水稳基层施工合同

1、水稳基层施工合同甲方：江苏神龙海洋工程有限公司海安内河港口码头工程建设项目部（发包方 ）乙方: _南通市金都建设有限公司_ （承包方 ）丙方：_ 南通市顺联建设工程有限公司_ （担保方）因工程建设需要，甲方将海安内河港口码头工程建设项目凤山港码头工程水泥稳定碎石基层工程委托乙方施工。为明确双方责任，经双方协商，特签本合同以资共同遵守。一、 工程名称：海安内河港口码头工程建设项目凤山港码头工程二、 工程地点：海安县海安镇凤山村三、 、规格、数量、单价、金额及结算方式等规格： 水泥掺量为： _ ；数量：暂定 _ 吨，按工地工程需要为准；单价：包工包料综合单价_ 元/吨（本合同为单价合同，单价中包括

2、完成该项目所需的材料、劳务、机械、缺陷修复、管理、保险、利润以及风险费用等，不受市场价格及政策性价格的调整而增减）；合同金额：暂定人民币大写：_元（小写：￥ _ 元）工程造价：最终结算按照经甲乙双方现场代表签字确认的实际吨位乘以固定单价结算。工程款支付方式：施工前天甲方支付 _ 元预付款，当供应量达到_ 吨支付供应量的，工程完工后在天内支付总供应量的%，余下 % 天 内支付余款；结算手续：结算时_ 提供相应金额的正规发票。工程款支付其他约定：_四、质量标准：1、 乙方使用的水泥、石子、石粉等原材料符合国家相关规定和标准。2、 乙方所使用的水泥、石粉、石子等原材料由甲方取样送检测单位进行配合比试

3、验并按照配合比报告进行拌合生产，不得随意调整、变更配合比。3、 在甲方底基层压实度满足要求的前提下，乙方对水稳层的强度负责。1 / 44、 未尽事宜，按照国家相关规范、规定、标准执行。五、合同工期自 _年月日开始至_ 年月日止， _个日历天（因不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延）。六、 工程质量及验收标准：工程质量确保合格，乙方必须严格按海安内河港口码头工程建设项目凤山港码头工程施工设计图，精心组织施工，满足工程质量检验评定标准的要求，或建设单位及甲方认可的相关质量要求和规范及检验标准。七、 甲方职责：1 、甲方将全过程、全方位对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。2 、甲方委派

4、专业施工员负责现场摊铺场地水准控制点的跟踪测量控制。3 、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收，协调业主、监理的关系。4、如甲方要求乙方加班，在自然条件和施工条件允许的情况下乙方必须服从，并根据工作需要增加人员和相应配套设备。5、甲方应指定现场签单负责人：_ ，此负责人所有签字代表甲方。6 、甲方未能按时间向乙方付货款，乙方拒绝供货；由此带来的一切损失由甲方承担。7、因甲方原因施工作业面不能施工，甲方每天支付乙方（设备租赁、现场人员工资和管理费等）损失 _ 元及其他相应发生的费用。8 、甲方应向乙方进行详细的技术交底工作。9、 甲方须提前一天向乙方报生产需用量，一天的报量不超过_ 吨。10、甲

5、方应向乙方提供可以进行作业的工作面，如工作面提供不完整，需要对工作面进行清理，清理费用由甲方负责。11、甲方应保证现场场地平整、坚实、通畅，有足够的调车场地及安全作业环境，并应安排专业人员现场车辆调度，保证乙方车辆及人员安全、以及车辆进出现场达到环保要求；12 、作业现场如发生扰民导致纠纷，由甲方负责协调解决；2 / 413 、对于运送到的水稳拌合料，甲方应及时在规定时间制定卸货并组织摊铺，避免窝工及影响质量；14、甲方方应做好地下管线及地下设施的保护工作，在供货时乙方的自卸车所碾压坏的工程范围内地下管道及其他设施不承担维修和赔偿责任，由甲方负责。八、乙方职责：1、乙方按甲方工程技术部门要求的

6、技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求，精心组织施工。2 、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。3、必须固定一名负责人在现场_，此负责人所有签字代表乙方。4、工程实施过程中，乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。5、进行作业前乙方必须先进行试验段的施工，在试验段施工得到甲方及相关单位的认可后，再进行正常施工，试验段签认表由甲方提供。6 、乙方严格按照甲方的技术交底工作进行施工，服从甲方并提供优质服务。九、丙方担保人责任和协议1、 本合同在履行过程中如属甲方责任而造成乙方损失，或者没有按照合同规定时间内付清合同规定的款额，担保人必须承担连带责任。2、 担保人协议

7、担保人：南通市顺联建设工程有限公司担保人自愿为被担保人江苏神龙海洋工程有限公司海安内河港口码头工程建设项目提拱担保。被担保人在本合同履行期间，如属被担保人责任造成乙方任何损失，或者没有按照合同规定时间内付清合同规定的款额，本人自愿承担连带责任。本人如欲中途退保，应直接与被担保人联系，在被担保人完成新的担保手续后，本人方可解除担保。担保人不得以任何形式单方面宣布退保。十、其它：1 、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员、工程的安全、质量事故，一律由乙方自3 / 4负。4 / 42、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿，只有甲方得到相应的赔偿后，甲方根据实际情况可对乙方的价款进行调整，具体调整办法双方协商处理。3、乙方未履行合同约定，给甲方造成损失的，甲方有权终止合同；乙方承担违约责任，赔偿甲方经济损失。4 、乙方在施工时不承担因天气寒冷等客观原因造成的材料质量问题责任；5 、下划线处用签字笔填写，如需涂改，需经过甲乙丙三方确认后方可生效。十 一、合同争端的解决方式： 三方协商解决，协商不成由合同签订所在地法院裁决。十二、未尽事宜三方协商解决。本协议书一式6