版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、有关工程合同集锦七篇 工程合同 篇1 发包方(甲方):承包方(乙方):工程名称:工程地点:根据中华人民共和国经济合同法及建筑安装工程合同条例第一条 承包方式、承包范围及工程造价1.1承包方式:包工包料1.2承包范围及工程内容:百利通广场一期零星工程。1.3合同总价: ¥ 其中,合同总价为固定总价,含施工过程中的所有费用,包含总第二条 工期及开、竣工日期2.1上述工程的天数范围内,本工程的所有零星项目,由乙方承担。第三条 工程质量3.1工程质量要求:合格第四条 双方驻工地代表4.1甲方驻工地代表姓名:4.2乙方驻工地代表姓名:4.3乙方驻工地代表发生变更时,应提前三天书面通知对方,并明确指出交接
2、时间及权限。第五条 甲方责任5.1在接到零星项目时:开工前甲方向乙方,并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。5.2在接到零星项目时:甲方有需告诉乙方,该项零星工程的危险性及危险程度。5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道,满足施工运输的要求,做好施工现场的三通一平工作。5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题,确保工程按时开工和施工的正常进行。5.5甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度,协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。5.6及时发出必要的指令、确认和批准,并按本合同提供施工配合并支付资金。第六条 乙方责任6.1严格遵守国家的有关质量、技术、安全方面的规定,
3、遵守甲方的有关现场的规定。6.2根据工期和施工现场条件编制切实可行的施工技术方案、施工组织设计和进度计划,报甲方审批;严格按批准的施工组织设计进行施工,保证投入足够的施工机械及人员,随时接受甲方的监督检查,6.3乙方对本工程技术方案及工程实施成果的安全性和合理性承担全部责任。乙方应确保在零星工程开工前,需要对每一位参加工程的施工人员购买意外安全险。6.4确保安全生产,负责处理本方责任造成的事故,并承担其相应费用。6.5乙方要严格服从甲方的管理,严格执行甲方的规定、指示和指令,包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料,参加甲方召集的会议。6.
4、6施工过程中遇到不可预见或难以克服的困难,乙方及时向甲方报告。第七条 工程验收7.1甲方按照有关设计资料、现场完成工程实际情况及国家现行有关规范标准,对乙方所完成的零星项目进行质检。第八条 工程款的支付8.1预付款为合同总价的30%,在总工程工期的60天时,支付至总工程款的70%,在总工程工期的90天时,支付至总工程款的95%。第九条 争议9.1甲、乙双方发生争议时,应本着友好合作的宗旨,协商解决。第十条 违约10.1甲方不能及时给出明确指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。10.2由于乙方原因不能按合同工期竣工,施工质量
5、达不到规范要求和合同约定要求,未完全履行自身须承担的全部责任和义务,乙方须按协议约定每天支付工程总造价0.3的违约金。10.3除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应履行合同。10.4因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或结束全部合同应提前3天通知违约方后可终止或解除合同,由违约方承担违约责任。第十一条 合同文本11.1本合同自订立日起生效。11.2工程土方回填工程全部完成,乙方完全履行其各项责任及义务,乙方收到工程竣工结算尾款后,本合同即告终止。11.3本合同正本二份,甲乙双方各壹份;本合同副本二份,甲乙双方各壹份。11.4本合同适用法律:中华人民共
6、和国有关法律、法规及规范性文件。11.5本合同适用标准、规范:按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第十二条 补充条款12.1乙方的现场文明施工应服从甲方统一管理,并满足甲方要求。12.2乙方在施工过程中应按照甲方要求,同甲方的其他承包商进行良好的协作配合,不得在任何情况下不经甲方许可而妨碍、阻挠它方的工作,或破坏它方工作成果,否则均应承担相应责任。12.3本合同未尽事宜双方另行协商约定。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇2 贷款方:联系方式:借款方:联系方式:风险提示:借款、还款都必须注意保存好相关的
7、书面证据。一般而言,欠条或者借条在债务人之手时,可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时,如无法提供书面借据的,应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言,来支持自己的主张。根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。第一条 借款用途:第二条 借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_元。风险提示:借款数额肯定要写的,大家也都会写,只是要注意数额应该用大写,并标上币种。在大写的旁边再附注小写,并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了,如果你是借款人,你不用担心数额被修改。如果你是出借人,不用担心借
8、款人说数额被你改过。第三条 借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为_%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率_%。风险提示:利息可以由双方自行约定,但如最终引发纠纷,对于未支付的部分利息,只要未超过年利率24%,人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%-36%,借款人已经支付的部分利息,出借人可不予返还。第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_年_月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。风险提
9、示:借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据,也是认定借条事实的重要因素,应该在写明年月日。年份不能省略,如果没写年份,一旦发生纠纷,难以确定具体的时间。如果你是借款人,为防止借款日期被修改,应当用汉字大写:如:二一二年三月十六日。第五条 因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。第六条 违约责任贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。风险提示:除违约金的约定外,为了保障款项的回收,还可以就借款设置抵
10、押。需要注意,借款的抵押如果涉及不动产,要到相关部门办理登记手续,才能对抗第三人。第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。第八条 本合同条款以外的其它事项,双方遵照中华人民共和国经济合同法的有关规定办理。第九条 争议解决方式甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议,双方应该协商解决,协商不成,任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。风险提示:借款合同纠纷的诉
11、讼时效为2年。如约定还款期限的,诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的,从催讨次日重新计算,但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的,债权人可以随时提出还款主张,不受两年诉讼时效的限制,但提出还款主张后两年内没有继续主张的,视为超过诉讼时效,法律不予支持。第十条 本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份,具有同等法律效力。风险提示:为了确保签名的真实性,应要求当事人提供身份证复印件,而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印,因为身份证也有假的,如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。贷款方(盖章)
12、:负责人:年月日借款方(盖章):负责人:年月日 工程合同 篇3 出租方:承租方:根据中华人民共和国合同法及有关规定,明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商同意,特签订本合同。第一条 出租方将出租给承租方使用,以满足承租方关州水电站工程需要。超出范围使用需征得出租方同意。第二条 租用期限租赁期暂定为个月,出租方从 年月日起将机械出租给承租方使用。第三条 租金计费方式、交纳办法和结算方式一、租金计算方式:按月租计算:每月每台租金 元(大写 ),在月租期内,机械工作时间在小时之内属于正常行为,承租方应交纳全月租金;若超过小时,则超出的时间应另行计算计费为元/小时。如因承租方原因,造成机械时间工作
13、不够小时,均按全月租金收取。工作时间以双方签字或机械计时为准。二、租金交纳方法承租方在机械进场前应先交纳预付租金(大写 ),其余租金和租赁款按月支付(从上月22日到当月23日为统计结算期)。否则视为承租方下期不在租用,出租方可随时停机退场,机械出场费由出租方负责,承租方不得干涉。三、结算方式实行现金结算,不含税金,以收据为准。出租方签字人或出租方的书面委托人为唯一的收款人。第四条 出租方的权利和义务一、按时以本合同的收款标准为依据,出租方向承租方收取租金。二、在租赁期内,出租方应尽量满足承租方的工作需要,出租方应协助承租方做好机手的管理工作。机手必须服从承租方的调度和安排,听从承租方的指挥、遵
14、守各项管理制度,但承租方如指挥不当或交代不清,机手有权拒绝作业,若承租方强行作业,所造成的人员伤亡、机械或地下设施等一切损失,均由承租方负责。三、租期内,出租方应注意机械维修保养,若机械发生故障,则出租方应及时派人修理,承租方应给予出租方三天的修理时间,超过三天,承租方有权扣除所误时间。如因机械故障导致较长停机而使工程进度受到影响,承租方可通知出租方机械提前退场,但出租方不承担一切的连带民事责任和经济责任。四、租赁期内,出租方人员不听从承租方现场管理人员的指挥,造成的一切事故,由出租方自行承担。第五条 承租方的权利和义务一、租期内,机械及机手全权由承租方按本合同规定的工作范围和工作内容合理指挥
15、使用(但不违反国家劳动法及有关规定)。二、租期内,承租方必须对施工现场、周边环境、地下设施进行准确的勘测、检查,并在施工前如实告诉机手,保证机手和机械在安全环境条件下进行施工作业,若发生承租方对上述情况交代不清或承租方指挥不当强行施工所造成的一切损失由承租方承担。三、租期内承租方负责安全生产,保证机手和机械安全,承租方造成的安全事故由承租方承担法律责任及经济责任。四、租期内,应保证机械停放安全并派专人看守管理,如发生机械人为破坏、被盗等不安全因素,所造成的损失由承租方赔偿一切经济损失。五、承租方如开车矿业,挖取煤、炭,挖土取石,山、河道开采石等,承租方必须具备有关管理部门的证件和开采证,合法开
16、采,否则造成的纠纷由承租方处理,造成的经济损失由承租方承担。六、承租方应按照合同约定缴纳租金。七、机械进出场事宜:机械进场费由出租方负责。承租方必须保证至少 个月的租赁时间,机械出场费由出租方负责。八、租用期内出租方提供持有特种资格操作证的机手,确保承租方施工需要,由承租方无偿提供机手的食宿等生活事宜。九、租用期内承租方承担供应本机正常使用所消耗的燃油(柴油)。第六条 本合同在约定的租赁期届满前5日内,双方如愿延长租赁期,由双方协商或重新签订合同。第七条 双方严格遵守本合同,若单方违反上述条款或发生争议,双方可协商解决,若解决不成,可向任何一方所在地方人民法院提起上诉。第八条 未尽事宜,按中华
17、人民共和国合同法的有关规定,经双方共同协商,签订补充规定,补充规定与本合同效力等同。第九条 承租方若是单位,本协议经承租方盖章或授权的负责人签字和出租方签字后生效。承租方若是个人,双方提供身份证号码和详细地址,双方签字后生效。第十条 本合同一式份,承租方执份,出租方执份。出租方:负责人:联系电话:详细地址:身份证号:承租方:负责人:联系电话:详细地址:身份证号:签订时间:年 月 日 工程合同 篇4 甲方:乙方:受甲方委托,乙方承担号楼节能工程质量检测工作,为明确双方职责尽快完成检测工作,根据中华人民共和国合同法的规定,特签订本合同,甲乙双方必须严格执行。一、检测依据1.gb50411-20xx
18、建筑节能工程施工质量验收规范2.gb50189-20xx公共建筑节能设计标准3.db45/t393-20xx民用建筑节能检验规范4.db45/t221-20xx广西壮族自治区居住建筑节能设计标准二、检测内容、数量及单价1、墙体节能工程1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组,检测费单价为元/组,计组,共元。2)外墙节能构造:根据建筑节能工程施工质量验收规范附录c规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算,抽样数量为组,检测费单价为元/组。2、屋面、墙体节能工程1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按建筑节能工程施工
19、质量验收规范4.2.3条规定2万平米以下3组,2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数元/组,计组,共元。3、建筑外窗节能工程a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组,检测费为元/组。计组,共元。4、配电与照明工程a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽,每个单体建筑最少抽2种规格,检测费为元/规格,计种规格,共元。b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽,每个单体最少抽2种规格,检测费为元/(规格·每芯),计规格x芯=组,共元。三、检测费用及付款方式1.检测费用:合计元优惠至八折进行结算,检测费用计元(元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准
20、)2.付款方式:本协议签订后一周内,甲方支付总检测费用的%给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后,甲方一次性支付完检测费余款,甲方付清款项前,乙方应向甲方提供全额发票。四、甲方责任1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。五、乙方责任1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测,为工程提供准确、科学和公正的服务;2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;3.按单位工程完成所有检测工作后,7个工作日内,乙方按每个单位工
21、程向甲方提交检测报告一式肆份;4.负责提供等金额的正式检测发票。六、其他1.本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。2.本合同如遇不可避免的客观原因,而导致无法全部按规定执行,必须修订或终止时,由甲乙双方协商解决。3.本合同履行过程中,如有争议,双方应当协商解决。协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼,并依据中华人民共和国经济合同法中的有关规定处理。4.甲方对检测报告若有异议,应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检,复检结果与原检结果相同,复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时,复检费用由乙方负责,乙方按有关规定重新检测,
22、并出具合格报告,承担由此造成的一切损失。5.本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。甲方:乙方:法人代表:法人代表:(或授权人):(或授权人):开户行:户名:帐号:签订日期:年月日签订日期:年月日 工程合同 篇5 委托方(甲方):承包方(乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法等有关规定,并结合甲方配电建设工程的实际情况,乙方接受甲方委托承接配电工程设计,确保设计图纸通过供电部门的审查。现为了充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任,经合同双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。一、设计名称:二、工程地点:三、设计内容和主要工作量10kv线路(电气)、10kv用户开闭所、
23、7930kva三个变电所电气和低压出线开关下桩头设计。(由甲方将土建电气设计配线负荷表提供给电力设计单位)四、委托事项本工程由甲方委托乙方组织设计。乙方以总承包方式负责该工程的设计至图纸加盖供电部门的审核章后移交甲方。五、设计准备甲方负责提供供电方案答复意见书、场所平面图、出线名称和各出线负荷。六、工程期限1、乙方于合同签订后,在 个工作日内完成设计出图工作,并具备送审条件。2、如遇下列情况,工期应作相应顺延:2.1甲方不能按时提供资料;2.2甲方未能按合同规定支付定金。收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延;2.3本工程项目中设计
24、方案发生重大变更的;2.4非乙方原因造成影响工程进度的;2.5人力不可抗拒的因素而耽误工期的。2.6因接入系统和外网因素影响而耽误工期的。七、合同价款、支付方式及调整1、合同价款:本合同工程设计费(含税价,人民币): 万元整;预付定金为 万元。余款在设计图纸通过供电公司审核且加盖审核章后甲方一次性付完。2、价款调整1.不采用可调方式,乙方包干。2.符合第7条4款调整条件的可作相应调整。3、可调整的条件3.1额外增加或附加的工程量;4、调整的方式:乙方将合同价调整的原因、金额以书面形式通知甲方,经甲方签字,以作为合同方结算的依据。八、双方权利与义务1、甲方1.1甲方是本设计工程的投资者,可对设计
25、项目进行检查、监督;1.2履行完成本合同中所约定的事项;1.3乙方在设计过程中如有需要甲方配合、协调工作时,甲方应以予帮助;2、乙方2.1在合同约定期限内完成甲方所委托事项;2.2设计人设计完成后,按规定参加有关供电部门的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充;2.3工程设计通过供电公司审核,且甲方付清设计费余款,3日内乙方将本工程有关设计图纸加盖供电公司审核章后移交甲方。2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。九、质量保证本合同所委托项目:乙方确保设计图纸符合国家和当地供电公司的要求和规定。十、违约和争议1、任何一
26、方违反上述约定条款,不履行或不完全合适地履行双方约定或法定的义务,均是有悖协议的违约行为,应承担相应的违约责任。2、凡与本合同有关而引起的一切争议,双方首先应友好协商解决;如协商未果,则任何一方均有权提请人民法院对争议内容进行裁决。十一、不可抗力因不可抗力事件导致本合同不能执行,则合同双方均不需对此负责。“不可抗力”指地震、台风、火灾、战争、政府干预、罢工、自然灾害和其他不可预见或避免的事故。由于不可抗力而导致不能履行合同的一方,应以书面通知对方,并于十五天内提供不可抗力的详细情况,以及有效证明文件。十二、合同的生效与变更本合同生效后,任何一方无故解除合同,受损的一方有权向对方要求补偿所直接发
27、生的所有与执行本合同有关的损失。本合同生效后,合同双方均不得擅自对合同内容(包括附件)作任何单方面的修改。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议,都必须以书面形式向对方提出,在征得对方签署人会签同意后,方可生效实施。十三、本合同一式四份,双方各执两份,双方签章之日起生效。待工程竣工交付,费用结清一年后失效。十四、本合同中如遇有涉及与供电相关部门的协调事宜,乙方将负责与供电相关部门协调解决;其他未尽事宜,双方另作商定。甲方:乙方:签订时间: 工程合同 篇6 甲方:乙方:甲方愿将_零星工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议:一、承包内容:-_二、承包价格:承包价格
28、参考现代城零星项目价目表。_三、结算方式:乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。四、付款方式:所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。五、质量要求:必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工,一切工费由乙方负责。六、工期要求:工程总工期为 天,即施工时段为 年 月 日至 年 月 日,工期包括雨天在内,每延迟一天按贰佰元进行处罚。七、其他要求1.施工期间,坚决杜绝一切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责。2.施工期间,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工。3.乙方若无故擅自停
29、工,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人。4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责。5.工程竣工后由甲方验收质量检查,并签字付款。八、本合同一式二份,甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇7 1 建筑工程合同管理含义及其措施1.1 建筑工程合同管理含义建筑工程施工合同管
30、理是管理合同的建立、履行、索赔、违约及解除等内容。建筑工程项目具有技术要求高、复杂性、投资数额巨大、对社会影响大、生命周期长等特征,与此同时,施工合同当事人的权利和义务也比较复杂。所以建筑工程施工合同的管理工作具有不可替代的地位。好的施工合同管理具有以下优点:(1)保证合同双方当事人的各项权利和义务。(2)减少纠纷和合同违约发生的概率。1.2 建筑工程合同管理措施1.2.1 完善合同管理制度,建立科学的合同履行保证体系。第一,合同签订后,合同管理人员应在合同分析的基础上,对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底,对合同的主要内容做出解释和说明,把各种合同责任分解落实到各责任人和合同实施的
31、具体工作上。第二,对于经常性的合同管理工作,如图纸审核程序、设备材料等,应建立制度化的工作程序,做到有章可循。而对于合同履行中的 计划执行效果、已完工作和后期工作,尤其是工程变更或合同条款变更等问题,可建立协商会议制度,各建设主体之间应定期或不定期召开协商会议并形成决议,对重大问题及决议应用会议纪要的形式记录下来纳入合同文件。第三,每日工作报送制度要求各职能部门每日将本部门的工作情况及未来一定时间的工作计划报送到合同管理处,确保合同管理人员及时掌握工程信息,对有关合同问题做出正确决策。而进度款审核准制度就是合同管理部门每月从合同角度对进度款进行审核,从而可以将施工索赔的费用及时纳入当月付款要求
32、中。第四,工程项目开始后,应将合同文件资料的管理责任落实到具体的管理人员,妥善保存所有与合同有关 的一切资料,并能满足及时查询的要求。同时建立项目计算机信息管理系统,对合同文件资料统一编号与记录、分类管理,建立合同文件资料借阅登记制度。1.2.2 对工程项目合同进行动态管理。第一,在每个合同进入履行期时,应先召集与合同履行关系密切的人员进行合同条款的讨论和交底,明确哪些条款是履行中应重点注意的条款,提醒和督促有关人员严格按合同进行工作;合同管理人员每天检查、监督各工程小组和分包商的合同实施情况,在进入施工现场后对工程变更进行有效管理。第二,监理工程师常常乐于发出口头工程变更指令,承包人必须及时
33、要求工程师用签证将口头指令固定下来。对于非承包商责任造成的停工损失,也应及时按合同约定的时间,要求工程师签证。第三,及时收集、妥善保管合同履行中的文书、书面签证、会议纪要等资料,在收到合同相对方的信函、文书或电传后,及时审阅和制定对策,并采用书面方式进行回复。2 建筑工程合同索赔对策工程索赔的概念是指在工程承包合同履行的过中,合同一方当事人由于合同另一方当事人因未履行或不能正确完全的履行合同所规定的义务,或者不能够实践承诺的合同条件实现而使自身的权益受损,向对方提出补偿的要求。索赔是一种合法的正当权利要求,同守约并不矛盾,施工合同是索赔的依据,索赔则是合同管理的延续。结合笔者多年工作实践来看,
34、企业要想做好建筑工程合同索赔可以采取下列对策:2.1 扩展索赔管理工作建筑施工中的索赔是填充在整个施工过程中的,从原材料的采购规格、施工进度、施工工艺,到施工技术管理、合同管理和审核工作等,都要被列入到索赔的管理工作中,促进各个部门管理人员对所管辖区域的索赔内容的学习,了解索赔的分类和流程等,树立维护自身合法权益和规范操作的意识,避免违反合同行为的发生,并定期的对施工人员进行索赔知识的学习,利用全员监督的方式,提高合同管理的规范建设,避免承建单位趁势而行。2.2 通过合同风险评估做好索赔预防措施在建筑工程中,受施工作业所具有的复杂性以及环境的多变性所影响,这就使得建筑工程在建设过程中易于发生一些突发
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 靶向治疗注意事项
- 证券估价课件教学课件
- 药剂科应急演练
- 慢性哮喘病人护理查房
- 积分奖励课件教学课件
- 第三章3.2金属材料课件-高一化学人教版2019必修第一册
- 骨科护士课件教学课件
- 吉林省2024七年级数学上册第2章整式及其加减全章整合与提升课件新版华东师大版
- 检修安全措施及注意事项
- 早幼粒细胞白血病
- 现场救护的“生命链”
- 煤矿机电专业技术总结报告
- 浙江省【小升初】2023年小升初数学试卷及答案【各地真题】
- 2024年NOC初赛-Scratch(小学高年级组)试题及答案
- 油烟清洗报告【范本模板】
- 不负卿春-大学生职业生涯规划2059024-知到答案、智慧树答案
- MOOC 中医体质学-新乡医学院 中国大学慕课答案
- 【课件】丹纳赫DBS-问题解决培训
- 浙江省宁波市小升初数学真题重组卷
- 高等教育论文:论数字法学课程实验教学体系的构建
- 计算机应用基础(Windows 10+Office 2019)(第4版)课件 单元3 2019的应用
评论
0/150
提交评论