照明工程施工合同

1、安装工程施工合同编 号：工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：陕西天和照明设备工程有限公司签订日期：年月日安装工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方： 陕西天和照明设备工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就张家堡广场照明工程，特订立本合同1. 合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围： 施工工期年月日年月日2.1 开始工作日期：2.2 结束工作日期：2.3 总日历工作天数为 ： 天2. 承包方式本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。3. 合同价款及付

2、款方式4.1 合同总价款（暂定）人民币： 元，大写：4.1.1 合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费4.1.2 合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的 4%计取。4.2 付款方式4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。4.3 合同价款计算： 依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签 证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表 2001、陕西省 房屋修缮工程安装工程费用定额 2001及配套文件工程类别依据三类 工程取费，不计取养老保险统

3、筹和安全、文明施工定额补贴费（计取 赶工费，费用额甲乙双方协商） 。本合同包括的主材价格按甲方认价计 取。4.2.7 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5. 双方责任5.1 甲方责任：5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、 照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。5.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）5.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。5.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、 与工程进度有关的文件） 2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。5.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起

4、的各种问题。5.1.6 甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工 期。5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内组织相关人 员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。5.2 乙方责任：5.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。5.2.2调试验收合格后， 需免费对甲方操作人员进行技术培训， 直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。5.2.3 按施工安全规范做好施工质量、 安全管理，如在施工期间发生施 工质量、安全事故，应及时报告甲方。 保证施工现场清洁符合有关规定， 按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清' 。5.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8

5、小时通知甲方验收， 经甲方验收合格 后方可隐蔽，自行隐蔽无效。5.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度， 遵守甲方有关施 工现场管理的有关规定， 承担在安装、 施工过程中的放火、 防盗等安全 责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破 坏。6。暂停施工6.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂 停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 12 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保 护已完工程。 乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提 出复工要求，业主代表应当在 2小时内给予答复。 甲方代表未能

6、在规 定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复， 分包方可自行复工。 因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追 加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成 停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。6.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可 进行暂时停工。7工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相 应顺延； 7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施 工不能正常进行；7.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加；7.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时；7.4 因甲方

7、采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成 乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8不可抗力8.1 张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原 因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。8.2 非甲乙双方的原因， 而是不可预料的外界因数影响造成的停工， 工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面 变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的 结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。10验收10.1 安装工程开始前， 乙方应提供主材的相关资料及材料报验单， 报给甲方，甲方要在 2 小

8、时内对材料的质量进行检查。10.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。10.3 灯具安装调试完毕后， 经甲方验收合格， 作为本工程的最终质 量验收。11. 工程质保期11.1 本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程 发生故障，乙方必须在接到通知后的 12 小时内派人员维修，因产品质 量问题引起的工程维修， 甲方支付维修所发生的费用， 乙方维修。 因安 装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。11.2保修期满后， 乙方应建立 24 小时电话热线跟踪服务， 若工程发 生故障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成 本价维修更换。12违约责任12.1本工程验

9、收质量必须达到乙方承诺的合格标准。 12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方 须承担违约责任。12.3 若乙方未能按本合同工期完工， 每延误一天，支付合同总价的万 分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲 方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。13.争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应 通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工 程地人民法院提起诉讼。14.其它14.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时， 乙方请甲方代表现场确认， 甲方代表同意后， 乙方挖处苗木， 苗木的种植工作不在乙方合同范围内， 乙方不负责。14.2 乙