装饰工程施工合同

1、装饰工程施工合同 工程发包方（甲方）：工程承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑装饰工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方式：5、工程期限：本装饰工程自年 月 日开工，于 年I1 I1 1月 日竣工（共计 天）。6、工程质量：7、合同价款：二、甲方工作1、向乙方按时提供施工所需的水、电、气及乙方入场时负责向物业管理部门办理相关手续。2、甲方可以指派一名驻工地代表或聘请监理单位负责合同的执行。对工程质量、进度进行监督检查，协调甲乙双方在施工过程中的相关 事宜。三、乙方工作1、按临时办公室实际情况和

2、甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，现场解决由乙方负责的各项事宜。2、现场做好施工人员的安全防范，严格执行施工规范、安全规程、防火安全规定、环境保护规定等，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好 各项质量检查记录。3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工程质量及验收的约定本工程质量应达到国家或甲方要求施工及质量验收评定标准。如果质量验收不合格，由乙方承担相应责任。五、关于工程价款及结算的约定所有工程完工，经甲方验收合格按实际发生费用下浮5%一次性付清所有工程款。六、争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，能协商解决的协商解决或通过有关部门

3、予以调解；当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时， 本合同在执行中发生的争议可申请由遂宁市仲裁委员会仲裁或向人民法院予以起诉。七、附则1、本装饰工程需要进行保修或保险时，应另行协议。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。3、本合同履行完成后自动终止失效。乙方签字:联系方式:甲方签字:联系方式:年 月 日年 月日装饰工程施工合同甲方：遂宁市洁城环境卫生服务有限公司乙方：陈海身份证号于我司与乙方8月14日签定的装饰合同未考虑房内铺设地砖，也未考虑厨房及活动装修现依照 中华人民共和国合同法及其它有关 法律法规的规定，结合本市工程装饰装修特点

4、，甲乙双方平等、自愿、 协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修 （以下简称 工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程地点：洁城环境卫生服务有限公司临时办公区1.2 工程范围：办公区主楼铺地砖、厨房及活动室装修1.3工程装饰装修面积:370 m21.4 工程装饰装修承包内容：全包1.5 工程装修的期限：20日从2011年11月11日至2011年11月30日。1.6 工程款：以实际结算价5%下浮结算。条二条甲方工作2.1 开工两日前要为乙主入场施工创造条件，以不影响施工为原则。2.2 无偿提供施工期间的水源、电源。2.3 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。2.4

5、强令乙方违章作业施的其它行为。2.5 参与工程质量施工及进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程 验收、竣工验收。第三条乙方工作3.1 不得随意改动房屋主体和承重结构。3.2 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程，安全、保 质、按期完成本合约定的工程内容。.3.3 因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方负责修理和赔偿。3.4 负责工程成品、设备的保护。3.5 保证施工现场的整洁。第四条支付方式所有装修完式，经甲方验收合格，按实际发生费用下浮5%，一次性付清所有工程款。第五条 违约责任5.1 一方当事人款按约定履行合义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任

6、； 因违反在关法律规定受到处罚的，最终责任由责任繁复承担。5.2 一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。5.3 由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额1%的违约金。第六条 争议解决方式本合同项发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调不成时，向人民法院起诉，或按照另行成的仲裁和条款或仲裁协议申请仲裁。第七条 附则7.1 本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。7.2 本合签订后工程乙方不得转包，由乙方组织人员施工。7.3 双方可以书成形式对本合进行变更和补充，但变更或补充减轻或免除合同

7、定应当由乙方承担的责任的，仍应以要一合同为准。年 月日年 月日室内外水电安装及架设合同工程发包方（甲方）：遂宁洁成环境卫生服务有限公司工程承包方（乙方）：陈福强身份证号据中华人民共和国合同法的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下条款：第一条工程概况1.1 工程名称：安居区城市生活垃圾处理厂临时办公室室内外水电及架设工程1.2 工程地点：复桥镇新建垃圾处理厂1.3 工程范围：室内外水电设施的安装及架设1.4 承包方式：包工包料1.5 工程期限：本安装及架设工程自年 月 日开工，于年月 日竣工（共计10天）。.1.6 工程质量：优良1.7 合同价款：（

8、人民币大写）：第二条甲方工作2.1 乙方入场时负责向物业管理部门办理相关手续。2.2 甲方可以指派一名驻工地代或聘请监理单位负责合同的执行。对工程质量、进度进行监督检查，协调甲乙双方在施工过程中的相关事 宜。第三条 乙方工作按调设计方案我去术要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任3.1 务，现场解决由乙方负责的各项事宜。3.2 现场做好施工人员的安全防范，严格执行施工规范、安全规程、防火安全规定、环境保护规定等。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质理检查记录。3.3 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 关于工程质量及验收的约定4.1 本工程质量应达到

9、国家或甲方要求施工及质量验收评定标准。如果质量验收不合格，由乙方承担相应责任。第五条 关于工程价款及结逄的约定5.1 所有工程完工，经甲方验收合格可一次性付清所有工程款，也可按照国家有关工程计价规定计算造价，关按的关规定进行调整和竣工结算。第六条 争议或纠纷处理6.1 本合在履行期间，双方发生争议时，能协商解决的协商解决或通过有关部门予以调解；当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可申请由遂宁市仲裁委员会仲裁或向人民法院予以起诉。第七条附则7.1 本装修工程需要进行保修或保险时，应另行协议。7.2 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。7.3 本合同履行

10、完成后自动终止失效。乙方签字：甲方签字：联系方式：联系方式：年 月日年 月日安居拉圾处里厂临时办公用房室内装修用列表序名单数单金18000.001200 平方 1 涂 15.009800.00平方2铝合金门70140.004000.0035装饰 800.006840.0068.4100.00平方窗 42400.00600.0046防盗1600.00 1600.001扇不锈钢大门71300.00 不锈钢护栏8880.00 小便器、洗水盆 9个2 440.001040.00 13 杂工个 80.00 1046260.0011合计拉圾场建设临时办公区方主楼铺地砖及厨房活动室内装修决算序名单数单金 主

11、楼铺地 9000.0026平方1 （地平方铺地砖工30.0030.00平方3 （踢脚线14904.0064823.00买地 2460.001 水 3460.00500.004100.00立方 524864小厨房及活动4800.0040120.001 平方吊3200.001602© 20.00平方 840.001.5*铝合金门 32*3=6140.00平方 570.00潜水泵、水 4330+2401800.0010灶 5180.00平方 300.00 洗衣机、洗鞋 690.00 90.00 1 7 排气扇个 720.00 188混凝土地坪平方米40.00280+240+3009煤气灶、煤气、煤气820罐押金800.0080.00个、7杂工（活动室1010个个）3厨房,小计 1394038804.00合计安居拉圾处里厂临时办公区室内水电安装（架设费用清单）金单数单名室外搭2400.0021200.0011米电 8000