室外雨污水及道路承包合同(正本)

1、室外雨污水及道路承包合同(正本)室外雨污水管网及道路工程施工承包合同甲方全称：龙元建立集团股份有限公司装饰分公司乙方全称：沈荣伟土石方班组按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律，行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，为明确甲方和乙方在杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程中的权利、义务和经济责任，就本工程施工合作事项经双方友好协商，达成全都，订立本合同详细事宜及未尽事宜详见2015年3月27日杭州天溪湖酒店工程室外配套工程建立工程施工合同。一、工程承包范围及其他1.工程概况1.1、工称名称：杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程1.2、工程地点：桐庐县分水镇1.3、工

2、程内容：_ 湖酒店会所工程室外配套工程工程根据室外排程度面图、管道综合平面图的室外雨污水管网及沥青道路工程，包括杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程工程室外雨污水及沥青道路工程的深化设计、制作、安装、测试、验收及保修维护等工作。1.4、现场条件：主体工程已完工同时具备外围施工条件2.工程承包范围及方式2.1、工程承包范围与其他工程承包范围界面划分：依据汉嘉设计集团股份有限公司设计的“杭州天溪湖酒店会所工程室外配套工程施工图纸2014.09 确定的范围。详见图纸和招标工程量清单。2.2、工程承包方式：包工包料，承包范围内的施工内容固定总价，施工过程中不作调整甲方认可的变更、签证和合同外的内容除外。

3、2.3、开工日期及开工日期：开开工日期从2015年月日至2015年月日完毕, 工期_ 天。2.5、工程质量：一次性验收合格率100%二、分包施工方式包工包料，包质量、进度、平安，甲方收取乙方管理费及各项税费等根据审计单位最终结算造价20% 收取经业主确认，乙方上交以上管理费用后自负盈亏，工程决算工作及审计费用由甲、乙双方共同负责并且所产生的费用各担当50% 。三、工程造价及结算、付款方法1工程造价：暂定合同总价人民币为：柒佰叁拾陆万陆仟玖佰肆拾捌元整7366948元。2工程款支付方式：每次业主支付甲方工程款后，甲方扣除乙方应扣除的20%税费后支付给乙方，详细见甲方与业主签订的总包合同付款方式。

4、3乙方工程款的70% ,甲方按支票形式支付乙方乙方只供应相应发票，工程款的30% 甲方按现金形式支付乙方，乙方必需依据甲方公司财务规章制度办理相关付款申请手 续，否那么甲方有权停顿支付乙方工程进度款。4本合同生效且甲方在收到发包方的工程预付款后，甲方向乙方支付合同总价 款项作为预付款。保修金为5%工程开工验收后二年内付清。 四、开工验收 乙方在工程完工后， 应准时向甲方工程经理提出验收要求， 并供应符合城建档案等部门要 求的开工资料伍套其中一套必需是原件。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求， 而产生的资料整理费用，由乙方担当，甲方要协作好乙方在施工过程中的资料搜集。五、中止付款乙方如

5、有以下状况 不仅限以下状况 ，甲方有权中止支付本合同项下的任何价款，直至乙方的履约行为使甲方满足为止：1 不按规定时间向甲方、监理报送施工方案、甲方供给材料设备方案、施工 方案、进度报表或报表填写不标准不完好影响工作的；2 不协作甲方、监理的定期平安、质量等检查的；3 不准时完成政府有关部门或甲方、监理关于平安、质量、环境卫生等的整 改指令的；4 不按甲方、监理要求供应分阶段开工资料给甲方、监理审查及移交的；5 工程经理等无特别缘由不参与甲方、监理组织的工程例会或专题会议的；6 施工方案或施工组织设计不准时向甲方、监理报批备案的；7 关键工序施工工期非甲方缘由明显拖延本工程的；8 因乙方缘由造

6、成工期严峻滞后，经甲方要求未做出明显改善的，甲方认为 乙方无力在本合同商定期限内完本钱工程的；9 乙方未能按合同商定的期限完善工程所涉及的相关手续而影响单位工程竣 工验收的；10 乙方工程质量不合格，未在甲方、监理要求的时间内按规定整改的，或经 整改后仍无法到达合同商定的质量要求或甲方打算自行整改的；11 乙方用法了伪劣材料及其相关产成品、制品的；12 乙方拒不履行合同义务的。六、违约及处理：1、甲方的违约责任甲方未根据本合同商定支付工程应付款包括进度款、结算款等逾期超过15% 的 30天的,2、乙方的违约责任1乙方如不能按时开工的，每延误一天按支付违约金1000元/天，甲方有权挺直从应付未付

7、的工程款中扣除。如因乙方自身缘由造成工期严峻滞后，乙方未实行措施保证工程进度的，甲方有权要求乙方无条件退场，并担当由此产生的一切损失，同时，甲方也有权支配其他施工队伍进场施工，甲方支配其他队伍进场施工所产生的费用经投资监理审核后从乙方合同价款中扣除。2本工程符合国家施工质量验收规定合格标准。质量等级以建立单位评定的等级为准。乙方必需严格根据施工图及工程施工验收标准等细心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量到达质量目的。阅历收，如有不合格工程，在监理发出整改通知书后乙方无条件返工、整改、实行相应的补救、修复措施，如再次验收还是不合格，依据建立工程施工现场管理规定、杭州市建筑工地文明施

8、工管理规定等相关规定，承包工程人无条件返工、整改、实行相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方负责。工程质量如一次性验收达不至u合格质量目的，在返工、整改、实行相应的补救、修复措施直后仍不能到达验收要求的，甲方有权根据乙方提交的银行履约保函全额申请索赔，除此之外，乙方还应向甲方担当工程结算造价的5% 勺违约金，甲方有权从应付未付的工程款中挺直扣除。3本工程不得转包，否那么，一经发觉，即被视为违约，甲方有权终止合同，且甲方应向乙方支付相当于合同结算总价10%勺违约金。4现场一旦发生乙方不服从甲方在质量、进度、平安、文明、工程验收过程等工作方面的管理，甲方有权要求其进展

9、整改，直至其整改符合相关施工标准要求。5出现重大平安事故的，费用乙方自行担当，乙方应支付相当于合同总价百分之五的违约金。因出现重大平安事故导致政府有关部门要求停工整改时间超过30天的，那么甲方有权解除合同，乙方应支付相当于合同价款百分之一的违约金并赔偿甲方因此而受到的所有损失。6出现以下情形之一的，亦视为乙方违约：未能按合同商定作出必要的报告、要求和建议：拒不执行甲方、监理人指令；未按合同商定完成乙方的工作和责任；施工质量未到达设计、标准及合同的要求；出现上述违约行为的，第一次出现，甲方书面提示，经甲方书面通知拒不整改的，那么甲方有权解除合同，乙方应支付相当于合同价款百分之十的违约金并赔偿甲方

10、因此而受到的全部损失。7乙方违约的，甲方有权从履约保证金中或应付工程款中挺直扣除违约金，并要求乙方赔偿甲方的损失。七、工程保修1乙方必需全面履行甲方与业主签订的总包合同和质量保修书中关于工程保修的商定。2乙方应主动做保修期的回返和保修工作，保修期内乙方应向甲方出具有效联络方式，以便保修事宜的准时沟通；如业主提出保修要求乙方未能准时完成，甲方有权自行支配修理，费用从乙方质保金中扣除，并处以保修费用的10%勺罚款。八 、争议解决方式本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决， 协商不成时， 可向合同履行当地人民 法院提起诉讼。九、 本合同未涉及到的事项如：质量要求及检验、验收，平安及文明施工等等却在施 工过程中发生的参照业主与甲方签订的总包合同处理。十、本合同由甲、 乙双方签订， 双方签字盖章后生效。至办完成工程验收交接和开工结算后 终止。本合同正本二份，双方各执一份，副本