房屋改造施工合同

1、房屋改造施工合同篇一：房屋改造施工合同书房屋改造施工合同书甲方：高平南城汤王头村张忠山乙方：一、工程项目：旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。二、施工地点：汤王头村。三、工程 内容及施工范围，经过双方协商以达成一致， 签订以下合同。、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后 的建筑垃圾由乙方清理。、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中 所需要的模板，脚手架。、门窗采用五洋塑钢材料，洞口超过米必须做过梁。、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责 安装。二层所 有的 房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面 贴瓷砖，一楼和 三楼的 卫生间、厨房贴至米处。、在 施工过程 中，乙方

2、负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和 三楼地面用 水泥抹平。东山墙和 西边路面 院内用水泥抹平。、原地基有 空虚的 地方，乙方 必须在 打地梁时挖到 实处，以保证房屋的 承载力。、房屋的所有防水都由乙方 负责材料和 施工。、三层屋顶用小 瓦或片瓦， 甲方负责任何一 层预制板， 其余各层都由乙方负责。、经双方协商每平米造价 320 元，阳台按一半计价，地 面的 所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙 方。、建筑施工 中安全第一 ，一切任何事故由乙方承担， 甲方 不承担任何责任，乙方 必须按甲方图纸施工。甲方负 责水电。四、付款方式：一 层上板后，付乙方叁万元；二层 上 板后，付

3、乙方叁万元；三层屋顶用 小瓦或片瓦施工结束 后，付乙方肆万元；室内墙面抹灰、水暖电安装 完毕后， 付乙方 两万元；室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方两万 元；施工 全部结束后除扣除总价的 5%保质金外 ，其余 的 工程 款全部 付清。五、从签订合同 之日起， 乙方 必须 在 三个月内完工， 否则扣除 2%的 违约金。六、本 合同 壹式贰份，双方各执壹份。甲方签字： 乙方签字：年 月日年月 日农村旧房改造施工合同书篇二：房屋改造合同房屋改造合同（甲方）：（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行 房屋改造。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定， 特签订本合同，以便共同

4、遵守。第一条：工程概况1. 工程地址： 2.3. 工程开工日期： 年 月 日4. 工程竣工日期： 年 月 日工程总天数： 天第二条：工程价款（见附件工程结算清单）第三条：质量要求1. 乙方保障工程所使用材料的品质以及工程的质量。2. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双 方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。第四条：付款方式1. 甲方在乙方工程完工后，经验收合格，在乙方开具 有效发票后，在 15 个工作日内将工程款一次性转给乙方。账户名：开户银行：2. 工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补 充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责 人，增减项目的价款。第五条：

5、违约责任1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原 因而延迟完工， 每延迟一日， 以装潢工程价款中人工费的 1 作为误工费支付给乙方 元。2. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成 停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部 门调解或仲裁部门协调、 处理，尽快解决纠纷， 以继续施工。3. 施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更 改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工 费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不 变。4、. 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅 自更改施工内容所引

6、起的质量问题和延误工期，甲方自负责 任。第六条：争议解决 、合同生效1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程 进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解 决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。3. 本合同（包括合同附件） 一式份，甲乙双方各执壹份。 甲方：（签章）委托代理人：签约地址：乙方：（签章） 委托代理人： 签约日期：篇三：房屋改造施工协议书房屋改造施工协议书发包人（全称） ：承包人（全称） ：瑞胜集团分管段依照中华人民共和国合同法 、中华人们共和国建筑 法及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，双方就本建设工程

7、施工项协商一致，订立本合第一条工程概况 工程名称：别墅改造工程 工程地点：东营东城区丽景国际 工程内容：别墅增项工程 资金来源： 第二条工程承包范围 承包范围：后门厅、后阳台 第三条合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天 第四条质量标准 工程质量标准：第五条合同价款金额（大写）：元（人民币）Y:元第六条 工程付款方式开工预付 40%工程款，完成砼后再付 40%，竣工后一次 性付清第七条 工程量确认 承包人完成发包人安排的工程量：o正常施工中，如停工造成的一切损失由业主负责第八条 合同生效合 同 订 立 时 间 ： 年 月日合同订立地点： 。 本合同双方约定 后生效第九条 合同附件1、承包人单位或个人身份证明： 2、工程施工方案图纸，并签有设计人的姓名：3、工程预算清单：发包人：（公章）： 承包人：（公章） 住 所：住 所： 法定代表人： 法定代表