造价员考试《基础知识》试题

1、2013年造价员考试基础知识试题单项选择题1建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是()。a建设单位b监理单位c施工单位d项目主管部门2工程预算资料属于工程资料验收的()。a工程技术资料b工程综合资料c工程财务资料d工程评估资料3工程承包合同属于工程资料验收的()。 a工程技术资料b工程综合资料c工程财务资料d工程评估资料4以下不属于工程验收内容的是()。a建筑设备安装工程b建筑结构工程c工艺设备安装工程d动力设备安装工程5建设项目全部建成，经过各项工程的验收符合设计的要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要的文件资料，向负责验收的单位提出竣工验收申请报告的是()。a业主或发包人b

2、建设项目主管部门或发包人c建设项目主管部门或总承包人d建设项目主管部门或监理单位6竣工验收的一般程序正确的是()。a施工单位提交竣工报告组建验收委员会总监理工程师签字通知质监站组织验收b施工单位提交竣工报告总监理工程师签字组建验收委员会通知质监站组织验收c施工单位提交竣工报告组建验收委员会通知质监站总监理工程师签字组织验收d施工单位提交竣工报告总监理工程师签字通知质监站组建验收委员会组织验收7竣工验收报告的汇总与编制一般由()完成。a建设单位b竣工验收委员会c施工单位d监理单位8下例资料中，属于建设项目竣工验收的工程技术资料验收内容的是()。a土质实验报告b建设成本资料c投标文件d消防验收报告

3、9通常所说的建设项目竣工验收，是指()验收。a工程总体b单项工程c单位工程d主要生产设施10下列资料中，属于建设项目竣工验收的工程技术资料验收内容的是()。a基础处理资料b设计概预算资料属于财务资料c设计任务书属于综合资料d单位工程质量检验记录答案：1c2a3b4c5c6b7d8c9b10c2013年造价员考试基础知识精选试题(二)单项选择题1根据工程造价咨询企业管理办法规定，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照相应的资质标准（）。a可核定为甲级，并设暂定期1年b只能核定为乙级，并设暂定期l年c只能核定为乙级，并设暂定期2年d只能核定为丙级，并设暂定期l年2根据工程造价咨询企业管理办法

4、规定，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（）。a工程竣工结算报告的审核b工程项目经济评价报告的审批c工程项目设计方案的比选d工程造价经济纠纷的仲裁3根据我国现行有关规定，下列关于工程造价咨询单位的表述中正确的是（）。a新开办的工程造价咨询单位可以申请甲级资质等级b对年检不合格的工程造价咨询单位，应限其整改l年c工程造价咨询单位停业半年以上时，应交回其资质证书d工程造价咨询单位的年检结论分为合格、不合格两种4根据中华人民共和国建筑法的规定，下列表述中正确的是（）。a经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包b两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位考虑c施工现场的安

5、全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责d建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险5建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（）。a建筑施工许可证自行废止b由发证机关收回建筑施工许可证c由建设行政主管机关处以罚款d取消该建设项目6某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证前应具备的条件中，正确的是（）。a拆迁工作必须全部完成b拆迁补偿安置资金全部到位c拆迁工程量已完成50%d拆迁进度已符合施工的要求7某市立医院拟新建住院大楼，该医院于2007年3月20日领到施工许可证，

6、根据中华人民共和国建筑法的规定，该工程应在（）前开工。a2007年4月20日b2007年6月20日c2007年9月20日d2008年3月20日8某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据中华人民共和国建筑法的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。a1b3c6d129建设工程项目可分为单项工程、单位(子单位)工程、分部(子分部)工程和分项工程。其中（）是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。a单项工程b单位(子单位)工程c分部(子分部)工程d分项工程10建设工程项目中

7、的（）一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。a单项工程b分项工程c单位(子单位)工程d分部(子分部)工程答案：1b2a3d4d5a6d7b8c9a10b2013年造价员考试基础知识精选试题(三)单项选择题1除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许证。a施工单位b建设单位c监理单位d勘察设计单位2建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。a一b两c三d四3在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维

8、护管理工作。a四b三c两d一4按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。其中因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。a两个月b四个月c六个月d一年5大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由()个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。a两b三c四d五6建筑工程造价应当按照国家有关规定，由()在合同中约定。a发包单位b承包单位c发包单位与承包单位d发包单位或承包单位。7所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照()及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合

9、同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。a法律、法规b法律、地方法规c法律、法规、规章d法律、行政法规8工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告()要求设计单位改正。a建设单位b监理单位c建筑施工企业d建设行政主管部门9合同的()原则体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志。a平等b自愿c公开d公正10招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组

10、成部分。a10b15c20d30答案：1b2c3c4c5a6c7b8a9b10b来源:233网校-造价员 2013年造价员考试基础知识精选试题(四)单项选择题1、施工方的项目管理与设计方的项目管理都不涉及()。a决策人段b设计准备阶段c设计阶段d施工阶段2、按子项目分解施工成本的流程为()a总施工成本-单项工程-单位工程-分部工程-分项工程b总施工成本-单位工程-单项工程-分部工程-分项工程c总施工成本-分部工程-分项工程-单位工程-单项工程d总施工成本-分部工程-分项工程-单项工程-单位工程3、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许()。a评标委员会要求投标人对投标文件澄清、说明、补正b投

11、标人更改投标书的内容和报价c招标人更改招标文件说明的评标、定标办法d投标人再增加优惠条件4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直至竣工后才能最终确定工程的实际造价，这说明工程造价具有()的特点。a大额性b个别性c动态性d层次性5、建设工程实施工程量清单计价模式的意义之一在于()。a在业主和承包商之间对于承担的风险进行了明确划分b有利于承包商以施工图预算为基础进行报价c可以适当缩短设计周期并提高设计质量d有利于业主清楚的掌握工程承发包价格的构成6、从投资者的角度看在投资活动中所支付的全部费用形成了()a固定资产b固定资产和无形资产c固定资产和流动资产 d固定资产、无形资产和流动资产7、香蕉曲

12、线控制图和s型曲线控制法可用作()控制。a进度b投资c质量d进度和投资8、既是建筑施工生产活动的基础，又是计量工程量消耗的基本单元是()工程。a单位b分部c分项d单项9、建设项目是否可行的评估是在()阶段。a项目建议书b可行性研究c设计d建设准备10、在项目目标控制中，采用s曲线法可以控制()。a工程进度和工程质量b工程质量和工程造价c工程造价和工程进度d以上都是 答案：1、a2、a3、a4、c5、a6、b7、d8、c9、b10、c来源:233网校-06江苏造价员考试模拟试1、利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由（ ）因素决定。a社会平均利润率 b金融市场上借贷资本的供求情况 c风险

13、的大小d通货膨胀 e借出资本的期限长短 答案：abcde 分析：利率是各国发展国民经济的杠杆之一，利率的高低由以下因素决定： （1）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。 （2）在平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。 （3）借出资本要承担一定的风险，而风险的大小也影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。 （4）通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。 （5）借出资本的期限长短。2、影响资金等值的因素有（ ）。 a金额的多少 b年还款额 c资金发生的时间 d年金 e利率的大小 答案：ac e 分析：影响资金等值的因素有三

14、个：金额的多少、资金发生的时间、利率（或折现率）的大小3、现值系数与终值系数是（ ）关系。a正比 b倒数 c对数 d没关系 答案：b 分析：现值系数与终值系数是互为倒数。4、某公司贷款1000万元，年复利率i10，试问5年后连本带利一次需支付（ ）万元。a611 b813 c1611 d1813 答案：c 分析：按fp（fp，i，n） 1000（fp，10，5） 从附录中查出系数（fp，10，5）为1.611，代入式中，即：f1000 l6111611（万元）5、某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i10，试问现在需一次存款（ ）万元。a620.9 b631.1 c725.7 d833

15、.5 答案：a 分析：由p=f（pf，i，n）1000（pf，10，5），从附录中查出系数（pf，10，5）为 06209，代入式中：p= 1000 062096209（万元）6、在进行资金时间价值计算前，首先应了解（ ）几个概念。a现值 b终值 c年金 d单利法 e终值系数 答案：abc 分析：有关资金时间价值计算的六个概念：利率（折现率）、计息次数、现值、终值、年金、等值。因此选abc。7、在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为（ ）。a财务现金流量 b当前现金流量 c国民经济效益费用流量d预计现金流量 e已发生现金流量 答案：ac 分析：在实际应用中，现金流量

16、因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为财务现金流量和国民经济效益费用流量，前者用于财务评价，后者用于国民经济评价。8、现金流量图的作图方法中，在横轴上方的箭线表示（ ）。a现金流出 b现金流入 c效益 d费用 e投资 答案：b c 分析：相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示效益；在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。9.某投资者购买了1000元的债券，期限3年，年利率 10，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是（ ）元。a 220 b300 c100 d331 答案：d 分析：若该债券按单利计息，则 3年后利息额

17、为：i3pin= 1000 x 10x 3300（元）；若该债券按复利计息，则3年后的利息额为i3= p(1+i)3 11000x (1+10)3-1=331（元）。10.、某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还，则每年应偿还（ ）。a23.03万元 b25.33万元 c27.87万元 d、30.65万元 答案：c 分析：第三年年初累计借款=30 x（fp，10，2）+30 x（fp，10，l）693（万元） 每年等额还款额= 693 x（ap，10，3）=2787（万元）2013年造价员考试基础知识精选试题(五)单项

18、选择题1.施工预算是指在工程施工前，施工企业编制的确定拟建工程所需人工、材料、施工机械台班数量和费用的指标，是用于企业()的技术经济文件。a.外部管理b.内部管理c.招标管理d.投标管理2.施工预算是依据()编制的。a.预算定额b.时间定额c.施工定额d.消耗定额3.以实物消耗量反映建筑工程经济效益的施工预算编制方法是()。a.工料单价法b.实物法c.总合单价法d.实物金额法4.一般施工预算应低于施工图预算工日数的10%-15%，这是因为施工定额与预算定额基础不一样，施工图预算定额有10%左右的()。a.人工增值b.机械幅度差c.人工幅度差d.人工调整值5.编制()有两种方法，一种叫“实物法”

19、，另一种叫“单价估价法”。a.投资估算b.设计概算c.施工预算d.工程决算6.下列关于施工预算说法正确的是()。a.施工预算是进行工程结算的依据b.预算定额是施工预算的编制依据c.施工预算编制人是建设单位d.施工预算是加强施工班组经济核算的依据7.在编制施工预算时，不包括()。a.收集并熟悉施工预算编制资料b.工程量计算 c.取费计算工程造价d.套用施工定额 8.在施工过程中，人工费的控制主要是通过()来解决。 a.控制支出和按实签证b.开源节流c.控制支出和提高效率d.节省用工 二、多项选择题1.施工预算的编制依据有()。a.经过会审的施工图纸b.施工定额c.施工方案d.招标文件e.施工合同

20、2.施工预算的编制内容有()。a.计算工程量b.套用施工定额c.人工、材料机械台班用量分析和汇总d.计取利润e.计取税金3.施工预算的作用有()。a.是施工企业投标报价的依据b.是施工企业向班组签发任务单的依据c.是施工企业限额领料的依据d.是施工企业控制工程成本的手段e.是编制标底的依据4.编制施工预算有两种方法，分别是()。a.实物法b.工料单价法c.综合单价法d.单价估价法e.实物金额法5.施工预算费用计算与施工图预算不同，施工图预算要计算建筑安装工程造价所有费用，而施工预算的费用不包括()。a.直接费b.间接费c.利润d.税金e.规费一.单项选择1.b2.c3.b4.c5.c6.d7.

21、c8.a二.多项选择题1.abc2.abc3.abcd4.ad5.bcde2013年造价员考试基础知识精选试题(六) 多项选择题1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是()。a.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%b.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付c.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例d.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣e.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有()。a.按月结算与支付b.分段结算与支付c.按

22、季结算与支付d.按形象进度结算与支付3.竣工结算的方式有()。a单位工程竣工结算b.单项工程竣工结算c.建设项目竣工总结算d.分项工程竣工结算e.分部工程竣工结算4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有()。a.是建设单位组织竣工验收的先决条件b.是加速资金周转的重要环节c.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据d.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据e.是反应工程进度的主要指标5.竣工结算编制的依据包括()。a.全套竣工图纸b.材料价格或材料、设备购物凭证c.双方共同签署的工程合同有关条款d.业主提出的设计变更通知单e.承

23、包商单方面提出的索赔报告6.工程竣工结算的审核一般从以下()入手。a.核对合同条款b.落实设计变更签证c.按图核实工程数量d.严格按决算约定计价e.注意各项费用计取7.*机械设备的结算一般分为()阶段。a.预付款b.阶段付款c.最终付款d.进度付款e.竣工付款8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为()。a.卖方信贷b.买方信贷c.商业发票d.商业信用e.商业汇票答案;1.bcde2.ab3.abc4.be5.abcd6.abce7.abc8.ab 多项选择题1.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括()。a.设计变更b.施工条

24、件变更c.进度计划变更d.材料单价变更e.工程量清单中未包括的“新增工程”2.工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是()。a.业主方对项目提出新的要求b.由于现场施工环境发生了变化c.发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延d.由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延e.由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减3.当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有()。a.分析提出的工程变更对项目目标的影响b.分析提出的工程变更对项目结构的影响c.分析有关的合同条款和会议、通信记录d.分析有关的法律、法规条款和施工组织设计e.初步确定处

25、理变更所需的费用、时间范围和质量要求4.以下属于施工条件变更的是()。a.设计对基础垫层加厚b.厂房基础下发现流沙或淤泥层c.隧洞开挖中发现新的断层破碎d.材料单价变更e.机械台班单价变更5.承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行()。a.审查批准b.提出追加投资建议c.提出追加工程量建议d.提出追加工日建议e.提出追加材料消耗量建议6.国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时承包商可采取的对策有()。a.暂时停止施工b.控制施工进度c.采用浮动单价计算变更价款d.采用成

26、本加酬金计算变更价款e.保存完整的变更实施记录和照片7.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是()。a.现场施工机械损坏而延误工期b.发包人更改承包人的施工组织设计c.因发包人原因并经承包人同意顺延工期d.实际完成的工程量超出合同规定的工程量e.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化8.变更合同价款按下列()进行。a.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款b.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款c.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行d.合同中没有类

27、似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行9.国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取以下()对策。a.控制施工进度，等待变更谈判结果b.争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿c.采用单价合同方式，避免价格谈判中的争执d.承包商自做主进行工程变更，挽回损失e.收集完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔做准备10.工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有()。a.当工程量清单中工程量有误b.工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%c.工程变更引起实际完成的工程量增减超过

28、合同中约定的幅度时d.人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10%的e.施工当中发生可以预见风险的答案;1.abce2.abce3.ace4.bc5.ab 6.bde7.bce8.abc9.abe10.abc2013年造价员基础知识强化练习题及答案(一)2013年造价员基础知识强化练习题汇总1.工程勘察、设计合同的内容包括( )。a.工程范围b.工程造价c.材料和设备供应责任d.质量要求e.提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限2.工程勘察、设计合同的内容包括( )。a.工程质量b.质量要求c.技术资料交付时间d.材料和设备供应责任e.提交有关基础资料相文件(包括概预算)的期限3.建

29、设工程施工合同中发包人的权利和义务有( )。a.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收b.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任c.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度，质量进行检查d.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失e.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款4.为了加强建设工程造价咨询市场管理，规范市场行为，建设部和国家工商行政管理总局联合颁布了

30、建设工程造价咨询合同(示范文本)，该示范文本由( )组成。a.建设工程造价咨询合同b.建设工程造价咨询合同专用条件c.建设工程造价咨询合同标准条件d.建设工程造价咨询合同通用条件e.建设工程造价咨询管理合同5.建设工程合同申的单价合同大多用于( )。a.实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程b.业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程c.灾后修复工程d.边设计、边施工的紧急工程e.工期长的工程6.建设工程项目中，( )的工程项目承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。a.规模大b.规模小c.技术复杂d.技术简单e.规模中等7.建设工程施工合同

31、中总价合同的设计应满足的条件有( )。a.设备、材料的安排b.主要材料、设备订购c.非标准设备的制造d.施工组织设计的编制e.有关试验方面确定的要求8.建设工程施工合同(示范文本)中的通用条款的内容包括( )。a.质量与检验b.合同价款与支付c.合同生效时间d.双方一般权利和义务e.合同工期9.在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括( )a.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时b.工程造价管理部门公布的价格调整c.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款d.周内因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时e.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小

32、时10.工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。其工程是否实行预付款，取决于( )。a.工程性质b.承包工程的特点c.承包人的意愿d.发包人在招标文件中的规定e.承包工程量的大小参考答案：1、de 2、be 3、ac 4、abc 5、abe 6、ac 7、acd 8、abd 9、abc 10、ade1.工程质量保修书的内容包括( )。a.质量保修责任b.质量保修期c.质量事故处理办法d.质量保修项目内容及范围e.质量保修金的支付方法2.发包人、承包人双方发生合同争议后，在-般情况下，双方都应继续履行合同，保持施主连续，保护好己完工程。当出现( )情况

33、时，可停止履行合同。a.法院要求停止施工b.调解要求停止施工，且为双方接受c.仲裁机构要求停止施工d.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工e.调解要求停止施工、只有一方接受3.epc(设计-采购-施工)总承包是( )的工程总承包方式，业主仅面对一家承包商，由该承包商负责一个完整工程的设计、施工、设备供应等工作。a.最典型b.最普遍c.最片面d.最主要e.最全面4.建设工程施工分包工程进度款的内容包括( )。a.承包人对分包施工支援的实际应收款项b.获得索赔的价款c.市场价格浮动的价格调整d.变更导致的合同价款调整e.已完成工程量的估算价值5.有( )情形之一的，合同的权利和义务终止。

34、a.合同解除b.债务人依法将标的物提存c.债权债务仍属于两个人的d.债权人免除债务e.债务相互抵消6.当准备发包工程项目的内容和设计指标不能十分确定，或雇工程量可能出入较大时，则采用单价合同形式为宜。单价合同来可分为( )。a.估计工程量单价合同b.纯单价合同c.单价与包干混合式合同d.单价费用包干合同e.固定单价合同7.按我国建设工程施工合同(示范文本规定，在施工过程中，承包人不可以向发包人要求索赔的情况有( )。a.发包人要求赶工b.承包人机械损坏c.分包单位违约d.设计变更e.工程量增加8.按我国建设工程施工合同(示范文本)规定，应由发包人完成的工作包括( )。a.土地征用和拆迁b.临时

35、用地申报批准手续c.提供工程地质报告d.做好现场安全保卫工作e.提供工程进度计划表 9.当事人在合同的订立过程申有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包括( )。a.假借订立合同，恶意进行磋商的b.泄露对方商业秘密的c.提供虚假情况的d.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的e.经过艰苦的谈判但最终末签订合同的10.在下列几种情形中，属于可变更的合同是指( )。a.损害公共利益的b.以合法活动掩盖非法目的的c.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的d.因重大误解而订立的e.在订立合同时显失公平的 参考答案：1、abde 2、abcd 3、ae 4、abcd 5、abde 6、abc 7、

36、bc 8、abc 9、abcd 10、de 2013年造价员基础知识强化练习题及答案(二) 单项选择题：1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为()。a.总价合同b.成本加酬金合同c.单价合同d.任意合同2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同3.采用固定总

37、价合同时，()要考虑承担合同履行过程中的主要风险。a.承包商b.发包商c.转包商d.业主4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为()。a.估计工程量b.准确工程量c.实际完成工程量d.图纸工程量5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是()。a.成本加酬金合同b.固定总价合同c.可调总价合同d.单价合同6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同7.采用承包加酬金合同时，()要考虑承担合同履行过程中的主要风险。a.承包商b.发包商c.转包商d.投资方8.以下合同方式中，对业主的

38、造价管理最不利的合同形式是()。a.成本加固定酬金合同b.成本加固定百分比酬金合同c.成本加浮动酬金合同d.目标成本加奖罚合同9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是()。a.总价合同b.成本加酬金合同c.单价合同d.任意合同10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同参考答案：1.c2.a3.a4.a5.a6.d7.b8.b9.a10.a11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为

39、了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是()。a.总价合同b.单价合同c.定额基价合同d.成本加酬金合同13.工程项目施工合同以付款方式划分为：总价合同单价合同成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是()。a.-b.-c.-d.-14.建设工程施工合同(示范文本)由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是()。a.协议书b.通用条款c.专用

40、条款d.补充条款15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为()的组成部分。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.附件16.建设工程施工合同(示范文本)附有三个条件，不属于其附件的是()。a.承包人分包一览表b.承包人承揽工程项目一览表c.发包人供应材料设备一览表d.工程质量保修书17.建设工程施工合同(示范文本)的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是()。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.附件18.根据建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)第二十八条规定，建设工程施工合同(示范文本)与本价

41、款结算办法不一致之处，应该以()为准。a.建设工程价款暂行办法b.建设工程施工合同(示范文本)c.通用条款中的约定d.专用条款中的约定19.建设工程施工合同(示范文本)组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是()。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.附件20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据()在协议书内约定。a.中标通知书中的中标价格b.投标文件中的投标报价c.签订合同前的谈判价d.招标人编制的标底价参考答案：11.d12.a13.b14.d15.a16.a17.b18.a19.c20.a2013年造价员基

42、础知识强化练习题及答案(三) 单项选择题：1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程，应选择最适用的合同类型为()。a.总价合同b.成本加酬金合同c.单价合同d.任意合同2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同3.采用固定总价合同时，()要考虑承担合同履行过程中的主要风险。a.承包商b

43、.发包商c.转包商d.业主4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为()。a.估计工程量b.准确工程量c.实际完成工程量d.图纸工程量5.从承包商角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是()。a.成本加酬金合同b.固定总价合同c.可调总价合同d.单价合同6.适用于边设计，边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同7.采用承包加酬金合同时，()要考虑承担合同履行过程中的主要风险。a.承包商b.发包商c.转包商d.投资方8.以下合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是()。a.成本加固定酬金合同b.成本

44、加固定百分比酬金合同c.成本加浮动酬金合同d.目标成本加奖罚合同9.以下合同方式中，对业主的造价管理最有利的合同形式是()。a.总价合同b.成本加酬金合同c.单价合同d.任意合同10.在下列合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价较高的合同类型是()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合同d.成本加酬金合同 参考答案：1.c2.a3.a4.a5.a6.d7.b8.b9.a10.a11如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款。或由于对施工难度估计不足而导致

45、承包亏损，应首先选用()。a.固定总价合同b.可调总价合同c.单价合d.成本加酬金合同12.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主而言，在完成了施工图设计后进行招标，应选择的合同类型首先是()。a.总价合同b.单价合同c.定额基价合同d.成本加酬金合同13.工程项目施工合同以付款方式划分为：总价合同单价合同成本加酬金合同三种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是()。a.-b.-c.-d.-14.建设工程施工合同(示范文本)由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是()。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.补充条款15.在合同履行过程中，发包方和承包方有关工程的

46、洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为()的组成部分。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.附件16.建设工程施工合同(示范文本)附有三个条件，不属于其附件的是()。a.承包人分包一览表b.承包人承揽工程项目一览表c.发包人供应材料设备一览表d.工程质量保修书17.建设工程施工合同(示范文本)的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是()。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.附件18.根据建设工程价款结算暂行办法(财建2004369号)第二十八条规定，建设工程施工合同(示范文本)与本价款结算办法不一致之处，应该以()为准。a.建设工程价款暂行办法b

47、.建设工程施工合同(示范文本)c.通用条款中的约定d.专用条款中的约定19.建设工程施工合同(示范文本)组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是()。a.协议书b.通用条款c.专用条款d.附件20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据()在协议书内约定。a.中标通知书中的中标价格b.投标文件中的投标报价c.签订合同前的谈判价d.招标人编制的标底价参考答案：11.d12.a13.b14.d15.a16.a17.b18.a19.c20.a21.非招标工程的合同价款由发包人，承包人依据()在协议书内约定。a.工程概算书中

48、的概算价b.工程估算书中的估算价c.工程预算书中的预算价d.施工预算书中的成本价22.建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是()。a.固定价格合同b.可调价格合同c.成本加酬金合同d.单价合同23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法，以上这种计价方式属于通用条款中规定()的计价方式。a.固定价格合同b.可调价格合同c.成本加酬金合同d.预算包干合同24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是()。a.和解、调节b.仲裁c

49、.诉讼d.解除合同25.epc承包合同的当事人是()。a.业主和设计单位b.设计单位和施工单位c.业主和总承包单位d.施工单位和总承包单位26.关于epc承包合同的订立过程，业主一般在()即可开始招标。a.工程项目立项后b.工程项目设计完成后c.设计概算完成后d.施工图预算完成后27.epc总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下()工作不包括在总承包之内。a.勘察工作b.设计工作c.采购工作d.施工工作28.在实行epc承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是()。a.投标人须知b.合同条件c.“业主要求”d.“承包商要求”29.epc总承包合同文件包括的内容有：合同协议

50、书合同专用条件合同通用条件业主要求投标书，则epc总承包合同文件执行的优先次序是()。a.b.c.d.30.epc总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括()。a.选择和认命业主代表b.负责工程勘察c.批准工程变更d.组织工程设计参考答案：21.c22.d23.a24.d25.c26.a27.a28.c29.a30.d31.关于epc总承包合同价款及其支付，以下说法中不正确的是()。a.epc总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础b.如果epc总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定c.如果epc总承包合同发生任何未预见的困难和费用，合同价格均不予调整d.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整32.以下是