2021有关工程合同模板8篇

1、2021有关工程合同模板8篇word文档可编辑2021有关工程合同模板8篇有关工程合同模板8篇随着时间的推移，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是我为大家整理的工程合同8篇，欢迎阅读与收藏。工程合同 篇1委托人：（以下简称甲方）代建人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关建设项目管理办法，经委托人研究，同意将 建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则，就代建管理事项协商一致，订立本合同。一、项目概况工程名称：工程地点：工程内容：用地面积：总投资(估算投资)：工程立项批准文号：二

2、、工程总建设期共 个日历天，从 时开始计算。三、质量标准合格四、合同价款委托人以项目建安工程费(含建安主体、室外总体及其他配套工程费用，不含劳保统筹)、勘察费、考古费、规划设计费、检测费、监理费、咨询费及其他与代建管理相关的费用的 %作为代建人的代建管理费。五、合同组成的文件组成本合同的文件包括：1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2、委托代建合同书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、描述代建项目的技术性文件6、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。六、项目进度目标七、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分通用合同条

3、款中分别赋予它们的定义相同。八、代建人向委托人承诺，按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。九、委托人向代建人承诺，按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种，向代建人支付代建管理费。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同约定双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2甲方(委托方)：法定代表人：住所：乙方(受托方)：法定代表人：住址：甲方委托乙方实施农业项目咨询，在合法、平等、自愿的基础上，根据中华人民共和国合同法有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成

4、条款如下：一、受托事项：委托乙方实施农业项目咨询，委托期限为20xx年月日至20xx年月日。二、甲方责任：1.提供乙方完成项目所必要的条件和环境;2.提供项目进行中所必须的资料和信息;3.按本合同约定的价款给乙方付款;4.未经双方协商一致，不得无故变更合同价款;5.不得委托乙方从事违法的委托事项;6.其他乙方应履行的义务。三、乙方责任：1.在甲方统一管理下，负责委托项目的具体实施;2.严格按照甲方的要求做好该项目的保密工作;3.应按照合同约定方式和标准，交付项目工作成果;4.合同履行期间，不得违反合同约定，遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规;5.其他应由乙方承担的义务。四、项目内容：申请深圳

5、市农业龙头企业深圳市菜篮子示范基地广东省农业厅颁发的无公害产地证书农业部颁发的无公害产品证书项目五、项目完成标准、时间与质量考核以两年为期把以上甲方委托办理的农业认证项目以拿到证书为准，如果有哪一项不通过的，退回已收取的相关的咨询费用;已通过并拿到证书的，则按合同约定足额支付余下的款项。六、服务费用及付款方式：1.咨询费：根据乙方完成的咨询项目内家，双方约定本项目服务费用共计￥元整(大写元整)，付款期限约定如下：a)甲方应在合同签约当日付合同总金额的40%，即￥元整(大写元整)给乙方;b)甲方应在农业主管部门组织专家上门考察后支付合同总金额的30%，即￥元整(大写元整)给乙方;c)甲方应在获得

6、认证证书时支付合同总金额的30%，即￥元整(大写元整)给乙方;五、违约责任：1.甲方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息，由于甲方原因不能完成，甲方负责其后果。2.乙方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿甲方经济损失。3.如果甲方不按合同约定方式付款，乙方有权解除合同。4.如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。六、合同纠纷的解决方式：合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由人民法院以诉讼方式解决。七、其它：1.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。2.

7、本协议属于项目委托合同关系，不适用中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及其他相关法律法规的规定，适用中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等相关法律法规的规定。3.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。4.本合同壹式贰份双方各执壹份，从正式签订之日起生效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：日期：年月日工程合同 篇3甲方：乙方：兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：一. 工程依据和技术指标1、发电机组型号： 冷却方式： 台 数：2

8、、技术指标根据(国家城市区域环境噪声标准gb3096-93)和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级: 65 db(a)。评价点位置：所属区域：噪声标准：白天 65 db(a) 晚上 65db(a)注:1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2. 根据gb3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求：1、 噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。2、 噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采

9、用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在 天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项七、工程费用及支付办法总工程费用为：付款方式：合同签定时交付定金; 主材料进场后付 ; 工程完工后 天内付清余款。八、其它1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。2.在合同履行、

10、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇4工程名称：_工程地点：_合同编号：_勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_深圳市规划与国土资源局监制发包人：_勘察人：_发包人委托勘察人承担_任务。根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管

11、理条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程建设地点：_1.3 工程规模、特征：_1.4 工程勘察任务委托文号、日期：_1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_1.6 承接方式：_1.7 预计勘察工作量：_第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3

12、提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，

13、按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式。4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察

14、工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5

15、.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察

16、过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转

17、让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人贡任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金

18、，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停

19、、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人原因未按

20、合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：_第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖

21、章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见： (盖章) (盖章)备案号：经办人：备案日期： 年 月 日鉴证日期： 年 月 日工程合同 篇5甲方：熊昌益、熊进伟、熊杰等3家乙方：熊昌勇甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至截止，完成了部分工程量，现由于多种原

22、因双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。协议补充：略各方签名：工程合同 篇6发包人：

23、湖北五极科技创意产业园有限公司（以下简称甲方）承包人：潜江市海政建筑装饰工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑法及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司五极家具材料城道路及雨污水管网工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工程概况1、工程名称：家具创意产业园（一期工程）11栋厂房道路及部分配套工程2、工程地点：潜江市总口华中家具产业园3、建设单位：湖北五极科技创意产业园有限公司二、承包范围1、工程承包方式：包工包料2、工程承包范围：11栋厂

24、房道路、雨水管网、污水管网。道路：按甲方出具的施工图施工，路基为8%石灰改良土50cm厚度，水泥碎石稳定基层为15cm厚6%水泥，面层为1820cm厚c30混凝土（具体位置厚度以图纸为准）。雨水管网：按施工图埋置主、分支管，雨水窗、积水井、井盖。污水管网：承插管、检查井、井盖埋置。每个十字路口必须预埋强弱电200穿路承插管，每个角埋二条间隔距为1m。地基整平、清表、余土外运及调运三、工程计价方式工程量计算根据甲方提供的施工图，乙方提交的竣工图，工程联系单，现场签证和工程施工中相关文件等为计量依据。工程量的计价方式为：道路包干价为153元/。雨污管网包干价为93万元（含a2区域雨污管网系统）。预

25、埋强弱电穿路管计价另行协商。以上费用为含税价，乙方承包的价款里已含材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。工程产生的水电费用由乙方承担。如因主要建筑材料厂涨幅超过10%，甲乙双方协商后办理材料价差增补。四、工程工期1、本工程施工工期为3个半月。20xx年10月15日20xx年元月31日乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成，因乙方原因导致的工期延误达到2天以上，甲方有权从第3天开始按延期每延期一天处罚200元。处罚金额最多不超过工程造价的5%2.发生以下情况的，工期予以相应顺延，给乙方所造成已完成工程量的损失增加费用由甲方与乙方根据实际情况协商定价处理。乙方并就类似

26、情况发生3天内，就延误时间内容和发生的费用向甲方书面提出，甲方在2日内给予答复，逾期答复视为同意。遇人力不可抗拒因素造成停工。停水停电原因造成停工的。甲方未能提供施工条件或配合施工的。甲方要求停工的。工程进行设计变更或工程量变更的。其它非乙方原因造成停工的。五、工程质量标准1、工程质量等级标准按现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，一次验收质量达到合格等级。2、道路工程质量标准路床：路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。压实度必须大于93%。水泥稳定层：必须为场拌，禁止路拌，压实度必须大于95%，表面平整，稳定坚实，厚度误差不得小于20mm。无推痕、松散浮石现象，

27、轮迹小于10mm。混凝土面层：水泥混凝面层检查验收按gjj120xx表10.8.1验收、10.8检验标准执行道路表面无积水，两板幅拉接钢筋按12600配置。3、管网工程质量标准管网铺设：不得出现倒坡现象；缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物；管道接口应平直，环形间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象；抹带接口表面应平整密实，不得有间断和裂缝等现象。检查井的.井壁应园正，灰浆应饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有通缝、空鼓、裂缝等现象。井内流槽应平顺，位置准确，不得有杂物。检查井井框、井盖必须完整无损，安装平稳。六、合同总价款最终合同价款，根据实际完成工作量据实结

28、算七、双方权利和义务1、甲方责任（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。（2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。（3）及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内签复，3日内未签复视为甲方认可该签证。（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。（6）免费向乙方提供堆料场、道路、设备作业等场地。（7）甲方应为乙方免费提供布置临时设施的场地和临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。（8）积极为乙方排除一切施工干扰，社会干扰及负责周边关系的协调。2、乙方责任（1）全面履行

29、施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。（2）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。（3）全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。（4）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（5）乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报。甲方应积极主动配合乙方处理一切事故责任，属于乙方造成的一切责任由乙方全部承担，由乙方负责一切经济责任和法律责任，甲方不负责任何经济责任和法律责任。（6）积极配合甲

30、方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（7）乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证人员安全，施工顺利进行。（8）乙方必须确保各种配备到位，并严格履行职责。八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料进场时经甲方现场人员进行质量检验合格后签字同意方可使用，主要材料必须送检。乙方材料进场后必须及时通知甲方，甲方检验认为不合格的应在材料进场接到乙方通知后2日内向乙方及时出具书面意见，若甲方逾期出具书面意见或不及时进行验收的，视为甲方验收合格。九、质量验收甲方在收到乙方的

31、竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。工程合同 篇7甲方:乙方:本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务(包工包料) 为明确双方权利和义务，结合装修工程的具体情况，双方达成如 下协议：一、工程概况工程地点：房屋结构：1、工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：(1) 乙方包工、包料(乙方提供装修材料明细表);(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料2、工程总造价和工程内容:，设计费元，管理费_元，税金_元，工程内容见工程预算清单、施工图。3、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。4、工期：双方商定本工程工期为，按时

32、按质完成全部施工及安装任务，即签定开工报告之日起。二、甲方工作1、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。2、甲方向乙方提供施工所需的水、电。3、甲方在开工前到物业办理好一切装修手续。三、乙方工作1、指派工地施工监理，按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。2、按照国家建设部有关规定进行操作，做好防火工作。3、按照施工图纸进行施工。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工程款结算的约定1、签订施工合同当日付整。2、工程进场木工完工付整。3、工程验收后全部结清计元尾款。五、关于材料的约定1、乙方根据图纸的要求供应材料。六、关于

33、双方责任的约定1、甲方责任a、不能按期付款而造成的损失由甲方承担，工期相应顺延。b、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费，损失由甲方承担，工期相应顺延。c、因甲方原因(乙方违约除外)终止合同而工程量未过半，乙方应收取实际工程款。2、乙方责任a、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。b、在施工中违反操作规则造成人员伤害，责任由乙方自负。c、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算款中扣除。d、其它未约定事项由双方协商解决。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可

34、施工。2、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。3、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，且工期不顺延。八、违约责任按合同法有关规定。.九、装饰工程报价单，施工图经双方协商，达成一致的其他具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。十、本合同一式两份,甲、乙各执一份。十一、本合同一经双方签章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇8甲方：（以下简称甲方） 安新县宏山鞋服有限公司乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法及国家建

35、设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商签定合同如下：一、 工程概况及承包方式1、 工程名称： 安新县宏山鞋服有限公司办公楼装饰工程2、 工程地点：河北省保定市安新县宏山鞋服有限公司院内3、 工程承包方式：包工包料4、 工程概况：建筑面积 平方米。二、 工程装修内容： 负一层餐厅 。三、 工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；工程造价为：￥元。( )四、 合同工期1、开工日期：年 月日竣工日期 年月 日合同工期总日历天数天。2、乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工应在合同约定的开工日期前7天内以书面形式向甲方提出延期开工的理由

36、和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后24小时内不答复视为同意乙方要求工期相应顺延。3、 严格按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按照甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。4、甲方认为确有必要暂停施工时，以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，以书面形式提出复工要求，甲方在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时内未予答复，

37、乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，工期相应顺延，并追加价款；因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。6、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）因施工场地不具备施工条件；（2）甲方未按合同约定致使施工不能正常进行；（3）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；（4）因不可抗力造成的工期延误。7、乙方在上述第6款情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认的，视为同意顺延工期。8、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，因甲方原因造成不能按期竣工的，乙方以书面形式写出申请，经甲方确认后，工期得以顺延

38、。因其他原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担一切责任。五、 关于工程质量和验收的约定1 、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。2、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3 日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。六、 付款方式1、合同签定后，乙方施工人员及主材进场5天内，甲方即付给乙方工程款总造价的 30% （注：看施工进度情况）2、工程进展到骨架、板材基层施工完成时，甲方再付给乙方工程款总造价的30 %，3、工程竣工后5天内，甲方再付给乙方工程款总造价的 30 %4、 工程验收合格，手续交接清交付甲方后5天内，甲方再付给乙方工程总造价的7%5、乙方剩余3%的工程款