2018年水利水电工程练习题2488

1、2018 年水利水电工程练习题多选题1、建设工程监理是指监理单位受项目法人委托，依据() 对建设工程实施的监督管理。A.建设工程监理合同B.建设工程监理规划C.建设工程合同D.国家批准的工程项目建设文件E.有关建设工程的法律、法规单选题2、施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向 () 报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.项目负责人和安全生产管理机构D.建设行政管理机构多选题3、 根据 水利工程质量管理规定 ， 项目法人 ( 建设单位 ) 质量管理的主要内容是 () 。A,通过招标投标选择勘察设计、质量监督单位并实行合同管理B.根据工程特

2、点建立质量管理机构和质量管理制度C.审查施工单位的施工组织设计和技术措施D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.在工程开工前，应按规定办理工程质量监督手续单选题4、 () 模式由“项目法人”采用招标投标方式选定一个工程管理单位作为“代建单位”，与“代建单位” ( 受托方 ) 签订“代建合同”。A.代建制合同B.委托代理合同C. CM同D.委托合同单选题5、在施工工程中形成的确保建设工程定位、尺寸、标高、位置和沉降量等满足设计要求和规范规定的资料，统称为 () 。A.工程量统计B.工程测量记录C.工程测算记录D.工程量明细多选题6、依照建设工程施工合同( 示范文本 ) 通用条款的规定，

3、有关隐蔽工程与重新检验的正确说法是() 。A.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承 包人损失，并相应顺延工期B.工程师未参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不可要求承包人对已 经隐蔽的工程进行重新检验C.中间验收不应影响后续工程的施工D.工程具备隐蔽条件时，应在隐蔽前 24小时以书面形式通知工程师验收E 经工程师验收， 工程质量符合标准、 规范和设计图纸等要求， 验收 24 小时后， 工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录多选题7、关于工程造价管理工作要素，下列叙述正确的有() 。A.严格合同管理，做好工程索赔价款结算工作B.强化项目法人责任制，

4、落实项目法人对工程造价管理的主体地位，在项目法人组织内建立与造价紧密结合的经济责任制C.专业化、社会化咨询(监理)机构要为项目法人积极开展工程造价管理工作提供全过程、全方位的咨询服务，遵守职业道德，确保服务质量D.造价管理部门要强化服务意识，强化基础工作（定额、指标、价格、工程量、造价等信息资料） 的建设，为建设工程造价的合理确定提供静态的可靠依据E.完善造价工程师执业资格考试、注册及继续教育制度，促进工程造价管理人员素质和工作水平的提高单选题8、施工单位进行分包时，分包部分不宜超过合同总额的（）A 50%8 25%C 20%D 30%简答题9某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，

5、 合同中约定： 建筑材料由建设单位提供； 由于非施工单位原因造成的停工， 机械补偿费为 200 元/ 台班，人工补偿费为 50 元/ 日工；总工期为120 天；竣工时间提前奖励为 3000元/ 天，误期损失赔偿费为 5000元/天。 经项目监理机构批准的施工进度计划如图 7所示（ 单位：天 ） 。施工过程中发生如下事件。事件一：工程进行中， 建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验， 以验证设计参数的正确性。 该试验需修建两间临时试验用房， 施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。 建设单位认为， 该试验费属建筑安装工程检验试验费， 试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的

6、临时设施费， 该两项费用已包含在施工合同价中。事件二： 建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后， 在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费； 由于建筑材料需要进行二次搬运， 建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件三：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天（每停一天影响30工日，10台班）；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天（每停一天影响40工日，10台班）；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场， E 工作停工 6 天（每停一天影响 20 工日， 5 台班

7、 ） 。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件四： 在工程竣工验收时， 为了鉴定某个关键构件的质量， 总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为 122 天。 问题 单选题10、根据建筑工程安全生产管理条例，施工单位的主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或其他有关部门 （） 后方可任职。A.评审B.资质检验C.推荐D.考核合格单选题11、 根据 水利工程建设项目招标投标管理规定 ， 下列招投标行为 （） 是错误的。A.开标由招标人主持，并邀请所有投标人参加B.开标

8、应当按招标文件中确定的时间和地点进行C.招标人在招标文件确定的时间停止接收投标文件，开始开标D.评标委员会应当进行公开评审，公开评审过程、中标候选人的推荐情况以及 与评标有关的其他情况。单选题12、根据建设工程安全生产管理条例 ，建设工程施工前，施工单位的 应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、 作业人员作出详细说明， 并双方签字确认。A.项目负责人B.负责项目管理的技术人员C.专职安全生产管理人员D.负责各项作业的班组长简答题13、某综合楼建筑面积3000m2，是一栋 7 层 L 形平面建筑，底层营业厅， 2 层以上为住宅。底层层高3.5m， 2层以上层高3.0m， 总高 21.5m，

9、基础为混凝土灌注桩基， 上部为现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙。施工单位按照经监理单位批准的施工方案组织施工， 于 2004 年 8 月 7 日完工， 经竣工验收后，发现未达到质量合格标准。问题：1工程达到什么条件时，方可进行竣工验收？2简述竣工验收的程序和组织。3简述工程质量验收的基本要求。4工程验收时质量不符合要求应如何处理？5单位工程验收包括哪些内容？单选题14、 建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全 () 制度，严格工 序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。A.合同管理B.施工技术交底C.质量的预控D.施工质量的检验单选题15、 经济

10、持续增长不仅要求投入生产的资本不断增长， 也要求资本使用的收益不断提高，即提高投资效益，这是() 增长方式的内在要求。A.粗放型B.集约型C.外延型D.内在型多选题16、 某工程项目， 建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同， 与施工单位签订了工程施工合同。 施工合同规定： 设备由建设单位供应， 其他建筑材料由施工单位采购。 施工单位购买的主要装饰石料送到现场时， 经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知施工单位不能使用。当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请() 协调处理。A.当地建设行政主管部门B.合同约定的仲裁机构C.当地工程质量监督机构D.当地质量技术监督局E.工程

11、的监理单位多选题17、 建设工程监理规范规定，监理员在施工阶段的职责包括()A.做好监理日记和监理记录B.担任旁站工作C.对合格的进场材料进行签认D.对施工工艺过程进行检查E.对工序施工质量检查结果进行记录单选题18、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A.工程监理合同B.建设工程合同C.设计文件D.工程建设强制性标准单选题19、工程咨询是为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供() 服务。A.信息B.智力C.咨询D.技术单选题20、 建设工程安全生产管理条例第6 条规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及

12、毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的 () 。A.清楚、精确、翔实B.客观、准确、完整C.清楚、准确、完整D.真实、准确、完整简答题21、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大， 要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案， 凭以往经验进行了安全估算， 认为方案可行， 并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送

13、总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当， 造成建立的施工测量控制网失效， 随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单 。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患， 即向乙施工单位签发了 工程暂停令 ，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。 因修复损坏的设备导致工期延误， 乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问

14、题：1指出事件1 中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2事件2 中专业监理工程师的做法是否妥当监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括哪些内容3分别指出事件3 中专业监理工程师做法是否妥当不妥之处，说明理由并写出正确做法。4在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作5乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确说明理由。多选题22、根据建设工程质量管理条例，下列选项中，符合建设单位质量责任和义务的规定。A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建 设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.建设单位在领取施工许可证或者开

15、工报告之前，应当按照国家有关规定办理 工程质量监督手续C.建设单位不得刘承包单位的建设活动进行不合理干预D.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用E.涉及建筑主体结构变动的装修工程，建设单位应在施工前将变动情况通告设 计单位与监理单位，同意后方可施工单选题23、 依照我国法律规定， 投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 ， 并 已确定施工进度和竣工交付日期的，可以进行商品房预售。A 35%以上B 25%以上C 30%以上D 40%以上单选题24、根据我国建设工程质量管理条例的规定，下列关于保修期限的表述，错误的是 () 。A.屋面防水工程的防渗漏为5年B.给排水管道工程为2年C.供热

16、系统为2年D.电气管线工程为2年多选题25、工程造价管理覆盖建设工程前期决策及实施的各个阶段，包括() 。A.前期决策阶段的项目策划、投资估算、项目经济评价、项目融资方案分析B.设计阶段的限额设计、方案比选、概预算编制C.招投标阶段的标段划分、承发包模式及合同形式的选择、标底编制D.施工阶段的工程质量与预算、工程变更控制、索赔管理E.竣工验收阶段的竣工结算与决算等多选题26、 为了能够依据合同， 公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议， 工程监理单位必须() 。A.采用科学的方案、方法和手段B.坚持实事求是C.熟悉有关建设工程合同条款D.提高专业技术能力E.提高综合分析判断问题的能力单选题

17、27、 在施工企业质量管理体系文件中的 () 是质量手册的支持性文件， 是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、 规章制度， 是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。A.质量手册B.程序文件C.质量计划D.质量记录单选题28、依据建设工程质量管理条例，按照国务院规定的职责， () 对国家重大技术改造项目实施监督检查。A.国务院B.国务院建设主管部门C.国务院技术监督部门D.国务院经济贸易主管部门单选题29、下列选项中不属于监理机构内部考核的依据的是() 。A.国家颁布实施的有关工程建设的法律、法规、标准、条例B.设备监理大纲C.设备监理规划D.设备监理细则多选题30、根据建

18、设工程质量管理条例规定，下列必须实行监理的项目是() 。A.学校、影剧院、体育馆项目B.卫生、社会福利等项目C.建筑面积在1万平方米至3万平方米的住宅建设工程D.项目投资总额在3000万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.利用国际组织贷款的工程1- 答案：A,C,D,E暂无解析2- 答案：A暂无解析3-答案：B,E暂无解析4- 答案：B暂无解析5- 答案：B暂无解析6- 答案：A,C,E暂无解析7-答案：A,B,C,E暂无解析8- 答案：D根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定 ，分包工程量除项目法人在标书中指定部分外，一般不得超过合同总额的30%。9- 答案： 要求建设单位支付

19、保管费合理。理由：依据建设工程施工合同 (示范文本) 的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。 (2) 要求建设单位支付检验费合理。理由：依据建设工程施工合同( 示范文本) 的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。 (3) 要求建设单位支付二次搬运费不合理。理由：二次搬运费已包含在措施费 ( 或直接费 ) 中。暂无解析10-答案： D暂无解析11- 答案：D暂无解析12- 答案：B暂无解析13-答案： 1工程达到以下条件时，方可进行竣工验收：暂无解析14- 答案： D根据建设工程质量管理条例第三十条规定，施工单位必须建立、健全施工

20、质量的检验制度， 严格工序管理， 作好隐蔽工程的质量检查和记录。 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。15-答案： B根据工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，凡在规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到以下标准之一的，必须进行招标； (1) 施工单项合同在200万元人民币以上的；(2) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；(3) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 单项合同估算价低于上述三项标准， 但项目总投资额在3000万元人民币以上的。16-答案： A,C暂无解析17-答案： A,B,D,E 解析 监理员的职责包括：18-答案： D本题考核的知识点为建设工程安全生产管理条例的相关规定。根据建设工程安全生产管理条例 的规定， 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、 法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担