设备采购及工程安装合同模板

1、编号： _设备采购及工程安装合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共14页发包人（以下简称甲方） ：承包人（以下简称乙方） ：甲、乙双方经过友好协商，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程依据：施工图纸、报价清单、附件（系本合同的有效组成文件）。4、工程承包方式：包材料包人工。二、承包范围甲方安装工程施工内容包括，具体详见工程图纸、报价清单、附件。三、合同价款：1、其中设备价款：产品名称规格型号单位数量单价合计备注设备

2、合计人民币金额（大写）:（小写）￥：2、其中安装价款：合计人民币（大写）：元整（￥元整）。3、合同总价款：第2页共14页合计人民币（大写）：元整（￥元整）。四、工期要求：1、开工日期：预付款到账且甲方提供或确认的图纸资料齐全后天内开工。2、工期正常为工作日（甲方现场满足施工条件情况下）。五、付款：1、 付款方式：甲方支付到乙方指定账号。2、预付款：合同签订 3 个工作日内预付总价款的30%，计人民币元整（￥元整）。3、进度款：工程主材（如：）到甲方现场， 3 个工作日内付总价款的%，计人民币元整（￥元整）。4、安装完工款：工程全部安装完工后，3 个工作日内或乙方设备（如有）到现场一个月内（以两

3、者时间先到为准）付总价款的%，计人民币元整（￥元整）；如非乙方原因，工期不能如期完工，超过二个月则视同完工，甲方应结清相应款项，否则视为违约。5、验收款：工程通过竣工验收后3 个工作日内，甲方支付乙方总价款的%，计人民币元整（￥元整）。如因非乙方原因不能组织验收，超过15 个工作日则视同验收合格，应结清验收款。6、质保金：%质保金自验收之日起一年内或乙方设备（如有）到现场13 个月内付清（以两者时间先到的为准） ，计人民币元整（￥元整）。7、发票开具：设备部分由乙方对甲方开具增值税发票；安装部分由乙方对甲方开具建安发票。第3页共14页8、如非乙方原因，甲方延迟支付合同款，则甲方每天按相应款项的

4、1支付乙方资金占用费。六、违约及争议处理：本合同在履行期间，双方发生争议时，应积极协商解决；协商不成时，可向人民法院起诉。七、其它条款1、本合同及专用合同条款签署后，双方必须严格履行，未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定达成补充协议，补充协议与本合同、 专用合同条款具有同等效力。2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议，投标书、招标文件和中标通知书，施工图纸、报价清单，标准、规范及有关技术文件，明确双方权利义务的传真、会议纪要，变更协议，现场工程师的有关书面通知等书面文件均为本合同的有效组成文件。3、本合同中有关词语含义、 未明确约定的事项均以专用合同条款中的约定为准。4、本合同一式肆份

5、，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方乙方订货单位供货单位地址地址邮编邮编电话电话传真传真第4页共14页开 户 行开 户 行帐号帐号法定代表法定代表人人委托代理委托代理人人（签字）（签字）签订日期年月日签订日期年月日第5页共14页附录 专用合同条款一、词语定义及合同文件1 、合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明。合同文件及优先解释顺序如下：本合同、专用合同条款、 合同附件、补充协议，投标书、招标文件和中标通知书，施工图纸，标准、规范及有关技术文件，明确双方权利义务的传真、会议纪要，变更协议，工程预算书、现场代表的有关书面通知。发包人在合同中简称甲方，承包人在合同中简称乙方。

6、2 、 合同文件使用的语言文字、标准2.1本合同使用的语言为：汉语。2.2本合同适用的标准、规范：按现行的国家及行业标准。3 、图纸3.1 发包人向承包人提供或确认的施工图纸的时间和套数：合同签订后天内提供套经确认的施工图纸。3.2 发包人与承包人均不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人（如有）。3.3 在工程施工中发生下列各项事实时，承包人必须立即以口头或书面形式通知发包人，要求确认：（1）由发包方提供或指定的设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符。（2）由发包方提供或指定的设计图纸和说明文件中未标明的施工条件

7、发生了预料不到的特殊困难。第6页共14页（3）由发包方提供或指定的设计不合理的地方。发生上述情况后， 由承包人及时会同发包人、 设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包人按修改或变更的设计文件进行施工，若增加费用（包括返工、停工、窝工、人员和机械调迁，材料及配件积压等）由发包人承担。二、双方一般权利和义务4 、项目代表4.1 发包人派驻的项目代表姓名：职务：联系电话：，（ 1）在施工过程中，负责协调配合工作。（ 2）除发包人项目代表外， 发包人派驻工地的其他人员原则上均无权向承包人发出任何指令。（ 3）发包人的指令、 通知由发包人项目代表签字后，以书面形式交给承包人项目代表， 在回执

8、上签署姓名和收到时间后生效。 确有必要时， 发包人项目代表可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认，承包人对发包人的指令应予执行。发包人项目代表不能及时给予书面确认的，承包人应于发包人代表发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。 发包人项目代表在承包人提出确认要求后48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。（ 4）承包人认为发包人代表指令不合理，应在收到指令后12 小时内向发包人项目代表提出修改指令的书面或口头报告，发包人项目代表在收到承包人报告后 12 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定， 并以书面形式通知承包人。紧急情况下，发包人项目代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽

9、有异议， 但第7页共14页发包人项目代表决定仍继续执行的指令，承包人应予执行， 相关责任由发包人承担。（5）如更换发包人项目代表，发包人应提前7 天书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。4.2 承包人派驻的项目代表姓名：职务：联系电话：，在施工过程中，负责协调配合工作。如需要更换承包人项目代表，应至少提前7天以书面形式通知发包人， 并经发包人同意。 后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。5 、发包人工作5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（ 1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期前具备安装条件。（ 2）将施工所需的水

10、、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人将施工用水、用电接至施工场地， 解决施工用配电室及场内施工用电线路， 免费提供施工用水、用电。（ 3）为承包人免费提供生活（或场地） 、仓库（施工材料临时存放地） ，承担已进入施工现场的设备及材料等的配合保护工作。（ 4）负责协调其它施工队与承包人之间的相关配合工作。（ 5）按时支付合同款，在发包人未支付完除合同质保金以外的款项时，承包人有权采取相应措施以确保承包人权益。6 、承包人工作第8页共14页6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（ 1）承包人按发包人代表的要求进场配合或施工， 承包人接到通知后，在 天内到达现场进行施工。（ 2）

11、发包人同意承包人进行专业分包，但承包人应及时通知发包人，如发生特殊情况的，由各方派员协调处理。（ 3）遵守现场施工管理的各项规章制度，保证安全、文明施工。进入施工现场必须按照规定戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。（ 4）严格按照安全操作规程施工，做好安全防护措施，确保施工安全，不符合安全规定的不得施工。（ 5）承包人与其它项目施工现场的人员配合中发生的情况，应及时向发包人代表汇报以便及时解决。（ 6）发包人付清验收款后，承包人向发包人移交工程竣工资料。三、计划和工期7 、计划7.1 承包人收到施工图纸7 日内，须向发包人提供修改完善的施工图纸，发包人接到相关文件后7 天内审定确认或提出修改意

12、见。7.2 原则上每月 15 号，甲方组织临时会议，协调解决相关问题。8 、工期顺延8.1 不可抗力的自然灾害，导致施工无法正常进行。8.2 发包人要求的设计变更导致工程变化。8.3 非承包人原因停水、停电、停气造成停工连续超过4 小时且累计超过3 天。8.4 发包人相关设备不能按时到位或因发包人其他原因造成停工。第9页共14页8.5 因发包人原因（包括未按时付款等原因）造成停工累计超过5 天以上，发包人须按 300 元/ 天/ 人补偿承包人。四、质量与验收9 、质量标准9.1 按设计要求及现行的国家、行业标准并达到合格。10 、质量保修10.1 保修期从本工程验收之日起计，保修期为壹 年。1

13、0.2 保修范围：因承包人原因所发生的质量问题均属保修范围（易耗材料除外）。10.3 保修承诺：承包人承诺在壹 年保修期内，当承包人安装的工程出现故障时在第一时间内赶到现场解决。五、合同价款与支付11 、合同价款及调整11.1 本合同价款采用图纸、报价清单包干总价方式，但因下述原因导致超过总价的，则以实际费用予以结算：a) 因甲方提供的工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确。b) 设计图纸不周全，发生签证及设计变更的。c) 因市场变化、政策性调整导致人工、机械及材料价格变化的。d) 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；e) 按合同工期完工所采取的赶工措施等。f) 因第三方

14、原因引起费用变化（如土建、供电部门等） 。六、工程设计变更：12 、设计变更第10页共14页1、施工中发包人不得随意对工程设计进行变更。因发包人随意变更设计发生的费用和由此导致承包人的直接损失，由发包人承担，延误的工期顺延。2、承包人可以在施工中向发包人提出合理化建议，但涉及对设计图纸的更改，须经发包人代表同意。未经同意不得擅自更改。3、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。4、施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并办理相关设计变更单，并作为合同的补充文件。七、竣工验收、结算与保密条款13 、工程竣工验收13.1验收依据：（ 1）按国家有关施工

15、验收规范和质量检验标准执行（ 2）施工图纸、合同附件、技术协议、技术交底纪要、设计更改通知等文件13.2本工程竣工时，承包人进行自检验收，自检验收合格后，向发包人提交一式两份竣工报告单并提供竣工资料及竣工验收申请。13.3 发包人收到承包人书面验收申请书后3 个工作日内组织验收，如果超过15个工作日发包人未进行验收，则视为验收合格， 应立即按合同约定付款， 否则视为违约。13.4竣工验收合格后，双方签署交工验收单，发包人支付完竣工验收款后，承包人将工程移交给甲方管理， 如发包人在承包人未移交或甲方未签署交工验收单前擅自使用，一切责任由发包人承担。14 、保密条款第11页共14页14.1 双方均

16、不得向第三方透露在合作期间获得和知晓的对方公司的商业秘密及属于第三方但对方负有保密义务的信息。14.2 未经对方书面同意，双方中的任何一方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露对方的任何商业秘密。14.3 当一方提出收回包含对方商业秘密的有关资料时，另一方应将有关资料及其复制件交还给对方，或应对方的要求将这些资料及其复制件毁灭。14.4 双方中的任何一方违反上述条款，另一方均有权要求违约方赔偿因此造成的损失。八、违约、索赔和争议15 、 违约责任15.1 双方中任何一方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的所有责任或经济损失由违约方承担。发包人：（公章）承包人：（公章）委托代表（签字）：

17、委托代表（签字）：年月日年月日第12页共14页合同附件：（配电安装工程）1、外线方案：，具体以电力部门审批的方案为准。2、设计：（负责 / 不负责）办理内、外部配电系统设计事宜，若承包人负责设计， 应以供电部门最终设计及方案为准，发生改变涉及的相关费用发包人应予以调整。3、设备及安装（以电力部门审核通过的设计施工图纸为准）：（1）变压器台，安装、调试；（2）高压开关柜台，安装、调试；（3）低压开关柜台，安装、调试；（4）直流屏台，安装、调试；（5）高压设备之间、高压与变压器之间、变压器与低压之间、低压柜之间的连接（母线桥、电缆、铜母排、控制电缆等）；（6）设备的基础槽钢及接地网制作及调试（内外

18、部土建均由负责）；（7） 配电间的安全用电设备：A 、操作规程； B 、绝缘胶垫； C、模拟图板；D、高压验电棒； E 绝缘手套F消防灭火器（ 8）其它设备：4、按规定应由发包方向电力部门缴纳的各项费用（包含电力部门交接试验、表计负控装置购置安装、外线安装等） ，应由承包方向发包方出具委托支付函，根据委托支付函， 发包方直接支付相关款项至电力部门指定帐号，该款项包含在本第13页共14页合同价款中，电力部门在收到款项后对发包方直接开具发票。5 、其他：注意：一、为了总包项目降低风险，合同条款中第6 条第（ 2）点红色标记的是新增加的，请修改。二、以下 3 条非合同内容与 6 条第（ 2）点批注的内容一致1. 法律明确禁止转包， 但允许合法的专业分包 （经发包人同意的将非主体工程分包给有相应资质的分包人） ，在我方与发包人签订的总承包合同中增加的一款意在明确我方的分包为经发包人同意的合法分包，我方义务为在分包时通知。2. 需特别注意的是，我方应尽量分包给有相应资质的分包人， 否则在出现问题时，我方将面临更大的风险。 我方与分包人的合同中一定要特别提出 “分包人与其施工人员之间需签订劳动合同或具有