工程监理范本

1、甲方：乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1 .工程名称：;2 .工程地点：;3 .资金来源：;4 .工程主要内容： ；二、委托范围、监理服务内容及深度1 .委托范围：对本工程施工图纸、招标文件和工程M清单及变更签证中的所有工程内容进行施工阶段和保修阶段的监理工作。2 .监理服务内容及深度：按“四控、两管、一协调”的工作内容对本工程所有内容进行监理，具体包括：(1) 质M控制：确定本工程项目的质M要求和标准(包括施工、材料及设备等各方面)。(2)投资控制

2、：协助委托人做好工程价格的确定，对施工方案及工程采用 的主要材料与设备做好必要的技术经济比较论证，挖掘节约投资提高项目经济效 益的潜力。(3) 进度控制：根据委托人要求，审核工程进度计划，并在实施过程中监督施工单位执行。(4) 安全控制：监督施工单位严格按照规程、规范组织施工，确保人身、设备及项目的本身性能安全，同时做到文明施工。(5) 合同、信息及资料管理。(6) 协调各个单位之间业务关系。三、监理期限1、监理工程期限： 一月一日至 年一月一日2、缺陷责任期限：年 月 日至年 月日(二年)四、签约合同价及监理费结算办法1 .合同价格形式：固定价格合同。2 .签约合同价为：人民币（大写）3.合

3、同价计算方法：元）。合同价 二工程造价*监理费率。本工程造价为 元(这里工程造价指的 是工程施工中标价/工程预算/工程M清单招标控制价/最终审计价)，监理费率为。4.监理费结算方法：招标工程项目的最终监理费=项目施工的中标价格 X监理费率；非招标工程项目的监理费=项目施工的审计价格 X监理费率。招标工程项目施工的增减项不超过中标价格的10%最终监理费不做调整；项目施工的增减项超过中标价格的10%寸，最终监理费需根据增减项额度做相应调整，另行签订补充协议。五、付款方式1 .招标工程项目的付款方式为：工程开工支付监理合同价款的30%根据工程进度，可支付至不超过监理合同价格的80%工程竣工验收合格，

4、中标人已 提交学校要求的全部监理资料，付监理费至合同价款的100%同时中标人须交付合同价款的5%乍为质M保证金，在工程缺陷责任期 (24个月)满及委托人确 认监理完 全履行职责和合同约定内容后无息退还。超过工程施工中标价10%勺增项变更部分监理费，待增项变更审计完成后支付监理费。非招标工程项目的付款方式为：工程开工支付监理合同价款的30%根据工程进度，可支付至不超过监理合同价格的 80%工程竣工验收合格，中标人已提 交学校要求 的全部监理资料，且项目施工审计完成后付监理费至结算价款的100%同时中标人须交付结算价款的5%乍为质M保证金，在工程缺陷责任期 (24个月)满及建设单位确认监理完全 履

5、行职责和合同约定内容后无息退还。【签订合同时选择其一。12 .支付方式：按监理人提供的有效账尸转账支付。监理人需在委托人付款之 前提供合法、等额的专用发票，否则委托人可拒绝支付款项且不承担违约责任。六、监理依据1.监理依据包括：(1)适用的法律、行政法规及部门规卓；(2)与工程有关的标准；(3)工程设计及有关文件；(4)本监理合同、本工程施工合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。七、监理人的义务1 .监理工作内容1.1 施工阶段主要工作内容(1) 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；(2)熟悉工程设计文件

6、，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；(3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质M安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；(5)检查施工承包人工程质M、监督施工单位严格按照施工合同和工程技术规范、标准施工；(6)检查施工承包人安全生产管理制度及组织机构和人员资格、专职安全生产管理人员的配备情况；检查施工承包人的安全和文明施工保证措施；(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；(8)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；(9)查验施工承包人

7、的施工测M放线成果；(10)审查施工承包人报送的工程材料、 构配件、 设备质M证明文件的有效 性和 符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；对工程使用的每一批材料和设备的品种、规格、数M、质M等进行审查；(11)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质M、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；(12)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；(13)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；(14)验收隐蔽工程、分部分项工程，提交验收记录和图片，以备委托人抽验；(15)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调

8、整、费用 索赔、合同争议等事项；审查施工现场的签证、工程付款的签证；(16)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质M评估报告；(17)依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，审查工程承包人报送的竣工资料、竣工图纸和结算清单；(18)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；(19)编制、整理工程监理归档文件并报委托人，参与工程竣工备案工作。1.2保修阶段主要工作内容(1)定期检查项目使用和运行情况；(2)检查和记录工程质M缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求施工承包人进行修复；(3)审核质M缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；(4)审核修复费用；（5）

9、 整理保修阶段的各项资料。2 .监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项 目监理机 构的主要人员应具有相应的资格条件。3 .本工程总监理工程师为 ,身份证号为 ,注册号;本工程驻现场监理工程师（总监代表）为 ,身 份证号为,注册号。4 .本合同履行过程中，总监理工程师及、驻现场监理工程师（总监代表）安全监理工程师等重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。监理人更换重要岗位监理人员时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力 的人员替换，并通知委托人。委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项

10、目监理机构人员。5 .监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。6 .在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人 应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委 托人、承包人协商解决。7 .当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。8 .监理人审查施工承包人提交的工程变更申请、施工现场的签证和工程付款的签证时应报委托人批准后予以确认。9 .在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报

11、委托人。10 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。11 .监理人应当按照委托人要求向委托人提交监理工作月报、监理总结报告及监理业务范围内的专项报告。12 .在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录 监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档，移交给委托人。13 .监理人无偿使用由委托人提供的房屋、资料等。委托人提供的房屋、设 备属于 委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时移交给委托人。第六条委托人义务14 委托人应当将授予监理人的监理权限、委托人主要成员的职能分工、工程 施工承包人及时通知监理人，并在

12、监理合同及与第三方签订的合同中予以明确。15 委托人应为监理人完成监理与相关服务提供房屋、工程资料等必要的条件，供监理人无偿使用。16 委托人应按本合同约定，向监理人支付监理费用。4,委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。本工程项目委托人代表为 ,当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。5 .在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。6 .委托人应在收到书面通知 7日内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。第七条违约责任1 .监理人的违约责任监理人

13、未履行本合同义务的，应承担相应的责任。1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额由双方协商确定。1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。2 .委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。3 .除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质M事故、安全事故、工期 延误等 造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成 的

14、损失、损害。第八条劳动保障1.监理人应按照国家及天津市有关规定投保监理人财物保险及第三方责任险等，为其项目监理机构工作人员投保人身险、意外险、高空险等必要保险险种。合同履行期间，监理人及其项目工作人员发生的事故由监理人承担相应的责任及赔偿。2,监理人应为其项目监理人员提供合理的劳动报酬和必要的生活、工作条件保障，如发生劳务纠纷、工伤赔偿纠纷等，全部费用由监理人承担。3.监理人必须严格遵守国家、监理人注册地及天津市的有关劳动法律法规政策的规定，合法用工。第九条 合同生效、变更、暂停、解除与终止1 .本合同自双方在协议书上加盖单位及法定代表人或其授权代理人卓后生效。2 .任何一方提出变更请求时，双

15、方经协商一致后可进行变更。3 .因不可抗力或政府政策等非监理人原因导致监理人履行合同期限延长，延 长时间在三个月以内的，监理人承诺不需另行支付监理费用；延长时间超过 3个月的，委托人 应当向监理人支付酬金，酬金数额由双方协商一致后签订补充协议。4 .因变更签证等工程内容发生变化导致监理人的正常工作M增加或减少时，变更签证部分工程造价低于工程施工中标价10%的，监理费用不进行调整；变更 签证导致工程造价超过工程施工中标价 10%的，委托人应按增项部分工程审计价值*监理费率向监理人另行支付监理费用；变更签证导致工程造价低于工程施工中标价10%的，委托人有权按减项部分工程审计价值 *监理费率扣除相应

16、监理费用。5 .合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。6 .合同签订后， 遇有与工程相关的法律法规、 标准颁布或修订的， 双方应遵 照 执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。7 .除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同宜至解除本合同。8 .在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理 人的部分义务。9 .解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前