标准建设工程施工合同

1、建设工程施工合同37 / 36住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第一部分合同协议书发包人（全称）：_承包人（全称）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 二 程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .工程立项批准文号：4 .资金来源：政府资金5 .承包方式： 包工、包料、保质量、包安全、包工期6 .工程承包范围：施工图纸及工程量清单所标示的全部内容二、合同工期计划开工日期：年 月 日，实际开工时间以甲方签发的开工令为准。计划竣工日期： 年 月日。工期总日历天数: 大

2、（日历日）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 国家现行标准和规范，达到国家相关验收规范合格标准四、签约合同价与合同价格形式1 .签约合同价为：人民币（大写）（ ¥元）;其中：（1）安全文明施工费：人民币(大写)(¥元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币 (大写) /( ¥/元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)/ ( ¥ /元)；(4)暂列金额：人民币(大写)/ ( ¥/元)。2 .合同价格形式：固定单价合同 。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构

3、成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)质量保修书；(9)安全生产责任合同；(10)鹤壁市工程项目建设廉政合同；(11)工程质量责任书；(12)双方确认进入合同的其他文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当 事人签字或盖章。七、承诺1 .发包人承诺按照法律

4、规定履行项目审批手续、 筹集工程建设资金并按照合 同约定的期限和方式支付合同价款。2 .承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和 安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责任。3 .发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2016年 月 日签订。十、签订地点本合同在鹤壁市城乡一体化示范区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合

5、同生效本合同自 合同双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式 拾 份.均具有同等法律效力、发包人执上份，承包人执 肆 份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址： 电 话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：电话：传真：_电子信箱：_开户银行：账号：第二部分通用合同条款采用 建设工程合同示范文本( GF 2013 0201) 的合同中有关条款，此处略。第三部分 专用合同条款1 . 一般约定1.1 词语定义1.2 合同1.2.1 其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、施工组织

6、设计、质量保修书、安全生产责任合同、鹤壁市工程项目建设廉政合同、工程质量责任书以及本合同签订后项目实施过程中双方有关工程洽商、设计变更等约定的书面协议或有关文件 。1.2.2 合同当事人及其他相关方1.2.3 监理人：名 称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：01.2.4 设计人：名 称：;资质类别和等级： ;联系电话：;电子信箱：;通信地址：01.2.5 工程和设备1.2.6 临时占地包括： 项目部、预制场、料场及其他为完成项目所需而占有的土地、临时占地由施工方自行负责并承担费用。1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市关于建设工程的有关法律、行政法规、部门规

7、章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地 方政府规章等。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 招标文件、工程设计罗列部分外，还包 括国家、省、市现行的与本工程建设有关的标准和规范。1.4.2 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按照施工图设计及有关施工规范要求施工，达到设计及规范要求的质量标准，满足安全需 #。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1）本合同协议书（含补充协议）；2）中标 通知书和投标函及其附录；3）本合同专用条款及其附件；4）本工程招标投标文件 及其附件；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8

8、）已标 价工程量清单；9）市政工程质量保修书；10）安全生产责任合同；11）鹤壁市工 程项目建设廉政合同；12）工程质量责任书；13）其他合同文件°合同履约中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为 本合同文件的构成部分。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前10日内;发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人提供图纸2套;发包人向承包人提供图纸的内容：施工需要的施工图、图纸说明、变更通知等。1.6.2 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、形象进度计划、专项工程施工方案、安全组织方案、质量管理体

9、系组织、资金投入及使 用计划等项目所需要的管理及技术方面的文件，每月25日提供月度计划及工程进度统计报表;1.6.3 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 承包人现场项目部至少有1套完整图纸供施工 使用。另外承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件， 供发包 人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。1.7 联络1.7.1 发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方 当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：示范区国土建设局办公地;发包人指定的接收人为： ;承包人接收文件的地点：施工现场办公室;承

10、包人指定的接收人为： ;监理人接收文件的地点：施工现场办公室;监理人指定的接收人为： 。1.8 交通运输1.8.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： 发包人负责取得出入施工现场所需手续， 除 施工及监理人员可以正常出入外，其他任何人出入现场均需要甲方代表同意， 施 工过程中发生的各种运输由发包人予以协调，承包人办理实施并承担费用。1.8.2 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据项目规划、施工红线内（或围墙内）为场内。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的 约定：场外道路已开通、场内道路由承包人自行负责。1.8.3 超大件和超重件的运输运输超大件或超

11、重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由承包人承担。1.9 知识产权1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权 的归属：发包人 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款规定，按要求做好保密工作，不得擅自用于其他项目。1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款规定，按要求做好保密工作，不得擅自用于其他项目。1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的 承担方式:由承

12、包人承担 。1.10 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本工程采用固定单价合同，如 属清单子目有误或漏项的，按照预算定额预算价根据中标让利比率进行优惠调 整。如属清单工程量有误的，执行第 10.1条。允许调整合同价格的工程量偏差范围：参照专用合同条款10.1执行。1.11 .交叉施工与配合1.11.1 承包人必须服从发包人、监理方现场管理和统一协调指挥，注意各 专业施工的相互配合。1.11.2 承包方施工不得对其他专业施工的成品造成损坏。否则，对损坏的 成品承担修复和赔偿责任。1.11.3 承包方施工对本专业施工的成品必须进行保护，否则，造成的损坏 由承包方承担。1.

13、11.4 如果承包方不服从甲方、监理方的正确管理，承包方无条件接受发包方的处罚。2 .发包人2.1 发包人代表发包人代表：姓 名：;身份证号：;职 务：;联系电话：;电子信箱：;通信地址： 0发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程规模、设计标准、规划设计、设计使用功能要求的认定权； 对工程设计变更的审批权； 主要建筑材料、设备的 认质认价权，工程价款的支付权；负责本工程所有外部关系的协调、 组织工程竣 工验收。2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：正式开工前15天。2.2.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括

14、：道路红线内用地。2.3 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保： 查。发包人提供支付担保的形式：无。3 .承包人3.1 承包人的一般义务3.1.1 承包人提交的竣工资料的内容：1）承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。2）依照国家及行业标准要求提交的资料。3）满足竣工验验收所需资料。承包人需要提交的竣工资料套数：满足竣工验收及存档需求。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日内 。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档。3.1.2 承包人应履行的其他义务：协助发包人办理相关

15、手续，为发包人及监理人提供现场办公及生活必备条件，协调为使项目顺利实施的关系等等。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名：;身份证号：;建造师执业资格等级： ;建造师注册证书号：;建造师执业印章号： ;安全生产考核合格证书号： ;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理负责对本工程施工各项工作全面负责，包括但不限于工期、质量、安全生产、文明施工、工程进度等进行管理。1.1.1 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定，技术负责人、专职安全员、质监负责人等主要人员应保证每周在施工现场工作时间不少于5天（全天）。1.1.2 承包人无正当理由拒绝撤

16、换主要施工管理人员的违约责任：发包人可按合同总价款每日千分之壹对承包人处罚，直至承包人改正为止。1.1.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须事先征得发 包人和监理人同意。拟投入负责人一览职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业/3.4 分包3.4.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。3.5 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工 至工程正式竣工验收移交至发包人。3.6 履约担保承包人是否提供履约担保：提供 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：工程全部完工验收合格后进行全额无息退还、但

17、若无特殊原因造成工程未按施工进度计划完成、每拖延一天扣罚履约保证金0.5%、提供履约担保金额按照招标文件执行。监理人4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同。关于监理人的监理权限：详见监理合同。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名：;职 务：;监理工程师执业资格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;关于监理人的其他约定：/。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：合格 。关于工程奖项的约定：上5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前_24小时提交书面延期

18、要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求现场施工符合河南省建筑施工安全检查标准，项目全过程无生产事故，若因承包人原因出现，由承包人负责，并承担相关费用。6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求，承包人做好项目部及施工现场场地的安全保卫工作，并与当地公安机关协调配合，承担相关全部责任 及费用。按照工程总体要求，负责其施工区域的安全、保卫工作及非夜间施工照明、 围栏设施。自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的 材料、设备以及工地范围内既有设施，直至竣工验收通过；照管期

19、间，如发生损 失，应由承包人自理。承包人应充分关注和保障现场人员的安全， 切实做好施工 范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作，如因承包人未能采取各种必要措施，导致或发生与此有关的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用 及其他一切责任由承包人承担。 承包人在实施本工程中的一切施工作业， 应不影 响邻近建筑物、构筑物、构作物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和 通行方便，如果发生上述情况，导致的一切责任和费用由承包人承担。 本合同项 目实施过程中，发包人不承担承包人雇员的损失、赔偿及与此有关的费用及责任。关于编制施工场地治安管理计划的约定：进场后十日内报监理、发包人，以及当地治安

20、管理单位，全面做好治安管理工作。6.1.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求：(1)发包人统一组织的文明施工检查，要求监理单位负责人、承包人项目 经理、技术负责人、安全员必须参加，迟到处以 1000元/人次罚款。(2)施工现场材料堆放必须做到：散材成方，型材成垛，并标明标识。施 工单位要做好现场管理，维持现场整洁。施工过程中应及时清理建筑垃圾和生活 垃圾，凡未在规定的时间按要求清理完毕，将给予施工单位1000元的处罚，并责令限期整改，再不按要求整改的，将给予加倍处罚。(3)现场临建设施必须按照发包人统一要求设置，办公、宿舍、厨房、厕 所的布置应符合相关规定要求，并安排专人负责管理，保持安全可

21、靠、干净整洁。未能按规定设置的，给予1000元/处罚款。(4)防汛应急及疏浚通道、场内外道路根据发包人部署和监理单位安排， 由承包单位保证道路畅通平整，并自行承担其费用。经常洒水降尘，不得有扬尘 现象；对形象差单位将给予通报批评。根据施工现场保通需要，由监理单位安排， 责任单位派出专职保通人员；(5)承包人不得采用直接开挖泥浆坑的方式储存泥浆，更不能将泥浆直接 排放到污、雨水系统中。泥浆池按相关规定进行防护，设置护栏、安全网，多余 泥浆及时清运。(6)施工期间，承包人应加强其现场人员的管理约束，严禁发生任何性质 的打架斗殴事件。(7)对一般不符合现场文明施工和环境保护要求的，监理单位进行处理，

22、 监理有责任的，由发包人进行处理。严重不符合现场文明和环境保护要求的， 如 严重混乱、无序、脏、差等，责令施工单位退出施工现场并由发包人做相关处罚。(8)对涉及到现场安全生产、文明施工和环境保护问题被媒体曝光的，责 令承包人消除负面影响直至清理出场。(9)工程进度、安全、质量、现场文明施工和环境保护管理方面的处罚细 则按业主各单项管理制度规定执行。(10)工程建设过程中，发包人将不服从管理的施工单位、 项目经理清除出 场，并列入黑名单、上报市建委记入企业诚信信用档案。对不服从监理管理的施 工单位视为不服从发包人管理。6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支 付、不单

23、独支付，按专用合同条款执行。7.工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约 定，招标文件无约定的按通用条款执行。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7个工作日内。7.2 施工进度计划7.2.1 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：进场后15天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：进场

24、后10日前。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：进场后15人。7.4 测量放线7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书 面资料的期限：开工前7日内。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：据延误因素及期限顺延工期，在此期间材料、人工等费用发生变化而增加的施工费用应根据实际情况协商解决。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按1000元/天处罚承包人。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的5%7.6 不利物质条件不利物质条

25、件的其他情形和有关约定：承包人自行解决。7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1) 30年一遇的急剧雨雪天气；(2)省、市有关管理单位要求停止户外作业高温天气。(3)如异常恶劣的气候条件导致发生工期延误情况，承包人应及时以书面 形式向发包人和监理人提出工期顺延申请报告，由监理人和发包人在收到报告后五个工作日内发出相关指令。发包人在收到申请后五个工作日内无正当理由不作 出书面答复的，则视同认可，但发包人不承担因此而产生的费用索赔。7.8提前竣工的奖励7.8.1 提前竣工的奖励：无；8 .材料与设备8.1 材料与工程设备的保管与使用8.1.1 发包人供应的材

26、料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.2 样品8.2.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要 求：按管理部门要求和业主需求确定。8.3 施工设备和临时设施8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，另有约定的除外。9 .试验与检验9.1 试验设备与试验人员施工现场需要配置的试验场所：按市政工程建设有关规范及标准配置，满足项目正常试验需求。施工现场需要配备的试验设备： 按市政工程建设有关规范及标准配置，满足项目正常试试验所需要的试验检测设备。施工现场需要具备的其他试验条件：具有专职试验及检验人员。9.

27、1.2试验人员：姓名：身份证号：联系电话：所属公司：9.2 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10 .变更10.1 变更的范围关于变更的范围的约定：1、由于设计变更和签证以及工程量清单误差引起 的工程量增减，允许调整原工程量，由承包人提出并由监理和甲方现场代表签字 认可的变更和签证依据作为结算的依据。2、承包人确保已到工地踏勘并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情 况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3、确需变更的项目，须在施工前经发包人、监理和甲方现场代表签字认可后， 方可 变更。10.2 变更估价10.2.1 变更

28、估价原则关于变更估价的约定：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单 价。(2)已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可 在合理范围内参照类似子目的综合单价， 仅对该子目主材的价格进行调整(主材 调整原则：投标已报价的材料按投标价执行；投标时没有的材料，参照施工同时 期鹤壁市建设工程造价信息，再按照中标价与招标控制价同比例浮动。调整 后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由招标人确定，投标的人工、 主材单价表作为合同附件)。(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照建设 工程量清单计价规范(GB50500-2013、河南省建

29、设工程量清单综合单价 (2008)河南省建设工程量清单实施细则和省市有关造价文件编制，再按 照中标价与招标控制价同比例浮动后报业主审定。(4)由于物价波动引起的价格变化应按照施工当季度信息价格调整。(5)结算金额最终以评审机构审定金额为准 。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7日内。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7日内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励 的方法和金额为：心11 .价格调整12 .合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。本工程采用固定单价合同。风险费用的计算方法不采用 。风险范围以外合同

30、价格的调整方法：(1)若发生设计变更和签证，计量范 围按照10.1条款约定，执行原清单投标反算单价，因变更所发生的清单缺项子目， 如原清单中有类似项目的，可参考类似单价的反算价格， 无类似项目的，可按定 额计价模式计算变更价格并根据中标让利比率进行优惠调整，报审结算单价经审批后执行(所有涉及该工程的设计变更、技术洽商、签证资料、会议纪要、核定 单、工程联系单等均需发包人工程项目部根据相关规定，签字确认后方能生效)。(2)由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工的、只调整工期、不调整合同价款。2、总价合同总价包含的风险范围：/风险费用的计算方法： /风险范围以外合同价格的调整方法：/3

31、、其他价格方式：/1.2 2预付款1.2.1 1 预付款的支付预付款支付比例或金额：/预付款支付期限： /预付款扣回的方式/1.2.2 2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/预付款担保的形式为：/1.3 3计量1.3.1 1 计量原则工程量计量依据、标准、原则1.3.1.1 1本项目施工设计图纸、图纸审核意见及图纸会审纪要等；1.3.1.2 2项目执行定额：工程量清单项目计量规范（2013-河南）、河南建 筑工程工程量清单综合单价（2008）、河南装饰工程工程量清单综合单价（2008）、 河南安装工程工程量清单综合单价（2008）及其相关费用定额，和省、市有关最 新造价管理规定进行编制。1

32、.3.1.3 3施工图预算书应包括工程成本（综合基价、施工措施费，专项费用、 人材机差价）、利润、税金、政策性文件规定的各项费用。1.3.1.4 4材料价格依据鹤壁市2016年第4期造价信息价格，暂定价格及鹤 壁建设工程造价信息中未发布的材料价格由相关部门、 甲方、监理方及施工方 共同询价确定。1.3.1.5 5 人工费执行豫建标定【2016】33号文。1.3.1.6 6规费取费等执彳T豫建设标（2014） 29号文。1.3.1.7 7 安全文明施工费执行豫建设标（2014） 57号文。1.3.1.8 8计量计价方式：按照预结算编制办法，编制工程结算报告，签证 变更部分依据上述10.1及12.

33、3条款约定据实计量。1.3.1.9 9施工期间因国家行政部门发布的政策性文件引起的变更，据实计量；1.3.1.10 0暂定价材据实计量；1.3.2 2计量周期关于计量周期的约定：/。1.3.3 3单价合同的计量关于单价合同计量的约定： /。1.3.4 4总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / C1.3.5 5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项总价 合同的计量约定进行计量：/。1.3.6 6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。1.4 4工程进度款支付：13 .验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24

34、小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2 竣工验收13.2.1 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.2 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行。13.3 工程试车工程试车内容：/。13.4 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：±。14 .竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收后一个

35、月内 。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人审核提交后30日内。发包人完成竣工付款的期限：竣工付款申请单审批后30日内支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：J。14.3 最终结清14.3.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：双方另行协商。15 .缺陷责任期与保修15.1 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：按规定时间开始计算,期限2年o15.2 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按通用条款执行。15.2.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2 种方式:(1)质量保证金保函，保证金额为：工

36、程款的5%口留；(2) 5 % 的工程款；(3)其他方式：_/。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；(3)其他扣留方式：双方另行约定 。关于质量保证金的补充约定：质保金不足以补偿承包人给发包人造成的损失 的，发包人将向承包人索赔不足部分。15.3保修15.3.1 保修责任工程保修期为：按工程质量保修书相关约定执行。15.3.2 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内 。16.违约16.1

37、发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无 一。(3)发包人违反第10.1款变更的范围第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无 一。(6)发包人无正当理由没有在约定期

38、限内发出复工指示，导致承包人无法 复工的违约责任：工期顺延 。(7)其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满90天后发包人仍 不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：非发包人原因造成的。16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：1、承包人违反通用条款16.2.1第(1)、(7)项的；2、工程延期超过30天的，未能完成施工的；3、根据合同 履行情况，

39、承包人已经不可能在合同履行期限完成合同义务的；4、工程验收不合格，并无法在 30天内修复至合格的。因承包人违约，发包人解除合同的，承包人除应当按照合同约定承担相应责 任外还应向发包人支付合同价款 20%勺违约金，发包人无偿继续使用承包人在施 工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他 文件，由此产生的一切费用由承包人承担。17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：专用条款明确的不可抗力条件，以及非双方原因造成的事件。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ±天内完成款项 的

40、支付。18.保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人以发包人及承包人名义投保18.3 其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 020.争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁；(2)向工程所在地的人民法院起诉。附件建筑工程质量保修书发包人（全称）：鹤壁市城乡一体化示范区国土建设环保局承包人（全称）：发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例， 经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保

41、修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担 本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、 主体结构工程，屋面防水工程、有防水要 求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如 下：由承包人承担施工的所有分部分项工程。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期 如下：1 .地基基础工程和主体结构工程为：某础（不含管桩）和主体结构工程为 设计文件规定的该工程的合理使用年限；2 .防水工程、有防水要求的防渗漏期限为上年；3 .装

42、修工程为“年；4 .给排水设施、道路等配套工程为 两年:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。、质量保修责任1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日（电话通知或书面通知）起 7 日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生的费用从承包人保修费用中扣除，不需经承包人签认。2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照 房屋建筑工程质量保修办法的规定， 立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4

43、. 质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（ 盖章 ）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日承包人：（ 盖章 ）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附件安全生产责任合同根据中华人民共和国安全生产法和国家有关的法规、条例和规定，为进 一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针，鹤壁市城乡一体化示范区国土建设环保局（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立

44、安全生产责任合同。第一条 本建设工程的安全生产目标是：1 .消灭重大和一般质量事故；2 .消灭人身重伤和死亡事故。第二条双方的权利和义务1 .严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；2 .严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；3 .双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安 全，不得违反工程建设管理规章制度；4 .发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠 正的权利和义务；5 .发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处 理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务

45、1 .及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。2 .对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。3 .帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。4 .定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工 作。第四条 乙方的义务1. 注册建造师应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。2. 认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书， 建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。3. 开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做

46、到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。4. 开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。5. 发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。6. 加强民用爆炸物品的管理，认真执行民爆物品管理条例和有关规定。7. 对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。8. 严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。第五条 违约责任甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。第七条本合同作为本工程施工合同附件，与

47、工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）签订日期：年 月 日附件三:鹤壁市工程项目建设廉政合同工程项目名称:发包单位名称（甲方）：鹤壁市城乡一体化示范区国土建设环保局承包单位名称（乙方）：为加强建设工程项目的廉政建设， 规范发包方和承包方的各项活动， 防止发 生各种谋取不正当利益的违法违纪行为， 实现优质工程和廉政工程，经双方商定 特订立本廉政合同。第一条 甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备 安装和市场经营活动等有关法律法规。

48、（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法 规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工 程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契， 不得在工程款 支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业 务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节 严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工

49、作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵 重物品等。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（4） 甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（5） 甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（6） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（3） 不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（4） 不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条甲乙双方约定：本合同由鹤壁