事先向供热方申请并办理手续;停止用热时，应当将热费结清;(六)变更房屋使用性质、变更户名的，应当事先向供热方申请并办理手续。(七)维护供热设施的完整和原布局，并配合供热方对供热设施进行维修。第八条 违约责任(一)供热方的违约责1.因供热方责任未按照本合同约定的期限向用热方供热的，应按照延误供热的时间，折算每日热费退还用热方，还应当向用热方支付不超过累计日热费总额_%的违约金。2.因供热方责任，给用热方造成人身、财产损失的，由供热方承担赔偿责任。3.因供热方的供热设施出现故障，未能

9、及时通知用热人，给用热方造成损失的，由供热方承担赔偿责任。(二)用热方的违约责任1.用热方逾期交热费的，应当支付每日热费总额3的滞纳金。逾期一个月仍不交热费和滞纳金的，供热方有权限制其用热或停止供热。2.用热方违反本合同约定的，应当向供热方支付热费总额不超过_%的违约金。3.用热方擅自对供热设施进行施工，用热方应当赔偿供热方因此而受到的损失。第九条 双方同意本合同的有效期为_年，本合同到期后，如双方对本合同未提出异议，本合同自动延续。第十条 本合同的修改、变更需取得合同当事人的一致同意，并签订书面协议确定。本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协定确认，补充协定与合同具有同等效力。第十一条

10、合同解除有下列情形之一的，供、用热双方可以解除合同(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)已经实施房屋拆迁的;(三)双方约定的其它情况;(四)法律规定的其他情形。第十二条 如本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方可按照以下第 方式处理：1.向沈阳仲裁委员会申请仲裁;2.向_人民法院提起诉讼。第十三条 其他约定_第十四条 本合同一式_份，经双方签字后生效。供热方(盖章)：_ 用热方：_住所：_ 住所：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_委托代理人(签字)：_ 委托代理人(签字)：_电话：_ 电话：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 劳务承包合同

11、篇3 甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：甲方将甘肃陇南市武龙区水电站引水渠工程项目的劳务工程承包给乙方，经甲乙双方协商，双方本着平等、互利的原则，特议定以下条款：一、工程名称及地址：1.工程名称:2.工程地点：3.工程承包方式：劳务4.工程承包内容：支模、浇筑砼，临时架搭棚设施及手用工具。二、工程承包价额：1.引水渠底工程支模、浇筑砼，甲方按每立方米元给乙方计价。2.引水渠堤工程支模、浇筑砼，甲方按每立方米元给乙方计价。三、结算方式：1.乙方进场施工第一个月，当月月底甲方保证按当月工程进度月支付 %，(按月给付乙方工程款以此类推)。2.乙方完成全部工程，甲方保证在一个月内支付全部工程余款款额

12、。四、甲方职责：1.甲方负责协调周边以及上下级关系，确保乙方顺利进场施工。解决乙方住、吃等工作，不停工滞料，若因停工滞料给乙方造成的经济损失均由甲方承付给乙方(按乙方正常工作日人平收入的标准计算)。2.甲方确保乙方在施工中所须的砼到位、用电、及机械设施，作好安全防范工作，每月召开一次对员工的安全、文明施工教育会议。派专职安全员及质量员，对安全质量进行检查，若因安全设施不到位引发的安全事故所造成的一切责任均由甲方承担。3.甲方按乙方的施工进度，确保工程款额按时支付给乙方。五、乙方职责：1.乙方进场后，必须服从甲方管理人员的管理。保证安全、文明施工。各工友要团结友爱，不打架斗殴，确保工程顺利完成。

13、2.在施工中，对模板工程的支撑的力度以及钢度要达到，模板支好后必须要进行全面、严格检查，保证不涨模、不漏模。方可进行浇筑砼，人头石放入时不能成堆，交铺开，保证工程质量。模板托落后进行检查对存在的问题，先报施工员后按质量要求进行整改处理。六、其它事宜：1.乙方进场后，生活、住宿由甲方统一安排，费用由甲、乙双方按实际就餐人员分摊。2.本协议合同一式四份，甲、乙双方各执二份，此合同双方签字后具有同等的法律效力。未尽事宜由双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同 篇4 男方：中国工商银行股份有限公司庆阳分行乙方

14、：甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司甲方：中国工商银行股份有限公司庆阳分行单位地址：庆阳市西峰区西大街23号联系电话：负责人：许国军乙方：甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司单位地址：庆阳市西峰区长庆大道40号联系电话：法定代表人：闫惠荣第一章 总则第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作，乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿服务。根据中华人民共和国劳动合同法等法律、法规的规定，明确双方的权利义务和责任，经甲乙双方平等协商，达成以下劳务服务承包合同：第二章 承包合同内容第二条 乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务（包括甲方县支行及网点的后勤劳务服务）。第三条 为甲方提供劳务服务的范围及内容。（一）负责提供

15、甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。（二）负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。（三）负责提供甲方所需炊事劳务服务。（四）负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。（五）负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。（六）负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。第三章 服务费用和结算方式第四条 劳务承包费用标准根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量，甲方每年支付给乙方劳务服务承包费（以实际结算为准，详见甲方提供的费用清单），劳务服务承包费用含：劳务人员工资、单位承担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清

16、，新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。第五条 支付方式（一）乙方在每月的10日前（节假日顺延）将按月收取服务承包费用的税务发票提供给甲方，甲方收到发票和费用清单后，在10日之内将当月的服务承包费用全额支付给乙方（节假日顺延）。（二）甲方给乙方支付的服务承包费以转账方式划入乙方帐户。（三）本承包合同签定生效后，甲方从20xx年1月份起按合同规定和要求给乙方支付服务承包费用。第四章 乙方的承诺与保证第六条 乙方向甲方作出如下承诺和保证：（一）乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体，能够独立承担民事和相关法律责任。（二）具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的

17、资质证明文件。（三）乙方具备与承担劳务服务相关责任的资质和赔付能力。第五章 双方的权利义务和责任第七条 甲方的权利义务：（一）有权对乙方提供的劳务服务工作进行检查和监督，随时向乙方通报服务情况及存在的问题，提出改进服务的意见。对提供服务的劳务人员进行管理和年度约束，若发现有不称职人员或违反约定服务事项的，有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。（二）为进行后勤服务的劳务工提供安全生产和工作的场所（不含食宿在内），提供必要的劳动工具和劳动保护用品（退出服务时完好归还工具），维护和保障劳务工的合法权益。（三）按照本服务协议的约定，按时足额给乙方支付后勤服务承包费用。第八条 乙方的权利义务：（一）

18、 乙方对危及劳务人员生命安全、身体健康的工作环境和条件，有权向甲方提出整改意见和建议，并要求甲方立即纠正。（二） 乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业，劳务工有权拒绝执行和向乙方反应情况，乙方有权向甲方提出纠改意见，甲方不进行纠改的，乙方可向有关部门反应情况，直至终结合同。（三） 乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的，劳务工当事人要负责经济赔偿责任，乙方协助处理。造成严重不良社会影响的，甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。（四） 乙方按照劳动合同法等有关法律、法规的规定要求与指派到甲方服务的劳务人员签订劳动合同，建立劳动雇佣关系，全面负责协调

19、与劳务工的劳动争议，依法维护甲方和劳务人员的合法权益。（五） 劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理，由乙方与甲方参照劳动法、工伤保险条例及社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。（六） 乙方要给在甲方提供服务工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金（向甲方提供缴纳凭证复印件）。（七） 乙方指派的劳务人员要爱护甲方提供的劳动工具和工作所需的设备，按规定对劳动工具和设备进行保养维护，对因不爱惜和违规操作造成财产损失的，由劳务工当事人负责赔偿经济损失。第九条 甲乙双方的责任（一） 劳务工在甲方服务期间发生严重违反规章制度或者有违法行为和问题的，甲方有权随时将该劳务工退

20、回乙方，对此甲方不承担任何违约责任。（二） 劳务工失职和违规操作造成身体伤残的，一切责任由劳务工自负。（三） 劳务工是与乙方签订劳动合同，建立劳动雇佣关系的，发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议，应由乙方全权负责处理，因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。（四） 劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身安全被受伤致残的，由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜，由此而产生的费用由甲方承担。（五） 劳务工在甲方上班工作期间无失职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的，由乙方出面按工伤保险条例等有关规定全权负责协调处理相关事宜，甲方积极配合。（六） 劳务工在岗位工作期间以外

21、发生的伤亡事故，均由劳务工自负，与甲乙双方无关。（七） 甲方应按约定时间足额支付乙方劳务服务承包费用，如逾期未支付劳务服务费用的，从逾期之日起按当月支付劳务服 劳务承包合同 篇5 甲方：（以下称甲方）乙方：（以下称乙方）根据××市规划与建设局和××绿化有限公司签订的工程施工合同，甲方将××绿化工程1标段的绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、养护项目相关情况养护项目名称：××绿化工程1标段绿化养护养护地点：公路收费站至五明路养护面积：13000。二、养护期限养护期限自××绿化工程1

22、标段工程竣工后至该工程移交给××建设局止。三、养护职责1、承包绿化养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。2、绿化设施及主要养护内容（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。（2）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。（3）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。（4）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，

23、促使生长形态美观，营养集中。（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。（6）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲

24、方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。6、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。7、根据合同的养护项目，三年养护经费为××绿化工程1标段竣工后工程量（即759863.00元）的5%，合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整，小写37993元，承包方式为全额经济责任制承包。8、三年养护经费待养护期满后一次性付给乙方，由业主方××建设局将原扣留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。五、考核验收1、甲方每

25、月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收。六、附则1、所有经费，甲方不再对乙方进行取费。3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表： 劳务承包合同 篇6 合同编号：_劳务承包合同项目名称：_工程地址：_年_月_日发包方：_承包方：_为了确保“_有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）”项目工程建设顺利开展，甲方将本工程_楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据合同法建筑法及其他向关法律、行政法规的规定，结合本工

26、程具体情况，特订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、劳务承包范围乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：1、钢筋的上、下车及归为堆码工作，自备钢筋弯曲机，断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。三、劳务承包方式1、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承

27、包方式，即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。主要工程材料（机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件）由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣

28、压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议，可以自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所提供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。2.3、主材的损耗控制，实际纲筋耗损不能超过定额的1。5%，超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。四、劳务工程工期1、工程开、竣工时间：11总日历工期：总日历工期1。2、

29、总日历工期：总日历工期_年_月_天，竣工时间：_年_月_日。从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须抱着那个共工期。五、劳务工程质量1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后，才能进行下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着，以合同

30、单击上浮5%作为结算承包单价，若在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮5%作为结算承包单击。六、劳务款结算依据及结算单价1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工防护搭拆及与钢筋工作相关工作的人工费包于安建筑面积（以房测院测绘报告确定的面积为准）计算为：_（基础部分钢筋_元/，大写_。_元每吨）。满足甲方施工要求，达到三峡杯，市级文明工地，增加2元每平米。2、上述结算单价包括劳务的人工费、铺材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖，安全无

31、伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他的费用。本工程的劳务结算款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。七、劳务工程其他费用的确定1、单项工程劳务原则上不再另行计算时工，若因设计变更或其它非本人班组原因造成的需另行计算时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在3000元以内不予计算，超过3000元的部分按实际变量（以定额计算）进行结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围变更设计或者技术以及因乙方其他原因造成返工生

32、产的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的100%给乙方（不计利息）。3、工程进度款的结算方式：乙方每月25日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后10个工作日内审核完毕，审核完毕后5个总工作日内按工程进度款的80%支付乙方月进度款。4、劳务工程结算款的支付：（1）乙方在结算劳务工曾款时，必须严格按照甲方费财务制度及付款规定。程序办理。（2）甲方根据乙方每月实际完成的工程进行验收，并在验收合格后的80%在5日内有乙方相机甲方开具经双方认可的结账申请单，并在结账申请帐联上由乙方亲自签签署自己的姓名，

33、再有该项目施工员根据结账申请单开具的工单、结账单。开票员根据相关人员签字认可的结账申请单、工单和结账单在开具的内部结算凭证。若乙方未按时结账申请单或从结账申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。（3）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备甲方相关责任人签字认可且未涂改的结算凭证，即：工程验收单、结账申请单、工单、结账单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。（4）乙方明确地知道。甲方任何工作人员（包括但不限于施工管理人员、项目经理、处长、库管员等）任何时候以甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及

34、其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。5、劳务工程尾款：主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付业主后，甲方一个月内将按合同总价的。九、安全施工乙方进场时必须配合甲方全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故药费10000元以下均由乙方自行负责和承担费用

35、，甲方不付任何因为安全施工所引起的连带责任事故和其他任何法律责任，单次事故药费在10000以上的，超出部分按70%甲方负责，乙方负责30%。（除保险赔付外按以上计算）十、甲方责任1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各类材料，按时提供大型机具。2、提供施工用水、用电接口（水电费由甲方承担）3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。十一、乙方责任1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、

36、技术变更。2、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施，确保工程如期完工。3、乙方必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担500元违约金。6、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合，必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲%补足支付给乙方（不计利息）。方下达的各项计划指标。7、乙方不得将本

37、劳务工程转包或分包，对本单位劳务工程自负盈亏，不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用，每月30日之前向甲方提供有其

38、工人领款签字的工资表（含各种津贴、补助及相关福利费用），否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资（各种津贴、补助及相关福利费用），且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。十二、违约与违约责任1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍佰元整的违约金，并按延误天数累计计算。2、工程质量按甲方管理制度进行评定，若验收不合格者要求整改，整改后评定任不合格者，则按伍佰元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，

39、如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款的规定承担相应的违约责任。3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹千元至五千元的违约金，斌累计计算，结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究刑事责任。4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包。否则，甲方没收其全部履约及质量保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50%作为双反的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。5、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员的统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工，罢工或消极待工2天以上的（

40、含2天），甲方就有权解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程决算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。7、若乙方及其工作人员采用爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方。且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金。并赔偿因此给乙方造成的损失（包括但不限于因此向建设业主或者发包人承担的违约责任）：若相关行为为媒体曝光，则乙方应向甲方支付10万元违约金，并赔

41、偿因此给甲方造成的损失（包括的不限于甲方因此向建设业主或甲方的发包人承担的违约责任），同时将依法追究乙方及相关责任者的的经济和法律责任，情节严重的直接追究刑事责任。8、乙方及其工作人员与其他单项承包人为有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担5001000元的违约金，造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备、乙方应向甲方承担10005000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。9、合同经甲乙双方签字后，任何乙方不得违约。如有乙方违反本合同其他约定的，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可以直接按其条款执行。乙方应承担的违

42、约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款。工程尾款中直接扣除。十三、其他约定1、按国家税法规定属纳税原则，甲方支付给乙方的款项必须在项目所在地税务机关纳税，并由甲方每次支付款项时直接代扣。乙方在异地纳税均无效，甲方任有权在每次支付款项时直接代扣税金。本合同采用的币种为人民币。2、乙方不将本工程所需材料。设备提前用书面形式通知甲方做好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、同工将由乙方自行承担责任，因此影响了其他工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件

43、同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。3、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质保金中直接扣除，且由担保人承担连带赔偿责任。4、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如有乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效、乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义、在自愿的基础上签订本合同。5、担保人自愿为乙方的全面履行本合同提供担保，若乙方不履行本合同约定的义务（包括但不限于乙方应承担的的违约责任、赔偿责任和保修义务），则由担保人对此承担连带责任。6、本合同一式四分，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执二份。本合同

44、附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格且甲方支付了全部劳务款后，本合同立即终止。甲方（盖章）_乙方（签字）_乙方身份证号码：_委托代理人：_家庭住址：_联系电话：_乙方担保人（签字）：_合同签订时间：_合同签订地点：_ 劳务承包合同 篇7 甲方：_国_公司法定地址：_电话：_电报挂号：_电传：_乙方：中国_公司法定地址：_电话：_电报挂号：_电传：_第一条 根据甲方的愿望，乙方同意派遣中国工程师、技术工人、行政人员(翻译、厨师)在_国工作。具体人数、工程、工龄和月工资见本合同附件(略)。该附件为本合同不可分割的组成部分。第二条 乙方人员出入中国国境和过境手续，由乙

45、方负责办理，并负担其费用，乙方人员出入_国国境的签证和在_国境内所需办理的居留、劳动许可证手续由甲方负责办理并负担其费用。第三条1.乙方人员在_国工作期间，由甲方按本合同的规定向乙方人员支付每月的工资。2.凡工作不满一个月的乙方人员，按下列公式计算：不满一个月的工资=月工资/30天工作天数(包括周日和官方假日)。3.上述工资应以乙方人员到达_国之日起到离开_国之日止计算。4.乙方于每月末将乙方人员该月的工资，包括加班费，列具清单提交甲方，甲方于清单开出之日起三天内按清单所列金额的75%以美元支付，并按当天牌价电汇给_银行总行营业部中国_公司_帐户，并按_国_银行的规定负担其手续费。同时书面通知

46、中国驻_国大使馆经济参赞处。5.甲方将乙方人员月工资和加班费的25%以_国_货币支付并汇给中国驻_国大使馆经济参赞处在_银行_帐户。第四条 甲方负责乙方人员从_到_的旅费，并负责将此费用汇到上述乙方帐户。乙方人员从_返回_，由甲方通过_航空公司向乙方人员提供机票。甲方负责乙方人员只限往或返单程的行李超重费，其重量为20公斤。第五条1.甲方负责乙方人员的住宿费。在工作期间和加班时间提供从居住地到工地的交通工具。负责国营医院的医疗费。2.乙方人员的工资和加班费不交所得税。3.甲方为乙方人员在_国家保险公司投保生命保险。其保险费每人为_(货币及数量)。4.甲方向乙方人员提供工作服和工作所需的工具。5

47、.甲方提供的住房，包括水、电、空调和必要的家具、床和床上用品。6.乙方人员的居住面积如下：(1)组长、工程师、技术员、行政人员为8-10平方米;(2)其余人员为4-5平方米。7.甲方向乙方提供厨房所用的炊具和旨在自己用饭所需的餐具。第六条1.乙方人员每周工作六天，每天工作八小时。2.根据工程需要、甲方需要乙方人员加班时，加班工资按下列比例计算：平时加班为日工资的150%;周假日加班为日工资的200%。第七条1.乙方人员享受周日假和_国官方规定的节假日为_天。2.乙方人员每年享受带薪休假三十天。如乙方不愿享受上述假期或享受部分天数，甲方应向乙方提供报酬，其工资按下列方法计算：(月工资/30天)假

48、期工作天数。第八条1.根据总利益的要求，甲方有权在任何时间内终止本合同，在这种情况下乙方人员应享受三个月或本合同所余期限的工资，但以最短的时间为准。乙方人员将有权享受回_的机票。2.在乙方愿望以外的原因而停工，如断电、断水、材料供应不足等，在停工期间甲方照付乙方人员的工资。但根据工作需要，甲方有权使其在其它项目上工作。第九条 在紧急情况下，(乙方在国内其家庭人员死亡)甲方在得到乙方书面通知后，对有事人员给予两个月的紧急事假，并向其支付代替平时总假期的报酬。超过两个月的期限没有工资，对此乙方负责其旅费。紧急事假，超过两个月的时间，乙方应在两个月结束后的一个月内予以替换，并负责替换者的旅费。第十条

49、1.乙方人员因工作生病或伤残，甲方在两个月内负责支付在_国内的医疗费和全部工资。如在两个月内不能痊愈，乙方应负责替换，在此情况下的一个月内甲方负责伤者回_的旅费和替换者来_的旅费。同样，甲方将根据_国通行的规定对伤病者给予补偿的各种措施。2.在_期间，乙方人员如发生死亡，甲方应办理一切丧葬或遗体火化以及遗体和骨灰运回_的一切善后费用。还有行李及遗物运回的费用。如因工作而死亡，按照_国保护法的'规定向死者家属支付抚恤金。第十一条1.乙方人员在_服务期间，应遵守_国现行法律和规章制度，要保守机密，不泄密，在其执行任务期间或合同结束以后不作有害甲方利益的事。乙方人员应尊重_当地的风俗习惯。2

50、.甲方应为乙方人员提供工作方便，不干涉其工作时间以外和住地内的社会活动自由，尊重乙方人员的生活习惯以及对推动工作的良好建议。第十二条1.服务期为_年，从乙方人员到达_地算起，其间包括乙方人员在_国内或国外所享受的假期。2.本合同自签字之日起生效，有效期_年。期满后根据甲方要求，经乙方同意可以延长。3.当本合同延期后，乙方人员在工作_年后，月工资增长15%。第十三条1.乙方人员在工作期间，甲方有权撤换其不称职的任何人员，乙方要在甲方通知后的一个月内予以替换，不给任何费用。2.在合同期内，乙方人员擅自放弃工作，将不给予机票待遇，但由于执行工作而生病，且有医疗证明者除外。3.在本合同签字期间或签字后，凡乙方已在_的人员，不享受从_到_的机票