《关于施工合同模板汇编5篇》

1、关于施工合同模板汇编5篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。第一条：工程概况1.1.工程地点：1.2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。1.3.颜色：色1.4.工程面积约： .1.5工程单价：/。1.6工程总造价约： 元。大写：说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线（每米元）按长度计算。第二条：工程期限2.1. 本工程总工期为天。2.2. 本工程开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日。2.3. 如遇以下情况，工程工期

2、相应顺延。a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。第三条：双方责任1.甲方责任a. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。b开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。c乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。d实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。2.乙方责任a乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。b施工完成后，涂

3、层表面应光滑、无分层、无底色突出。c施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。第四条：工程款的支付与结算1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。第五条：违约责任5.1.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需

4、维修，乙方应收取合理费用。5.2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向

5、甲方所在地法院提起诉讼。第八条：本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：签约代表： 签约代表：签约日期： 签约日期： 施工合同 篇2 甲方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)乙方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：一、工程范围：屋面xxxm2左右，单价xxx元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(sbs，3mm厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进

6、行维修处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 发包人全称：_(以下简称：甲方)承包人全称：_(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局

7、的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省xx市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况：工程名称：_(以下简称：本工程);工程地点：_施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主

8、要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带

9、，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、 合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_日;开工日期为：_年_月_日，竣工日期为：_年_月_日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数

10、和其它资源(具体详见合同附件一)。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准gbj30188; 建筑电气工程施工质

11、量验收规范gb50303-xx; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx; 采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82); 电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按

12、实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已

13、隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)。(2)零星工程：工程量以“工日”为单

14、位进行计算。(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10

15、%);六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有

16、工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规

17、，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。5、xx市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)7、xx市治安管理处罚条例。八、 合同生效：1、本合同订立时间：_年_月_日。2、订立地点：_3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效 施工合同 篇4 发包方： 简称甲方承包方： 简称乙方一、工程概况：工程名称：工程地点：结构类型：框

18、泥，地下一层，地上六层二、乙方承包范围及方式：1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工，所有外架材料和安全立网、平面挂网。2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设，楼层标志挂设。3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。5、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。6、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格

19、均包括：乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。7、乙方承包甲方外脚手架施工包括：楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用竹子搭设。8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：外脚手架地坪乙方负责垫平。9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。（即包安装、包验收、包合格的三包要求）。三、乙方承包价格：甲方按乙方承包范围完成19项条款及工序：外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平方米捌元计算给乙方。四、工程款支付及结算办法：按工程进度的80%预付工程款工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。五、质量要

20、求：1。 乙方搭设的内外立杆距离不能0。8m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不0。7m，（立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设，其使用的竹子材质符合安全要求）。2。 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能60cm，网格成型。3。 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0。30cm设一道，沿建筑物四周搭设。4。 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角4560剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。5。 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设（即一步距一层密排）。6。 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。六、其他事项：1。 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如

21、在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。2。 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。3。 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。4。 施工作业中，由于塔吊起重工由甲方配备。5。 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。6。 乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则按总造价罚处1%总工资。8。 施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。9。 乙方施工中，如因搭设质

22、量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的，甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇5 发包人：xxxxx置业有限公司承包人：经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1.1 工程名

23、称：xxxxx道路工程1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价（综合单价包干）大写元1.8 质量标准：合格。1.9 工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二.技术标准及图纸2.1图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、上海市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定

24、标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三.双方权利和义务3.1发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的.业主代表：姓名：职务：监理单位：姓名：职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通一平；3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利

25、和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提