通乡公路施工合同

1、至通乡公路建设工程施工合同甲方：乙方：孟家坪乡至赵家川口村 通乡公路施工合同依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现由 （下称“发包人”）和另一方（下称“承包人”），_ 年_月_日共同达成并签订本协议如下：一、工程概况工程名称：至通乡公路工程地点：二、工程承包范围承包范围：路基土石方工程、路基防护工程、路基排水设施、公路安全设施、路面垫层、基层、面层等，共计约 24.27公里，结算以实际完成量计算。三、合同工期开工日期：合同签订5日内具备开工条件经批准后开工竣工日期：年月日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：

2、按公路工程质量检验评定标准为合格工程。五、合同价款本合同价款根据简易施工图设计及工程量清单所列数量和单价计算。严格 按设计和工程量清单所列数量进行施工。未经发包人及交通主管部门签字同意， 不得随意变更和增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。金额：元（人民币）大写: （人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括1、本合同协议书。2、标准、规范及有关技术文件。3、简易设计图纸。4、工程量清单。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。八、质量与检验1、工程质量应当达到协议书约定

3、的质量标准。因承包人原因工程质量达不 到约定的质量标准，承包人承担违约责任。2、双方对工程质量有争议，由上级工程质量检测机构鉴定，所需费用及因 此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。3、检查和返工： 承包人应认真按照标准、 规范和图纸要求及合同内容施工， 随时接受发包人的检查、检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约 定标准的部分，承包人应拆除和重新组织施工，直到符合约定标准。因承包人 原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。九、安全施工1、安全施工与检查：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格 按安全标准组织施工，并随时

4、接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采 取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的 责任和因此发生的费用，由承包人承担。2、事故处理：发生一切伤、残、亡及其它安全事故，承包人应按有关规定 立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任 方承担发生的费用。十、支付本工程不预付工程款， 在承包人完成合同约定价款的 30%后支付工程款， 按 已完工程价款的 80%支付。十一、工程变更1、施工中发包人需对原工程进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人 发出变更通知2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费 用和由此导致发包

5、人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改 及对材料、设备的换用，须经发包方同意，报乡镇政府和县交通局审批。未经 同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失， 延误的工期不予顺延。4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格 变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合 同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出变更的价格， 经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款， 与工程款同期支付。因承包人自身原因导致的工

6、程变更，承包人无权要求追加 合同价款。十二、竣（交）工验收与结算1、通村公路的交竣工验收合并进行。承包人完成合同约定的内容后，且具 备竣（交）工验收条件，承包人按现行国家工程竣（交）工验收及兴县通乡公 路竣（交）工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣（交）工验收申 请，由县交通局以乡镇为单位，会同乡镇人民政府、设计单位、施工单位、监 督单位、接养单位等部门分批打捆验收。2、工程竣（交）工验收报告合格后，双方按照协议约定的合同价款进行工 程竣工结算。十三、质量保修1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交 付发包人使用的工程质量在保修期内承担质量保修责任。2、工程质

7、量保修期为两年。3、工程质量保证金按合同总金额的 10%扣留，不计息，两年质量保修期满 后，经竣工验收合格一次性付清。十四、其它1、如承包人不按设计施工图预算和合同约定，按时、按质、按量施工，发 包人有权无条件终止合同，产生的损失由承包人承担。2、承包人不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的工程肢 解后以分包的名义分别转包给别人。十五、合同生效与终止1、双方在协议书中签字后生效。2、发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。3、本合同一式六份，发包人、承包人、乡镇府、县交通局各一份。发包人： 承包方：法定代表人：或其授权代理人

8、：法定代表人：或其授权代理人：年月日孟家坪乡至赵家川口村通乡公路建设工程廉政合同发包人：兴县交通局承包人：陕西锦越泰建设工程有限公司根据交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及 有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工 程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用，以及投资效益，孟家坪_ 至赵家川口村通乡公路的业主（以下称甲方）与施工单位陕西锦越泰建设工程 有限公司（以下称乙方），特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（二）严格执行 孟家坪乡至赵家川口村通乡公路建设工程的合同文件，自觉按合 同

9、办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的 商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设 管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正 的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为， 有向其上级有关部门举报， 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、 有价证券和贵重物品, 不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人

10、员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受 乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活 动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材 料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙 方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有价证券,贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支 付的任何费用。

11、（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办 公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规 定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给 乙方单位造成经济损失的，应由甲方给予赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规 定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿； 情节严重的，甲方建议交通上级建设主管部门给予乙方至少二年内不得进入其 主管的交通工程建设市场的处罚。第五条 双方约定：本合同

12、由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条 本合同作为 孟家坪乡至赵家川口村通乡公路建设工程施工合同的 附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单第九条位一份。业主： 兴县交通局（盖章）法定代表人：或其授权代理人：承包人：陕西锦越泰建设工程有限公司（盖章）法定代表人：或其授权代理人：年 月 日孟家坪乡至赵家川口村通乡公路建设工程 安全

13、生产合同为在孟家坪乡至赵家川口村通乡公路建设工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主兴县交 通局（以下简称“甲方”与承包人陕西锦越泰建设工程有限公司 （以下简称“乙 方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批、同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度

14、会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全 隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的公路工程施工 安全技术规程（JTJ076-95 ）和公路筑养路机械操作规则有关安全生产的 规定，认真执行工程承包合同中的有关要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和管生产必须管安全的原则，加强安全生 产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安 全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活 动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵 守本条款的各

15、项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评 比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇用的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职 能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生 产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%至 3%配备安全员， 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员， 有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故的发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违 法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管

16、理部门颁发的安全生产证书， 参加施工的人员， 必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进 行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设 作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特 殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。 施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类 的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样 行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记 录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌10、乙方必须按照相关本工程项目特