钢架雨棚施工合同

1、钢架雨棚施工合同工程施工合同业主甲方：承包方乙方：依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、等价有偿、公正、诚信的根底上，经友好协商，就甲方托付乙方进展办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成全都看法，特签订合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：其次条：施工范围：1、施工范围：、幕墙用120型铝合金作底框，6mm钢化玻璃淡绿色单层镀绿色膜。2、大雨棚钢网架，钢柱300、外包450mm大理石，大雨棚网架规格：7200mmx3000mm。3、小雨棚两个方管制作，规格：2500mmx1500mm。4、大、小雨棚顶面采纳6+6钢化玻璃铺设

2、。5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器，12mm钢化玻璃门。6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。7、字用铜皮制做。第三条：施工方式本工程以总价包工、包料的形式由乙方进展施工。第四条：工期1、工期为*天，自*年*月*日期至*年*月*日含法定假日。2、施工期间假设受不行抗力因素的影响，经甲方认可，工期方可顺延。第五条：工程质量及验收标准1、甲方根据合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进展验收。2、工程必需一次性通过验收，如因乙方缘由导致工程不能一次性验收通过的，乙方担当全部责任，同时对已完工程的缺陷补修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。3、乙方在工程完

3、工后须对现场进展清扫。4、本工程施工质量要到达合格，且一次性通过验收。质保期壹年。5、工程完工后，乙方应通知甲方进展验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及付款方式1、本工程总价款为人民币*小写：*元。2、付款方式：1合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款；全部工程完工后，甲方向乙方支付工程总造价的65%。2甲乙双方办理开工验收手续后的7个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。3该工程总价款的5%作为工程质量保证金，在工程完1年后，未发生任何质量问题，甲方向乙方退还质保金5%。4该工程乙方向甲方供应工程发票。第七条：双方义务1、甲方义务1委

4、派现场代表一名负责对工程建立进展全面管理。2甲方向乙方供应施工现场如：材料堆放区、人员住宿等2、乙方义务1委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。配齐相关技术人员。2依据甲方确认的施工图纸，根据本合同商定完成承包范围内的施工工作。3按相关平安法规进展平安施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，担当在施工过程中的防火、防盗、平安工作，防止任何事故发生。假设出现平安问题，责任由乙方自行担当。4乙方应确保工程质量到达合格验收标准。第八条：违约责任1、因甲方图纸变更造成工期延期的，开工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同商定进展开工验收的，由甲方担当工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法

5、进展，乙方可停顿施工。4、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方担当相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工，非上述缘由连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。第九条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决；假如协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保质保期界满，结清余款之日起自行终止。4、本合同一式肆份，甲、乙