推荐工程合同集锦10篇

1、推荐工程合同集锦10篇 工程合同 篇1 非招标厂区道路工程施工合同提要：质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定，以双方约定为准非招标厂区道路工程施工合同发包方： 合同编号：承包方： 签订时间：经双方协商一致，达成如下施工合同条款。一、工程名称：工程内容：工程价款：二、质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定，以双方约定为准。三、承包方对质量负责的条件和期限：正常使用情况下的损坏由承包方负责，出现质量问题由承包方免费负责修理，质保期限为 月，承

2、包方在接到发包方通知后24小时内上门服务。承包方未按时上门的，发包方可另行委托第三方维修，费用从承包方预留的质保金中扣除。四、工程施工期限：从 年月 日起 天（日历日）完工，若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整。五、工程施工承包方式：此工程必须按合同附件图纸规定施工，承包方提供材料的，材料进场需经发包方确认后方可进行施工。六、工程款支付时间：余款作为质保金一年后支付。七、工期提前和延误责任：承包方必须根据本合同工期完成，如延期，每延迟一天按合同总金额的%承担违约责任。如下雨、停水、停电等客观原因，根据实际情况顺延。八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解

3、决，协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。九、本合同自双方签字盖章之日起生效，本工程合同共 份。十、其他约定事项：1、在工程施工中，如承包方发生安全事故，均由承包方负责，同时承担对发包方造成的所有损失。2、包方必须严格按约定内容施工，不得分包和转包。甲方： 乙方：单位地址：z省z市z街道z路 号 单位地址：授权代表：授权代表：传真：传真：电话：电话： 工程合同 篇2 甲方(物业管理单位)：_联系电话：_乙方(装修人)：_联系电话：_丙方(装修施工单位)：_联系电话：_为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家物业管理条例、建设部住宅室内装饰

4、装修管理办法等相关法规，对本小区_栋_房装修管理服务事宜，达成本协议。一、装修项目或方案(可加附页)1、_;2、_;3、_;4、_。二、装修期限装修期限为_年_月_日至_年_月_日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。三、装修禁止行为1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构;2、擅自增加楼面荷载;3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的墙体;4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水;5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;6、违法搭建建筑物、构筑物;7、破坏或擅自改变住宅外观，擅自在非承重墙上开门窗;8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;

5、9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。四、装修管理规定1、装修施工人员进入小区需佩带装修出入证，并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员装修出入证_个，交纳押金_元/个共_元。2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看守施工现场，乙方应向甲方申报登记。3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少配备2个灭火器。4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余时段禁止施工。5、装修施工期间，丙方须对各种管道口采取保护措施，避免杂物进入管道造成堵塞。6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施，乙方及

6、丙方不得拒绝或阻碍：(1)要求乙方或丙方提供有关资料;(2)进入装修现场进行检查;(3)制止违规装修行为，要求停工或整改;(4)向政府有关部门报告;(5)采取_措施;(6)_;(7)_。五、室外设施及防盗门窗的安装规定1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违反有关法规。3、_。六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置1、装修材料应存放于装修住宅室内内，不得堆放在公共部位或公共场所，因装卸需要暂时堆放的应尽快清

7、理;不及时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进行处置，处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。2、装修垃圾清运采用下列第_种方式：(1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进行清运的，甲方将代其进行清运，清运费用按_元/车(不足一车按一车计)从装修保证金中扣除。(2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_元/车，不足1车按1车计。3、_。七、装修保证金及管理服务费用1、本协议一经签订，乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金：住宅物业每

8、户_元;非住宅物业每户_元。2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_元。4、_。八、其他约定1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当立即组织修复;造成经济损失的，乙方应与受损人协商进行合理赔偿。协商不成的，可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的，乙方可向丙方追偿。2、_

9、。3、_。4、_。甲方(盖章)：_乙方：_负责人(签名)：_装修人(签名)：_年_月_日_年_月_日丙方(盖章)：_负责人(签名)：_年_月_日 工程合同 篇3 工程名称：发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商 行政管理总局共同发布的建设工程施工合同(gf-99-0201)及其 他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园 林绿化工程施工项目经协商订立本合同：本维修项目属原昭苏*办公楼维修工程的补充内容，其中包括部分漏项变更增加项目，部分新增维修项目。由于漏项变更增加项目在原办公楼维修项目中已完成，故此项目施工仍由原施工单位承建。一、工程概况1

10、.1 工程名称：昭苏*围墙及煤房子，公共卫生间维修工程 。1.2 工程地点： 昭苏县1.3 工程内容：围墙，煤房子，公用卫生间。第2条工程承包范围2.1 承包范围：包工，包料，依照施工规范施工。二、承包人工作1.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间；(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求；(3) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作对工程成品保护的特殊要求及费用承担；(4) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担；(5) 保障施工场地清洁符合环境

11、卫生管理的有关规定，并且：交工验收前清理现场建筑垃圾及多余土方。三、施工工期开工日期： 20xx年5月 20日竣工日期： 20xx年7 月30日四、安全施工1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。五、合同价款和支付1. 发包人保证按照合

12、同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2. 金额(小写)：￥ (人民币)(大写)： 元（单位工程费用汇总表）3.对承包人因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认 拨付工程进度款时间（工程进度、部位）占合同承包总造价百分比材料进场付总工程款的 40%已完成工程量的90% 40%交工验收合格后 10%质保期（验收合格）一年后 5%六、 进度计划1. 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。七、 延期开工如发生：1.因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工

13、期;承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。八、违约条款：1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程进度款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款0.1%的违约金。4.由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额0.1%的违约金。5. 承包人在以上情况发生后3日内，就

14、延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。九、质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。十、 质量保修责任1.属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。十一、， 保修费用1. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。2. 双方约定的工程施工期间水、电费用的承担：甲方双方根据有关法律、行政法规规定，结

15、合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。发包人：(公章)法定代表人：20xx年5月20日承包人：_ _法定代表人：电话：20xx 年 5 月20日 工程合同 篇4 合同编号：_签订地点：_签订日期：_发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：xx中心小学二、施工地点：xx乡政府所在地三、工程内容：刮外墙腻子、打水刷、封闭底漆一遍、五至八年调色外墙漆两遍。四、承包方式：外墙涂料带料施工。五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法

16、正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：1、甲方责任：现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水、电，塔吊配合乙方施工。甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。2、乙方责任：文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。墙体表面因原始遗留原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。乙方雇工的一切安全问题由乙方负责，出现任何问题及雇工保险等事宜均与甲方无关。七、工程验收：1、达到国家普通施工标准。2、本工程经甲方验收合格后视为交付。八、

17、合同价款与计算方式：1、合同总价款面积计算方法：2、工程价款支付方式：工人及原料进入施工现场后，付工程款总造价的 给乙方。九、其他约定：在合同约定期内，出现质量问题由乙方负责解决十、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲方单位 （盖章）： 乙方单位 （盖章）：法定代表人 （盖章）： 法定代表人 （盖章）：或授权代理人（盖章）： 或授权代理人（盖章）：电话： 电话：签订日期： 年 月 日 工程合同 篇5 甲方：_乙方：_ 甲方将甲方独立开发的位于_智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：第一条 工程内

18、容_小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：1.1 智能系统管道预埋;1.2 小区闭路电视监控系统;1.3 可视对讲系统(带c卡门禁、带安防);1.4 住户室内安防系统;1.5 小区周边防范系统;1.6 公共广播及背景音乐系统;1.7 停车场安防系统。第二条 工程款(造价)2.1 甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：工程总造价每户的平均造价215;小区总户数。2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_元(_元，以下

19、货币计算单位均为人民币)，不高于_元(_元);2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺;2.4 本合同签订后，甲方根据_建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后_日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件;2.5 施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条2.2款的约定。第三条 工程造价包含的费

20、用甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。第四条 工程款的支付4.1 乙方进场施工后，乙方完成小区管道线路工程后_日内，甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_%;4.2 智能化工程设备进场前，甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_%;4.3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后_日内，甲方向乙方支付工程总造价的_%;4.4 智能化工程完工、双方验收后_日内，甲方向乙方支付工程总造价的_%;4.5 保修期满后_日内，甲方向乙方支付工程总造价的_%。第五条 进场时间甲方已完成

21、_小区的供水、供电设施且封顶后_日内，甲方通知乙方进场施工。第六条 工期甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。第七条 竣工及验收智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在_日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。第八条 保修智能化工程保修期为_年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。第九条 甲方义务

22、除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：9.1 甲方提供乙方施工过程中的用水、用电;9.2 甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件;9.3 甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。第十条 乙方义务除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的;10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担;10.4 保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。第十一条 甲方的违约

23、责任11.1 甲方完成_小区的供水、供电设施、封顶时，甲方仍未向乙方提交_小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同，均视为甲方单方解除本合同，甲方应向乙方支付_元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;11.2 甲方逾期支付工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达_日，乙方有权解除本合同，甲方除支付逾期付款违约金外，还应向乙方支付_元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;11.3 甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙

24、方不承担任何保修责任。第十二条 乙方的违约责任12.1 乙方收到甲方提交_小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在_日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_元违约金并赔偿甲方的实际损失。12.2 乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_。逾期达_日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_元违约金，并赔偿甲方的实际损失。12.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起_日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付

25、款违约金。第十三条 工地代表双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。第十四条 不可抗力任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。第十五条 争议解决在执行本合同中发生的.或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。第十六条 生效本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_代表人(签字)：_ 代表人(签字)：_年

26、_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点 工程合同 篇6 发包方：_承包方：_根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_。第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后_天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为

27、_元，估算设计费为_元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务1、承

28、包方应在20_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

29、第六条违约责任1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：5、因委托

30、方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条经双方协商一致，增加补充下列_项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察

31、委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本_份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章)：_承包方(盖章)：_鉴(公)证意见：_地址：_地址：_经办人：_法定代表人(签名)：_法定代表人(签名)：_鉴(公)证机关(章)：_委托代理人(签名)：_委托代理人(签名)：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_电话：_电话：_电挂：_电挂：_邮政编码：_邮政编码：_签约时间：_年_月_日签约地点：_有效期限：_年_月_日至_年_

32、月_日 工程合同 篇7 发包人：（简称甲方）承包人：胡忠元 （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：平土、地面硬化、围墙等二、工期开工日期：20xx年7月26日，竣工日期：20xx年8月25日，如工期每延误一天按工程总造价的5%收取延期费。三、质量标准和施工要求：质量合格施工要求：垫层10公分压实，15公分c20混凝土捣实找平压光。院内12公分c20捣实找平压光。围墙地梁240×300，围墙高3米，上面插碎玻璃（具体

33、见施工说明）。四、合同价款：12万元工程按20xx年消耗量定额和实际工程量为依据结算。五、工程付款方式“1、经审计结算后。由乙方开具税务发票，待按规定留足质保金5%外，工程款一次付清。2、审计费由乙方承担。六、保质期一年七、乙方在施工过程中必须保证安全，并办理相关手续、保险，如发生安全事故一切责任均由乙方承担。八、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，在施工过程中如有什么争议，双方协商解决。甲方： 乙方：二0一二年七月十一日 工程合同 篇8 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规

34、,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对建设工程施工合同(示范文本)(gf-1999-0201)进行了修订,制定了建设工程施工合同(示范文本)(gf-20xx-0201)(以下简称示范文本)。为了便于合同当事人使用示范文本,现就有关问题说明如下:一、示范文本的组成示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书示范文本合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法、

35、中华人民共和国合同法等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情

36、况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。二、示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本。示范文本适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具

37、体情况,根据示范文本订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。建设工程施工合同(示范文本)gf-20xx-0201目录第一部分 合同协议书.1一、工程概况 . .1二、合同工期 . 1三、质量标准 . 2四、签约合同价与合同价格形式 . 2五、项目经理 . 2六、合同文件构成 . 2七、承诺 . 3八、词语含义 . 3九、签订时间 . 4十、签订地点 . 4十一、补充协议 . 4十二、合同生效 . 4十三、合同份数 . 4 第二部分 通用合同条款.61. 一般约定 . 61.1词语定义与解释 . 61.2语言文字 . 111.3法律 . 111.4 标准和规范 .

38、 121.5 合同文件的优先顺序 . 121.6图纸和承包人文件 . 131.7联络 . 141.8严禁贿赂 . 151.9化石、文物 . 151.10交通运输 . 161.11知识产权 . 181.12保密 . 181.13工程量清单错误的修正 . 192. 发包人 . 192.1 许可或批准 . 192.2 发包人代表 . 202.3 发包人人员 . 202.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 . 202.5 资金来源证明及支付担保 . 222.6 支付合同价款 . 222.7 组织竣工验收 . 222.8 现场统一管理协议 . 223. 承包人 . 233.1 承包人的一般义务 .

39、233.2 项目经理 . 243.3 承包人人员 . 26 工程合同 篇9 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，结合#市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同：一、工程概况1、工程名称：峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程;2、施工面积：以实际测量为准;二、承包范围及内容1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将本单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。2、

40、承包方式：包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解决，使用材料均达到国家规定标准);三、工作内容：1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换;2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。3、其它双方约定的工作内容。四、劳务报酬及支付1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式：(1)内墙批白： 元/m2，实际面积 m2，计金额 元(空方实算);(2)更换大理石： 元/m2，实际面积 m2，计金额 元;工程款总计(大写)： 元(小写： 元)。 工程款的支付：乙方完成所有的工程量后，甲方验收后30日内一次性付款给乙方。五、工期双方约定工期为5天，每推迟一天罚款200元，实际以甲方的施工计划安排为准。六、工程质量整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，工程的面层，不得有爆灰和裂缝，表面光滑，平整。如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。七、安全文明施工乙方必须按照安全操作规范进行