




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、建筑合同模板9篇 建筑合同 篇1 甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。第一条:工程概况(1) 工程名称:xxxxxx项目地块围墙建造工程。(2) 工程地点:xxxxxxxxxxxxxx,以测绘公司放置的项目界址点为准。(3) 工程内容、要求:围墙墙高2米,乙方依据甲方提供的围墙图纸和要求施工。(4) 承包方式:包工包料依据综合单价按实测长度计费。(5) 工期:从 年月日开始至 年月日结束。(6) 乙方必须设法在明确约定的工期内完成全部本合同所含工程,否则每推迟
2、一天罚款500元,由甲方现场工作人员进行监督检查。(在施工过程中,除遇特殊情况的,因天灾或其他不可抗力的原因被迫停工的,工期顺延。)第二条:工程结算及付款方式1、计价方式:本合同为单价合同,甲方按围墙综合单价xxx元/米*围墙实测长度确定该合同的总价。合同内工程的工程量由双方共同测定认可。2、结算方式:本围墙建造工程经甲方验收合格、双方明确地块无任何遗留问题后,甲方按决算金额向乙方付款。3、付款前,乙方开具正式工程发票。第三条:工程质量1、乙方必须确保工程质量,若乙方不按照甲方的要求施工作业而造成围墙倒塌、损毁等质量事故,或由于操作不当,而影响工程质量的一切经济损失均由乙方承担。2、本次修造围
3、墙须能抗击台风及周围施工作业的影响。第四条:安全管理1、承包人是乙方安全生产的第一负责人,对安全生产负总责。2、在施工过程中非甲方原因发生的一切人身、机械、交通事故均由乙方承担一切责任和经济损失。第五条:甲方的权利和义务(一)、权利1、按规范标准,对乙方施工的工程进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理,进行监督检查。若乙方管理不善,致使承包项目工期拖延、乙方冒险作业违章作业、乙方不服从甲方管理人员监督指挥,则甲方有权追究乙方的责任,乙方应承担由此造成的全部经济损失。2、根据国家有关法律、法规及企业规章,对乙方在施工过程中的违章违纪行为,甲方有权予以处罚或终止合同。(二)、义务1、为乙方提供和
4、创造施工条件。2、协助乙方及时解决施工中出现的具体问题。第六条:乙方的职责、权利和义务(一)、职责1、全面负责合同范围内分项承包的施工项目全过程的技术、质量、安全生产、文明施工管理工作。2、建立健全安全生产责任制和安全管理机构,承包人要全权负责承包队的安全管理工作。3、乙方按照甲方的要求进行围墙修建。4、乙方不得随意更改围墙建筑结构,如需更改,必须事先与甲方商量,征得甲方书面同意后方可更改。5、承包期内,乙方保证依法经营,不得从事违法活动,如有违法犯罪活动,乙方必须承担全部责任。6、乙方不得无故停止工程,不得做有损于甲方声誉和形象的事。7、承包期内所有发生的卫生、安全等事项均由乙方自行解决承担
5、。8、施工过程中村民的各项要求、周边群众的协调均由乙方负责,所产生的费用由乙方承担。(二)、权利1、有权拒绝违章指挥,强令冒险作业。2、对危及生命安全和人身健康的行为有权提出。(三)、义务1、严格按安全操作规范施工,在分项承包施工过程中,爱护现场的安全设施,并不得随意拆除移动安全防护设施及安全标志。2、全面履行合同内容,服从甲方领导、听从甲方指挥,认真执行甲方施工现场的管理制度和工作安排,做到安全生产,文明施工,保质保量保工期的完成分项承包合同中的施工任务。第七条:其他1、鉴证方有义务对甲乙双方执行合同的过程予以监督,确保合同的顺利实施。2、本合同一式叁份,甲方一份,乙方一份,鉴证方一份。3、
6、本合同未尽事宜,双方协商一致可以订立补充条款,补充条款视为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。甲方代表: 乙方代表:鉴证方代表:年 月 日 年月 日 建筑合同 篇2 发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、上海市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市
7、建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_管理费:_,设计费:_垃圾清运费:_,税金(3.41%):_其他费用:_经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材
8、料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应
9、禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方
10、能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,
11、并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火约定:甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:(此处原为表格,格式已经损坏,特此注明付款时间 付款百分比 金额 对预算设计认可签订合同之日 1000元,第二次付款时扣除 合同签订后开工前二
12、至五天 65% 元施工过程中工期进度过半 30% 元竣工验收当天 5% 元增加工程项目签订项目变更表100% 元注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙
13、方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。2、乙方工作:(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任:1、由于甲
14、方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员
15、会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除:1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十
16、、其它约定:1.2.3.4.5.十一、本合同一式_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章): 乙方(签章):委托代理人: 法定代表人:住址: 地址:电话: 电话:邮编: 邮编:签订日期: 年月 日签订地点: 建筑合同 篇3 合同编号:工程项目施工合同工程名称: 哈尔滨市呼兰沈家粮库工程(30m*66m)发包方(甲方):承包方(乙方):哈尔滨市西钢建设有限责任公司签约时间:20xx年 月 日签约地点:梁荣军 有限公司将哈尔滨市呼兰沈家粮库工程 为了明确甲、乙双方对完成本合同的责任和关系,确保工程按合同范围及内容顺利进行双方充分协商一致。同意根据中华人民共
17、和国合同法的有关规定签署以下合同条款。一工程概况1 23、承包内容:此工程共一栋,其中钢结构包括彩板尺寸总为长66.74米,宽为30.74m,檐口高9.5m,档粮柱高度7.5m。砖墙高1.2m的储粮库房一栋。此工程包括钢结构、钢檩条、彩钢板及彩钢板附件的施工、制作、运输及安装全过程。主次钢结构由乙方按照甲方提供的图纸严格按图施工(并遵循钢结构设计总说明)的各项要求,并安装完毕达到甲方验收标准。(1.2米防水墙不在乙方承包范围之内)。4、质量要求及材质约定:主钢结构主材均为q345b,次结构主材质均为q235b,其厚度偏差必须控制在国家标准之内,屋面檩条为c180*75*20*2.5型c型钢,墙
18、面檩条为c180*75*20*2.5型c型钢,结构油漆为二遍灰色防锈底漆,二遍灰色面漆。屋面板夹芯复合彩钢墙板,保温层120厚(内夹120厚保温岩棉),外基板采用0.6厚彩色压型钢板yx28-205-820型,内基板采用0.5厚彩色压型钢板yx15-225-900型。墙面板采用夹芯复合彩钢墙板,保温层120厚(内夹120厚保温岩棉),外基板采用0.6厚彩色压型钢板yx51-380-760型(角驰1800咬口式),内基板采用0.4厚彩色压型钢板yx15-225-900型。彩钢板其厚度偏差必须控制在最新国家标准范围之内(±0.03mm)彩板附件采用0.4mm厚彩钢板。门窗均在乙方承包范围
19、之内。5、建筑面积:为1980m2。二、工期:一个月三、合同价款及结算方式:1、该工程甲方以每平方米400元大包给乙方(包括加工、安装、施工、人工、材料、机械等一切费用)。2、1980m2*520元=1002960元,即壹佰万零二千九百六十元整(不含税金)四、付款方式:在合同签订之日起2日内甲方向乙方支付总工程款的40%即411840元,钢梁安装完毕后甲方再支付总工程款的40%即411840元。工程完工甲方验收后支付总工程款的18%即185328元。质量保证金为总工程款的2%即200592元。如无质量问题,甲方于20xx年6月1日予以支付。五、在乙方履行合同的每个环节中,甲方有权对乙方进行监督
20、,发现乙方未按合同约定履行的,甲方有权要求乙方改正、返工、重新制作并有权拒收乙方不合格的钢结构产品和拒付相关款项。六、双方负责事项及违约责任:1、甲方对整个施工过程进行监督、管理,并保证施工现场电、路的畅通。2、如有变更甲方须提前三日告知乙方,并做出书面签证。3、乙方对施工现场的施工进度、质量、安全、文明施工等进行全面管理。4、甲方应按期向乙方拨付工程款,如拨款不能按合同规定拨付,工期顺延。5、如乙方不能按工期要求、质量标准等完成任务给甲方造成损失,一切损失由乙方承担。七、验收标准,该工程的验收标准为本合同项下的图纸、文件、附件、报价单等,还包括符合国家规定的相关标准。八、双方责任1、甲方负责
21、在开工前接通现场电源,电费由甲方负担。2、乙方要严格按行业标准及规范的要求,精心施工保证质量。如出现钢结构装粮涨开,下雪压塌等现象,一切损失都由乙方承担,因风灾把彩钢板刮开的损害所造成的一切损失都由乙方承担。3、施工现场应把安全放在首位,凡作业发生人身及设备事故,应由乙方自行负责,与甲方无关。4、因甲方未按合同条款支付工程款,乙方有权拆除同等价款的工程量。5、工程保修期钢结构终身保修,彩板为5年保修,彩板5年内出现质量问题乙方负责免费维修。并保证五年彩板不褪色。人为损坏除外。6、工程施工时如甲方在付款方面没按合同履行,存在拖欠乙方工程款现象,乙方对本工程任何质保承诺将取消,日后出现任何质量问题
22、将由甲方自行解决。7、乙方在施工中要注意文明施工,遵守用户的安全及防火管理制度,以及有关的安全规章制度,乙方需对施工人员进行人身保险并负责施工过程中所有安全事故,乙方应在现场设立一名技术负责人员和工程负责人员。8、施工结束甲方进行工程验收,由于乙方施工质量问题未通过验收乙方停工并负责修复或返工并限期完成,产生损失的由乙方负责赔偿。9、乙方违反本合同约定造成甲方损失的由乙方负责赔偿。九、争议解决:甲乙双方在履行本合同过程中产生争议的应友好协商解决,协商不成的交由合同签约地人民法院诉讼解决。十、本合同一式二份,双方各执一份,自甲乙双方签字盖章后合同成立。十二、其他乙方开户名称:哈尔滨市西钢建设有限
23、责任公司乙方开户行:中国建设银行哈尔滨北大分理处乙方账号:23001867351050506817 建筑合同 篇4 一、施工合同在企业管理中的应用施工合同的确立,是使施工企业获得某个项目工程的唯一合法路径。完美的完成施工合同,指的是施工单位成功完成工程规划任务后获得一定的经济报酬。因此,就施工企业这一方面来讲,确立和执行施工合同是企业的基本任务。企业的一切管理工作,都必须以这个为中心开展。1.施工合同的多少和工作质量直接影响着企业的经济利益施工企业的基本任务是现场施工。施工项目的确定必须要先制定合理的施工合同,施工合同是基本的保障形式。企业最后可以制定的施工合同份数的多少、工程总金额的多少以及
24、盈亏额度的大小,直接导致施工单位生产的整体收入情况和企业的市场份额的多少。另外,完成合同的结果是会赚钱还是亏损也直接导致这个项目收益与否。即使企业经济利益不是各个合同项目施工收益的直接累加,但是各个合同项目收益的大体状态,就可以说明企业的经济利益如何。换句话说,施工企业的经济利益完全来自于取得施工合同和成功完成工程任务。建筑行业与其他一般工业行业的一个主要区别就是建筑行业是现有订单,再进行生产。没有订单,就没有事可做。如果没有实际生产活动,生产经营利益就没有来源;又若每项施工合同的完成的结果都不好,那么整个企业的总体经营收益也就不可能好,就会产生亏损,企业就难以经营下去。2.施工企业生产要素要
25、合理分配在项目施工的企业管理机制中,施工单位应该怎样适合的分配人力和物力以及财力,尽量做到人和物都能够发挥最好的作用,发挥他们最优的利益,都必须先考虑企业的本身情况,各个项目施工的直接需求应该是企业施工前考虑的问题。各个工程项目对上层领导、实际施工工人的数量、技能等级和实际能力的需求,以及机器设备、施工材料等方面的要求,会按照这个项目所制定的施工合同中所规定的质量要求、工期长短、工程规模、技术标准和实际内容等所确定。如果各个项目在对各方面的需求有冲突碰撞时,施工单位应当以维护企业的利益和企业的形象为主要任务。目前,我们找到当今施工单位在工程的具体操作时最常见的、标志性的缺点。在确定施工合同后,
26、企业会找出某人当选为项目经理。之后,项目经理再去建立自己的领导班子和工人团队,再去完成项目施工合同,从法律层面来说基本符合要求。但是实际操作过程中,一直赋予项目经理各种权利,放任项目经理。如果项目经理选择了某人或某种机器设备后,企业就失去了它本身的权利,这样便使生产要素在各个合同项目间的不正常、不均匀配置,并且使企业整体丧失应有的调节作用。通俗解释,虽然增加了项目经理的信心和斗志,使项目经理更好的发展自己的优势。但相反的,它又降低了企业在市场中的整体实力,所以对企业的长久没好处,这种危害在一开始就已经表现出来了。笔者以为,无论是生产要素的分配还是操纵大权都应该在企业手中。企业可以掌控大局,这样
27、才能保证各个项目资源的正确配置,增强企业的整体实力。二、施工合同在施工管理中的应用施工项目开始进行施工就意味着施工合同已经产生法律效用。因此。实际项目施工中的管理全部按照项目施工合同上的规定开始展开。1.施工合同是施工建设项目最重要的法律依据因为施工合同是以法律为依据所制定的,所以我们必须要严格的依照合同条款办事。实际工程施工操作中的每一点、每一方面都必须严格按照合同要求规定去执行,也就是完成合同所规定的事情。如果一旦出了什么问题,我们必须以施工合同所规定的内容为基本参照、去承担自己分内的那部分法律责任。具体地说,施工合同在施工管理中所起的作用具体体现如下。(1)施工合同严格规定了适合本合同的
28、设定和执行所需的法律条款,合同中所规定的适用法律独一无二,只有它可适用。(2)施工合同会明文规定施工中可能会突发的意外情况,例如合同内容修改、反悔合同、合同疑难解决等的解决方式。(3)施工合同明确了当违约发生时双方的权利和责任。2.施工合同是项目实际操作和完工后检验的参照项目的实际进行过程中,无论在技术层面还是结构层面,或是灵感和施工工艺,都必须严格参考合同文件中的所有条款去严格执行。至于项目完工后的检验,包括预检和验收,具体有检验的标准、方式方法、过程、程度和期限等条件。在施工进行的过程中必须是完全相同的,也必须严格符合施工条款。3.施工合同包括了合同甲方和乙方的基本任务在施工合同的实际操作
29、中,招标人的主要任务是满足施工合同中规定好的金额、工期和方法给工程企业酬劳。工程企业的主要任务是满足施工合同中规定好的程度、流程和速度给招标人完成工程进度。要想完成这种基本的义务,不是几个单调的数字金额,而是必须执行的各项实际的任务,例如后勤保障、维持秩序、安抚情绪、良好沟通和合理验收等。这些实际工作做不好的话,就谈不上双方的义务了。所以,施工合同的一个十分重要的作用,就是明确双方责任、工程质量、工程进度及应付金额等具体的内容。三、结语由上文可知,合同的合理对管理建筑工程的质量、施工的速度、完工日期和施工单位的经济利益,同时在减少双方的各种纠纷、树立施工市场正常秩序方面也起了很大的作用。然而现
30、在我国实际建筑施工覆盖的范围比较广泛,合同里通常存在很多的错误和空子。这就严重阻碍了我国建筑行业的快速发展,并且也不利于建立良好的市场秩序和稳定社会状态。所以,我们要在合同的管理上多下功夫。可以不断采取好的措施、改善合同的管理办法,有效的发扬合同的作用,使建筑市场的发展更健康化、有序化的走上一条可持续发展的道路。 建筑合同 篇5 发包方: xx镇xx村四组 xxx (以下简称甲方)承包方 : xx镇xx村四组 xxx (以下简称乙方)甲方委托乙方承建民房,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定,结合房屋具体情况,双方本着和平、互利、诚信原则,确保
31、建房安全、优质、高效、低耗,现经双方协商,同意签订本合同,以期共同遵守。第一条:工程概况1、承包方式:包工包料,甲方以每平方米760元承包给乙方建筑。2、工期:本工程自 20xx 年 7月 11日开工,于20xx年 11月 20日竣工。3、合同价款(人民币大写): 壹拾贰万壹仟陆佰元正(121,600.00元)第二条 甲方工作2.1、开工前 三 天,向乙方提供经确认的施工图纸,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。2.2、负责保护好周围建筑及装修、设备管线、绿地等不受损坏,并承担相应费用。2.3、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。2
32、.4因不可抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的,甲方需按支付乙方误工费。人工每人每天100元,机械费、脚手架按国家造价标准由支付给乙方由此增加的费用和利润。第3条 乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2、按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。乙方在施工过程中,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或者管理不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。乙方所有施工人员必须身体健康,工头负责人必须对所有施工人员进行安全教育和监督。第4条 关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的
33、工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水以及不可抗力因素影响,导致停工5小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。4.5、因不可抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的,工期顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定:5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和为质量评定验收标准。5.2、若由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5.3、由于乙方原因造
34、成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定(1)固定价格。但是超过承包建筑面积之外和甲方要求不共墙的,甲方应按国家造价标准支付乙方由此增加的费用和应计利润。除此外,本工程不做竣工决算,以双方承包价格为结算依据。本合同生效后,甲方分 3 次,按下列约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清:(1).建完第一层付工程人工费25000元。(2).建完第二层付
35、工程人工费50000元。(3).处理完内外墙皮付工程人工费20000元。(4).工程结束结付工程余费 26600 元。第7条 关于材料供应的约定7.1、本工程无论甲、乙方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值 1.5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。第8条违约责任8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所
36、造成的损失。每停工或窝工一天, 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的20 %支付滞纳金。8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 200元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 100元,作为奖励。8.3、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。8.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第9条 争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方
37、可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2、本合同经甲乙双方签字生效。本合同正本两份,双方各执一份。甲方执1份,乙方执 1份,均具同等效力。甲方 :乙方(盖章):鉴证方(盖章):20xx年 x月 xx日 建筑合同 篇6 甲方(单位名称)乙方(劳动者)根据劳动合同法以及有关法律、法规和政策的规定,甲乙双方在平等自愿,协商一致的基础上签订本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。一、合同期限(按下列第 2 款确定)1、本合同于20xx年9月1日到 年 月 日止,合同期满即行终止。2、以完成一定工作任务的合同期限,自 年 月 日起至乙方完成工作任务为合同终止时间。二、生产(工作)任务甲方招用乙方在 人和景
38、园二期 (项目名称)工程中担任 岗位(工种)工作。数(质)量要求 合格 。甲方必须严格按照国家有关法律、法规和加强安全生产管理。乙方按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。三、劳动报酬1、甲方应制作工地人员花名册、工地考勤表和工资发放花名册,工资由项目部负责发放,并由乙方本人签字确认领取。合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况的由工程总承包单位负责处理支付。2、按月支付工资的;每天支付人民币 150 元(按考勤日计算)。3、按计量(件)计算的;根据工作进度每月 按实际完成量的75%支付生活费。4、甲方应在每月 10 日前计发乙方的工资。5、甲乙双方对工资支付的其他约定 余
39、款25%在竣工验收合格后一个月内一次性付清。四、劳动保护和工伤保险1、甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。2、甲方应严格执行国家有关职工劳动安全、劳保护、职业卫生等规定。3、甲方为乙方办理工伤保险。五、甲乙双方发生劳动争议,可以协商解决。协商不成或不愿协商的,任何一方可以在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,任何一方可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。六、双方需要约定的其他事项:七、本合同的解除、变更、终止1、经甲乙双方协商一致,本合同可以变更
40、和解除。2、有下列情况之一的,甲方可以随时解除本合同:(1)乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的;(2)乙方有严重违反甲方劳动纪律或规章制度的;(3)乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为,经教育仍不悔改的;(4)乙方有严重失职、营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的;(5)乙方被依法追究刑事责任的。3、有下列情况之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同:(1)甲方以暴力、危险或者非法限制人生自由的手段强迫劳动的;(2)甲方不能按照本合同约定支付劳动报酬的;(3)甲方不能按照本合同确保劳动条件的。八、本合同依法订立即具法律约束力,双方必须严格履行。九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲
41、方(盖章):_ 乙方:_代表人(签字):_ 身份证号码:_年_月_日 _年_月_日 建筑合同 篇7 甲方(发包人):乙方(承包人):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本专业分包工程施工事项协商一致,订立本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称:xx住宅楼1.2工程地址:1.3工程内容:xx住宅楼外墙外保温及涂料饰面工程第二条工程承包范围及方式2.1工程做法:详见图纸。2.2承包范围:施工图范围内外墙的全部保温部位、抹灰部位及外墙涂料施工。2.3承包方式:乙方包工包料、包辅料、包机具、包周转材料、包质量、保工期、包
42、安全文明施工等一切与本工程有关的内容。2.4进场材料:乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致,如乙方中途更换材料,甲方有权要求乙方二天内无条件退出施工现场,同时扣除剩余尾款。第三条合同工期3.1开工日期:于接到甲方指令次日进场施工。3.2竣工日期:自接到甲方指令后顺延两个月。第四条工程质量4.1工程质量标准:合格第五条合同价款5.1合同单价:详见附表。5.2合同总价款:暂估5.3价款调整:按20xx年北京市建筑工程预算定额规则计取工程量,单价元/平米包死,不再调整工程价款。第六条付款方式及结算6.1付款方式及期限:完成全部施工内容后支付至合同价款的50%
43、,经建设单位及监理单位验收且资料合格后支付工程价款的80%,甲方收到齐全的竣工资料之后及时办理结算,结算完成支付至结算总价的95,余5%作为质量保证金。竣工验收两年后无质量问题无息支付。第七条 甲方责任7.1甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。7.2甲方仅提供承包人施工用的水源、电源。7.3 甲方可以向承包人提供工人住宿,指定材料码放位置。7.4甲方负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。第八条 乙方责任8.1乙方向甲方提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介(国家认证实验室的试验报告)、施工组织设计
44、(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。8.2乙方应根据发包人提出要求和有关技术说明,进行外墙保温工程施工,乙方应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位,并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划,以确保整个施工的顺利进行。8.3乙方应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理 ,乙方必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。8.4乙方应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。8.5乙方应服从建设单位、甲方、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文
45、明施工的有关规定。甲方和监理可做出每次500-20xx元的罚款。8.6乙方严格遵守施工现场管理规定,保证安全文明施工,对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效,做到工完、料净、场清,保证施工现场整洁有序,争创北京市安全文明工地。8.7 乙方负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理,服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。8.8 乙方制定有效的成品、半成品保护措施,书面对施工人员交底,提高施工人员成品、半成品保护意识,以免造成成品、半成品损坏,并在交用前,承担成品保护作用。8.9 乙方及时将保温施工的垃
46、圾清运至发包人指定地点8.10乙方负责二次材料进场的检测费用(包括聚苯板、抗裂砂浆、耐碱网格布等)。8.11乙方自行检查现场是否符合安全施工需要,如不符合则不得擅自施工,承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。8.12由乙方自己提供劳务施工人员,乙方负责跟劳务施工人员签定劳动合同,支付工资和为劳务人员办理社会保险等,否则由此引发的和劳务人员的一切纠纷均由乙方负责。8.13乙方负责将堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。8.14乙方承担施工过程中的'用水、用电量。8.15乙方所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于25年。并承担在此期间因承包
47、人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失。第九条 工期顺延9.1 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。9.2 因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。第十条 工程验收10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;(1)材料验收;(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收;(4)乙方在施工过程中违反发包人或监理的有关规定、质量、文明施工及安全,违反操作规程,甲方可视具体情况给予处罚。10.2工程完工后,乙方应通知发包人验收,甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资
48、料;10.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全,严把火灾关,如引起火灾全部损失由承包人承担并接受罚款;10.4本工程自整体竣工验收合格之日起,在正常使用条件下保修期限为二年。第十一条 违约责任11.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。11.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。11.3由于乙方责任延误工期的,每延误一日,支付给甲方工程总造价百分之一的违约金,延误工期10天以上除向甲方支付违约金外,甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进
49、行施工,所发生的进出场费用由乙方承担,施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)。11.4对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按11.3的标准支付违约金。11.5乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。第十二条 合同纠纷的解决方式:1、双方进行调解2、调解不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。第十三条 本合同签订后,双方如需要提出修改时,经协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。本合同一式陆份,甲方
50、执肆份,乙方执贰份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。第十四条 补充条款:本合同订立时间:年 月 日(即日起生效)甲方 (章) 乙方 (章)地 址:地 址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:附表:报价单 汇总报价表投标单位盖章:授权代表签字:日 期: 年月 日 建筑合同 篇8 1目的为规范公司合同 的管理,防范与控制合同风险,做到管理有规章,签约有约束,履行有检查,维护公司的合法权益,制定本制度。2适用范围本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。3职责31公司总经理负责建设
51、工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。本条所指重大合同是指(主要是按合同标的数额来确定)一般合同是指32公司办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:321负责组织宣传、学习贯彻合同法、建筑法、招标投标法及其他有关法律、法规和规章;322负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理;324负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理;325负责本制度的监督执行。33合同管理部(合同管理员)负责各类合同的审查工作,具体职责是:331负责国家 、省、市有关合同示范文本的推广使用工作,负责公司有
52、关示范文本的编制和推广使用工作;332负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并出具审查意见;333负责公司内部承包合同的洽谈;334负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况;335负责公司各类合同备案工作;336参与公司各类合同纠纷的调查。34公司业务部负责建设工程施工合同洽谈工作。35公司采购部负责材料设备采购、设备租赁合同的洽谈工作。36项目经理部负责专业分包合同、劳务分包合同的洽谈与签订工作37项目经理部经理(或分管副经理)负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作。其主要职责是:371负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章,组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容,做好合同交底工作;372履行建设工程合同中规定的职责,监督分包工程的进度及工程质量;373监督材料、设备的验收;374负责所在项目所有合同的日常管理工作,收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件,办理工程变更和签证,并及时提交公司办公室;375收集、整理索赔资料,提供索赔依据,书写索赔报告;376监督所在项目各类合同的履行情况,发现问题及时向公司办公室报告。4合同的签订41合同主体的审查订立合同前,应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《课间活动》(教案)2024-2025学年数学二年级上册
- 2025年美容院会员协议模板
- 学习2025年雷锋精神六十二周年主题活动方案 合计3份
- 2025年青海省安全员A证考试题库
- 《游山西村》历年中考古诗欣赏试题汇编(截至2024年)
- 全国河大音像版初中信息技术七年级下册第一章第二节《文字素材的采集》教学设计
- 历史-云南省师范大学附属中学2025届高三下学期开学考试试题和答案
- 2025年海口市单招职业适应性测试题库附答案
- 2025年度儿童游乐场主题包装与品牌推广合作协议书
- 2025年度个人公司资金走账专项管理合同协议
- 14 文言文二则 学弈 教学设计-2024-2025学年语文六年级下册统编版
- 2025年度剧本杀剧本版权授权与收益分成合同
- 第一课+追求向上向善的道德【中职专用】中职思想政治《职业道德与法治》高效课堂(高教版2023·基础模块)
- 生猪屠宰兽医卫生检验人员理论考试题库及答案
- 2024初中数学课程标准测试题(含答案)精华版
- 2024年陕西延长石油集团矿业公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 人教版新教材高一上学期期末考试数学试卷及答案(共五套)
- 信用社(银行)清产核资实施方案
- 模板拉杆加固计算
- 市场营销》教案
- 1-6年级美术知识点
评论
0/150
提交评论