工程工程合同模板合集六篇

1、工程工程合同模板合集六篇 工程工程合同 篇1 发包人(甲方)：承包人(乙方)：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房a栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除

2、。三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。四、质量要求：1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。五、安全责任：乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及

3、辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。六、结算价格及付款方式：1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。2、付款方式：工程完工付款 70% ，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。七、双方责任和权利：1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工

4、工资，否则追究相关责任。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇2 发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就隧道工程（工程项目）的有关事项经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工

5、程内容：工程咨询有限公司编制的工程预算书（下称预算书）及招标文件所述工程内容。二、工程承包范围1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容。2、该隧道工程总长997m，断面5m5m，坡降1.04%。三、合同工期开工日期：20xx年8月1日竣工日期：20xx年4月20日（不可抗拒自然因素除外，工期顺延）合同工期总日历天数：260天（日期期间节假日除外）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款1、工程价款总金额：319.78万元（大写：叁佰壹拾玖点柒捌万元整），最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。3

6、、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差，人工费调整按湖北省相关规定执行。4、工程价款支付办法：工程动工付工程总价款的20%（其中动工时付10%，隧道完成100米时付10%）；完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%；竣工验收后付清工程总价款的95%；剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金，二年后无质量问题付清（二年内隧道发生质量问题，由乙方负责加固处理，费用由乙方自行承担）。六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工，甲方负责聘请有资质的工程监理机构对该工程项目进行全程监理，确保工程质量达到合格要求。七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调，确保工程顺利推进。八、承包人在

7、施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准，经检验后符合设计要求，质量要求达到合格等级，否则自行承担一切经济损失。九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包，违法分包；如有违法分包行为，发包方一经发现，立即终止合同，并根据国家相关政策、法规追究其责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。十二、承包人采购材料进行管理，但材料必须先报告发包人许可，并提供材料样品，必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告，同时必须服从发包人对部分材料的变更，变更后发生的费用由甲方承担。

8、十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延误一天的违约金为_元/天，不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。十四、承包人应按照安全生产法的要求在施工过程中做好安全工作，确保工程安全施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生；因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担，与甲方无关。十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请，人员工资和费用由其自行与所请人员结算，相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生，与甲方无关。十六、违约责任：1、本协议自签订之日起生效，除合同法规定情况外，甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除，若单方解除合同或出现严重违约行为，由违约方向守约

9、方支付违约金10万元，同时赔偿对方因此而造成的经济损失。2、甲方延期付款的，按应付款额月利率15的标准向乙方支付延期付款利息。3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单，如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的，经甲方、监理单位、施工单位（乙方）共同协商，按实际数量及08年定额单价据实结算。十七、其它条款：（一）本合同的组成部分：1、本施工合同书及各种合同附件（含评标期间和合同及谈判过程中的澄清文件和补充资料）；2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件；3、图纸；4、工程量清单；5、工程报价单或预算书；6、中标通知书；7、投标函及投标

10、函附录；8、项目专用合同条款；9、通用合同条款；10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分；11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容；12、其它合同文件。（二）隧道内防护：若遇有漏顶现象，须喷浆的地方（防护支架、喷浆）10米以内（含10米）处理费用由乙方负担，超出10米的费用由双方另行协商。（三）隧道除渣：由发包人指定地点堆放，承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人，治理由发包人负责，治理费用由发包人承付。（四）工程完工后按实际工程量结算，若超出997米，对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。十八、本协议未尽事宜由甲、乙双

11、方另作补充协议，补充协议协议与本协议有同等约束力。十九、本协议自签订之日起生效，甲、乙双方及见证单位（马桥法律服务所）各执一份，具有同等约束力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇3 合同编号：_项目名称：_建设地点：_建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简称乙方）签约时间：_年_月_日签约地点：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况（一）工程名称：_私家花园工程。（二）建设地点：_（三）工作内容：约100平方

12、米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。（一）如遇下列原因工期顺延：1、 未及时签审施工图纸和施工组织计划；2、 设计变更；3、 甲方未能按期提交施工场地；4、 连续4小时遇雨和停水、停电；5、 未按合同规定时间拨付工程款项；6、 遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、 依照1999年颁布的全国统一建筑工

13、程基础定额xx市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、 竣工图。（二）合同金额：1、 本合同暂定造价6万元；2、 工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完

14、成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20xx年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施

15、工图，并以书面形式通知乙方；3、负责协助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任（一）甲方施工负责人：_现场代表：_（二）乙方施工负责人：_土建：_绿化：_现场代表：_（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第

16、八条材料的认定及采购（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工

17、程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法人代表：_法人代表：_委托代理人：_委托代理人：_年_月_ 工程工程合同 篇4 采购方：(以下简称甲方)供应方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 第一条、 材料价格清单及总价1、 材

18、料名称; 数量; 单价; 金额：总价： 元人民币(小写) 总价： 元整(大写)第二条、 交货地点：第三条、 付款方式：第四条、 材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、 验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。第六条、 违约责任：1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙

19、方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。第七条：合同执行：本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。本合同字双方签字盖章之日起生效。 本合同一式四份，甲乙双方个执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 工程工程合同 篇5 甲方：乙方：一、根据合同法的有关规定，按照互惠互利的平等原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方共同协商签订本合同。二、甲方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费

20、、以后不在租金中扣除。三、乙方承担租赁期间车辆的油料、维修、保养，以及零部件的更换，费用由乙方负责，甲方不支付任何费用。五、乙方必须完全承担租赁期间车辆、司乘人员的安全(含车辆的防盗)、由此产生手损失、费用由乙方全部承担。六、租赁期间的误工：修车5小时不计时，超过5小时按实际时间计，每月累计72小时为正常修车时间。如遇修车、买零部件、待工延误时间等不计算之内。七、租赁费用及时间：1、每天租赁费：双驾1000元。2、租赁期限：以实际发生天数为准九、付款方式：十、违约责任：1、如乙方的司机经甲方打招呼(需电话告知车主)不听指挥的，三次以上的，甲方有权要求更换司机。2、如甲方不及时按上述约定执行的，

21、乙方有权撤出工地，甲方赔偿乙方往返的一切费用含误工费(以实际天数为准)。造成的一切经济损失由甲方负责。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇6 合同编号：xx小区送电工程建设协议书工程名称： xx小区二期送电工程 建设单位：xx开发有限公司实施单位：签订日期：兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。合同双方当事人：建设单位:xx有限公司（以下简称甲方）法定代表人（签章）： 联系电话：委托代理人（签章）：

22、 联系电话：实施单位:（以下简称乙方）负责人（签章）：委托代理人（签章）： 联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：xx送电工程工程地址：xxxxxxx工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。乙方责任如下：（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。（

23、三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币 xxx元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）甲方先交伍拾万元做为前期费用。如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。第五条：质量保证（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗