超高层建筑大技术难点及解决方案

1、最新 精品 Word 欢迎下载 可修改铉龙城广场装饰装修工程施工承包合同发包人(甲方):湖北铉龙城置业有限公司承包人(乙方):二零一六年一月“铉龙城广场”装饰装修工程施工承包合同发包人(甲方):湖北铉龙城置业有限公司承包人(乙方):依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国招标投标法及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就“铉龙城广场”装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。1工程概况1.1工程名称：“铉龙城广场”1.2工程地点：武汉市汉阳区国博大道与三里坡路交汇处1.3工程内容：一栋4-5层商业广场35000平方米；一栋43层酒店70000平方米；一栋

2、52层公寓楼70000平方米；地下室二层59000平方米；1.4承包范围:公共区域室内设计、装饰(墙体砌筑、墙面、地面、顶棚装饰)地面、顶棚、门窗等施工图纸所表明的范围。1.5合同价款:合同价款暂定人民币贰亿元整，按实际施工图据实结算。1.6承包方式：乙方包工、包料（装饰施工图纸内确定的所有内容）。2工程质量2.1本工程质量应达到国家、湖北省建设工程的质量检验标准、设计标准。2.2室内环境约定标准：民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2022）。2.3施工质量验收标准：建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2022）以及相配套的相关工程质量验收规范、标准。3工期：3.1总

3、工期:日（为日历工期，包括法定节假日）3.2开工日期：年月日。3.3竣工日期：年月日。3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方15日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定（通知）。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，并相应顺延工期。3.5暂停工期（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在48小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，乙方要求复工的，甲方应在48小时内给予答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。3.6工期顺延（1）工程量增加、设计变更

4、的；（2）甲方未按时支付工程款的；（3）由于非乙方原因停水停电累计72小时以上不能施工的；（4）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的；（5）不可抗力和其他非乙方原因造成的停工。3.7工期提前5日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。（1）提前的时间；（2）乙方采取的技术措施；（3）甲方为实行新技术措施提供的条件；（4）实行新技术措施增加的费用。4设计4.1设计图及技术文件的提供方式由甲方委托的专业设计公司于开工5日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术要求。4.2设计变更3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。5履约保证金及工程价款5.1履约

5、保证金的约定及退还办法：（1）履约保证金：经双方协商，乙方同意本合同签订之日起三日内向甲方指定账户缴纳履约保证金壹仟万元人民币；（2）履约保证金退还办法：乙方进场施工一周内退还50%履约保证金，商业广场装修装饰工程完工且验收合格后退还剩余履约保证金。5.2本工程价款：按湖北省装饰工程定额及取费表下浮5%后据实结算。5.3本工程价款总计：暂定人民币贰亿元整，包含乙方为本工程和参与本工程施工作业人员的保险费和为完成本工程所采取的全部措施费。5.4本工程价款可在出现下列情况时调整；（1）甲方确认的工程量增减；（2）甲方确认的设计变更的；（3）双方约定的其他增减或调整。5.5工程价款支付60%。80%

6、工程款，半年后甲方向乙方支付工程总价的15%工程款。甲方保留工程总价5%作为质保金。保修期限为两年，待保修期限届满后支付。6材料设备供应6.1本工程由甲方供应（或甲指乙供）的材料、设备等，甲方事先通知乙方，乙方无特殊理由不得拒绝。乙方须在施工进度计划中明确订货时间和进场时间，并及时跟踪甲方是否在约定时间内定货、进场。6.2本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照设计说明、施工图纸、材料清单和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。6.3甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方

7、供应的材料设备经验收合格后，乙方负责保管。6.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本，乙方进场后十天内提交。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。6.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。7双方派驻本工程项目的代表7.1甲方派驻本工程项目的代表为，在甲方授权范围内行使权利履行义务，超越授权范围的行为，甲方均不予认可。7.2本工程项目甲方委托依法对工程施工实施监理：监理工程师：注册证书号：。7.3乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。7.4双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派

8、出方的义务。7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。8双方权利8.1甲方权利3日以书面形式通知乙方。撤换后代表的权责不变。8.2乙方权利3日以书面形式通知甲方，撤换后代表的权责不变。9双方义务9.1甲方义务9. 2乙方义务10工程验收10.1隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后24小时以内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。10.2竣工验收25个工作日内进行审核，经甲方与监理审核同意后，按合同约定向乙方支付工程尾款，同事甲、乙方双方办理工

9、程交接手续。11违约责任11.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。11.2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款1%的违约金。11.3由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方应向甲方支付合同金额的1%的违约金；乙方向甲方支付延期违约金的同时，应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬及甲方的全部损失。11.4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造

10、成工程延期交付的视同延误工期。11.5违约方承担违约责任后，出符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：（1）合同已无法履行；（2）甲、乙方协议停止施工；（3）调解要求停止施工；（4）法院要求停止施工。12不可抗力：因不可抗力因素履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的出外。一方面不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。13争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第（1）种方式解决：（1）依法向（工程所在地）人民

11、法院提请诉讼；（2）提交仲裁委员会仲裁。14合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章后乙方向甲方支付完全部履约保证金之日起生效。15本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。甲方（签章）：乙方（签章）：代表人：代表人：签订时间：签订时间：铉龙城广场建设工程施工承包合同发包方：湖北铉龙城置业有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于：由甲方投资开发建设“铉龙城广场”项目，现确定由乙方施工承建。经甲乙双方友好协商，在平等自愿的基础上签订本建设工程施工承包合同。双方一致同意，履行本合同过程中的中标通知书、投标函及其附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或投标预算书、设备和材料清单以及其他书面函件

12、，除任意一方反对外，均自动成为正式合同组成部分。一、工程概况1、工程名称：“铉龙城广场”公寓楼、酒店楼；2、工程地点：武汉市汉阳区江堤街国博大道与三里坡路交叉处；3、建筑面积：两栋塔楼地上面积约15万平方米，高度约195米，两层地下室约1.2万平方米（以实际竣工面积为准）；4、结构形式：框剪结构；5、设计单位：武汉中南建筑设计院股份有限公司。二、工程承包范围1、乙方对“铉龙城广场”公寓楼与酒店楼的建筑工程进行施工总承包。2、施工范围依据：中南建筑工程设计院设计的施工蓝图内所包含的建筑工程、招标文件及图纸答疑所规定的全部建筑工程内容，包括土方、桩基础、土建、给排水、地下室、主体结构、内外刮糙、水

13、电安装等，最终以双方核准的投标预算书的范围内容为准。3、下列内容不列入承包总价范围：电梯、消防、防火（卷帘）门、人防门、幕墙、空调暖通工程。其他未列入承包总价范围的如下：/三、承包方式1、承包方式为包工包料、包安全、包质量、包工期、包验收。2、本工程议标手续和施工许可证由甲方按照当地政府要求及时办理，乙方配合。甲方应及时办理施工许可证等手续，保证对施工进度不造成影响，甲乙双方按当地有关部门的相关规定缴纳各自应缴纳的费用。四、工程质量标准工程质量标准：合格工程（按建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2022验收合格）五、安全与文明施工（一）安全施工1、乙方应严格按相关的安全规范组织施工，

14、积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、甲乙双方应做好现场安全保卫工作，禁止非施工人员进入现场的非开放区域。3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方、监理，同时采取必要的措施防止损失扩大并按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的损失。4、在施工前或施工过程中，乙方应遵守如下安全施工管理制度：（1）乙方在开工前14日内拿出针对本项目的安全方案报监理审核，包括但不限于外脚手架、高空防护、临边洞口及用电方面等。（2）乙方应建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度。施工现场必须设有专职质量和安全检查人员。（3）乙方施工人员按有关规定及要求

15、需持证上岗的应持证上岗。（4）按照有关规定现场临时用电应符合以下要求：工作零线端子、保护接地端子、三相五线制、一机一匣一漏、三级保护、配电箱有门及防雨措施、使用合格的电力电缆埋地敷设，架空或挂墙敷设应规整，接入设备或配电管的线缆规整。（5）工程的楼梯口、电梯井口、通道口、预留口模板拆除1天内均按建筑施工作业安全技术规范（JGJ80-91）要求进行防护；通往尚未安装栏板的阳台边，无女儿墙的屋面周边、框架工程楼层的周边、斜马道两侧边、卸料平台的两侧边形成，一日内必须设置1.2m高的双层护栏，并挂安全网，外脚手架必须比结构高半层。（6）甲乙双方及其他人员进入施工现场必须戴安全帽，高层作业等必须佩戴安

16、全带，每违反一次罚款50元。（7）外脚手架立杆必须设垫板，设扫地杆。（8）乙方每月至少组织一次内部安全大检查，事前通知监理、甲方参加，并形成记录。5、因乙方未履行以上义务或其他因乙方的原因造成的事故，其法律责任和因此发生的损失，由乙方承担，且每发生一起安全事故乙方应向甲方支付违约金/元，从工程款中扣除相应的部分。（二）文明施工1、乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工的有关规定规范组织施工，同时遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准。2、乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印机、电脑（可上网）、打印机、传真机等等。3、施工期间，乙方应及时整理和处置所有机件、工具、材料、

17、建筑垃圾等，做到工完场清（模板拆除后、墙体砌筑前、抹灰完成后的楼面清理），工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空抛物。以上物品在不需要时应及时清理出工地。每次乙方未尽到本款约定义务，应支付甲方1000元违约金。六、合同价款、调整及计量（一）合同价款本合同总价（含基础部分）暂定为人民币肆亿元，其中酒店楼和公寓楼合同总价（含基础部分）分别为人民币贰亿元。正式合同可予以变更。实际价格按工程竣工决算审计为准。（二）工程量及价款调整1、本工程的工程量及价款的确定：（1）鄂建文【2022】214号文，湖北省建筑、装饰装修工程消耗量定额及统一基价表、湖北省安装工程消

18、耗量定额及单位基价表、湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表、（2）鄂建文【2022】216号文，湖北省建筑安装工程费用定额、（3）鄂建文【2022】85号文关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知。2、按双方审定的预算总价下浮5%（不包括基础）。3、材料价差调整按施工期间武汉建设工程价格信息中材料每期预算价的平均价与2022年8月份武汉建设工程价格信息作比较，差值在5%以内的（含5%）不予调整，差值超出5%的部分予以调整。4、甲乙双方应根据项目实施的具体情况，按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证，据实结算，总价下浮5%，（不包括基础，基础部分据实结算，不下浮）。

19、5、分包配合费由甲方统一协调。（三）工程设计变更1、变更程序（1）由发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，设计变更后的图纸及说明由发包人提供。设计变更后的变更规划等手续，由发包人履行。（2）未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。2、工程设计变更后的价款调整（1）设计变更项目在原投标预算书中有相同的，按相同项目单价计算，总价下浮5%（不包括基础）。（2）设计变更项目在原投标预算书中没有相同的，按第六条“意向书价款、调整及计量”中的第二款要求计算。（3）设计变更及现场签证中涉及的材料，按原预算价格执行。原预算没有的材料，按变更签证实施当期的武汉建设工程价格信息的价格执行，

20、只调整5%以外的部分；武汉建设工程价格信息中没有的材料，按甲方签认的价格计算。3、工期调整若发包方要求工程设计变更，双方应另行协商，以书面形式确定新设计下的工期。七、工程工期1、本工程的工期：总工期为800个日历天，乙方应在开工前10天向甲方提交详细的项目进度安排表，经甲方审核后方可实施。2、开工日期以甲方下达的开工令日期为准。3、如遇下列情况，经甲方和监理书面签认后，可顺延工期。（1）因甲方原因导致不能实际施工。（2）一周内因停水、停电造成停工累计超过8小时，可顺延相应的停水、停电时间。（3）现场发现文物等不能归因于甲乙双方的异常情况。（4）不可抗力因素。4、本建设工程竣工之日由双方当事人约

21、定如下/。八、材料设备1、本工程主要材料品牌（1）钢材：武钢、鄂钢、敬业、邯钢及上市公司等大型钢厂合格产品。（2）水泥：红榜水泥。（3）砖：环保、保温、抗裂的轻质砖。（4）电线：武汉二厂品牌电线。（5）给排水管预埋套管（人防工程除外）：“顾地”、“联塑”、“国成”等合格品牌。（6）商混：须经当地质检部门认可的大型搅拌站的混凝土。2、本工程所用的设备、材料由乙方供应，均须符合设计要求和国家有关规定，并有出厂合格证及其他相关证件，乙方应对进场的设备、材料把关，并按有关规定抽检，经监理方见证，监理方认为有必要时，可现场随机抽样复试，必须到达安全、环保要求。九、竣工与结算（一）竣工验收1、工程具备竣工

22、验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提交乙方所具备的完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方指定分包的工程，能直接验收备案的资料，由各分包单位整理好资料交档案馆，不能直接验收备案的应由甲方督促收集资料交乙方整理验收备案。2、甲方代表在收到乙方送交的竣工报告后14天内无正当理由不组织验收，或验收后10天内不予批准且不能提出整改意见，可视为竣工报告已被批准。3、因甲方资料不全无法办理备案证的责任由甲方自行承担，且甲方不能以此作为不支付或延期支付乙方工程款及交房审计的依据。4、竣工验收不合格的，乙方应负责无偿返工或修复或采取其他补救措施，乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复的，由甲方组织人员返

23、工或修复，由此发生的费用和（或）延误的工期由乙方承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。5、若存在以下违约情况，乙方应支付相应的违约金：（1）工程材料及设备的规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，发现一次按施工图、材料设备清单确定的材料设备总价的10%计算违约金；若计算出的违约金低于人民币壹万元，则按壹万元支付违约金。（2）乙方私自减少工程量，违约金按减少的工程量的双倍工程价款计算。以上违约金从工程价款中扣除。（二）竣工结算1、竣工报告提交7天后，乙方向甲方代表提出最终结算报告和竣工结算书，开始办理竣

24、工结算。2、甲方收到乙方完整的竣工结算书后45天内应出审计结果，并按决算审计确定的价格支付工程款。如由于甲方拖延原因导致45天内未出审计结果，则按乙方报审价格作为最终审计结算价格。3、材料价差调整按施工期间武汉建设工程价格信息中材料每期预算价的平均价与2022年8月份武汉建设工程价格信息作比较，差值在5%以内的（含5%）不予调整，差值超出5%的部分予以调整。4、人工费按鄂建文（2022）85号文件执行，不响应其他任何政策性调整。5、在施工过程中如有相关部门政策性调整，应按政策性文件执行。十、履约保证金及工程款支付（一）履约保证金的支付及退还1、履约保证金的支付经甲、乙双方协商，本合同签订之日起

25、三日内乙方向甲方指定账户交纳工程履约保证金人民币叁仟万元整，到账后甲方24小时之内通知乙方进场。2、履约保证金的退还（1）酒店或公寓单体结构工程正负零完工，经监理和甲方代表验收后，甲方退还酒店或公寓单体相应的履约保证金30%；（2）酒店或公寓单体结构工程施工至20层，经监理和甲方代表验收后，甲方退还酒店或公寓单体相应的履约保证金40%；（3）酒店或公寓单体主体结构工程封顶，经监理和甲方代表验收后，甲方退还酒店或公寓单体相应的全部剩余履约保证金。（二）工程款支付1、基础部分单独核算与支付酒店或公寓基础土方、桩基及支护工程价款单独核算，该分部工程完工后一周内进行核算审计，审计完成后一周内甲方向乙方

26、支付该分部工程已完成工程量价款的40%，半年内再支付40%，余款一年内付清。且后面各节点甲方支付的工程款金额中均不包含该款项。2、工程总价款的支付本条项下所指“总价款”均指双方正式合同确定的工程总价款，但不包含本条前述约定单独核算的基础部分价款。（1）酒店或公寓结构工程施工至0.000，经监理和甲方代表验收后15日内，甲方向乙方支付酒店或公寓各自总价款的5%；（2）酒店或公寓结构工程施工至15层，经监理和甲方代表验收后15日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的20%；（3）酒店或公寓结构工程施工至30层，经监理和甲方代表验收后15日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的30%；（4）

27、酒店或公寓结构工程施工至封顶，经监理和甲方代表验收后15日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的50%；（5）酒店或公寓砌体围护结构工程完工，经监理和甲方代表验收后15日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的55%；（6）酒店或公寓楼地面及屋面工程完工，经监理和甲方代表验收后15日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的60%；（7）酒店或公寓拆外脚手架十五个工作日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的70%；（8）酒店或公寓土建工程竣工验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付至酒店或公寓各自总价款的80%；（9）酒店或公寓各自余下工程总价款的15%从酒店或公寓各自土建工程竣工验

28、收合格之日起十个月内全部付清（质保金除外）。剩余酒店或公寓各自工程总价款的5%作为保修金。3、工程款的调整根据本合同第六条第一款，待工程竣工决算审计确定实际工程款后，若甲方已支付的工程款超过实际工程款，乙方应退还超过的部分；若已支付的工程款低于实际工程款，甲方应补足差额。十一、工程质量保修1、工程保修期为五年，自竣工验收合格之日起算。保修期内若无质量问题，满两年后甲方向乙方支付除屋面防水外全部质保金；满五年后如无质量和渗漏问题退还屋面防水质保金（工程质量保修金不计利息）。2、具体质保单项如下：（1）屋面防水保修期五年。（2）土建保修期二年。（3）水电安装保修期二年（4）其他项目保修期限约定如下

29、：/3、工程项目竣工验收后，在保修期内乙方必须留专人配合甲方物业管理部门进行后期维修，接到物业部门的维修通知后，乙方保证48小时内指派相关人员到场维修，如果乙方不到场维修，甲方有权另请他人维修，且按维修发生的实际费用和罚款（按实际费用的50%计算）扣除质保金。4、在保修期内，非乙方施工质量缺陷原因造成的问题或因为业主及其他方原因造成的问题，乙方可进行维修，但维修实际发生的费用不由乙方承担，由甲方协调处理。十二、甲乙双方权利、责任和义务（一）甲方权利、责任和义务1、甲方及时办理国家和地方政府规定的本工程项目开工建设所需要的由甲方承担的证件和批文，以确保工程顺利实施；协助乙方办理进入工程施工现场所

30、需要的有关手续，以便乙方按时进入施工现场开展工作。2、甲方及时向乙方提供工程施工蓝图、设计文件资料及地基勘察资料，并对资料的完整性、准确性负责；组织乙方、设计单位、监理单位进行图纸会审、技术、设计交底，并做好例会纪要。3、甲方提供施工现场，负责将施工“三通一平”所需要的水、电、路等供应至合同工程场区内，详细位置双方商定。4、甲方须按约定及时支付工程进度款，确保乙方正常施工。5、甲方应积极负责协调施工现场、周边环境及各种关系，确保乙方按进度正常施工（排除第三方干扰），确保施工有良好的社会治安环境，如因协调不到位而增加的费用一律由甲方承担。6、施工过程中，甲方和监理可以根据需要随时对在建工程进行检

31、查，发现其不符合正式合同约定的标准或质量的，有权向乙方发出整改通知。乙方拒不整改，或整改两次后仍不符合合同约定的，甲方有权解除合同，解除合同不影响甲方要求乙方赔偿损失。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方留在在施工现场的材料、设备、临时工程、及其他必要文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的责任。（二）乙方权利、责任和义务1、工程施工合同签订后，乙方应在甲方提供工程施工图后三十个工作日内完成工程图纸施工预算和施工组织设计方案的编制，并进行施工。2、乙方必须按会审后的图纸施工，确保工程质量，按规定的时间完工和交付、验收、使用。3、乙方在施工期间应严格执行本市有关建设工程安全

32、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或者责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失由乙方承担，在施工单位整改前甲方保留因此缓付工程进度款的权利。4、若甲方未按照本合同第十条约定的时间和数额支付工程款，乙方应书面通知甲方履行付款义务；甲方在收到通知30日内未支付工程款的，应按本合同第十三条承担违约责任。该30日不计入违约责任计算时间。若甲方拖欠的工程款超过应付工程款的50%，乙方有权暂停施工，且工期顺延，因此造成的一切经济损失由甲方承担。但乙方应在停工之前30日书面通知甲方。若甲乙双方对拖欠的工程款数额有异议的，暂以工程监理确定的数额为准。若双方因此发生诉讼，以生效判决最终确定的数额为

33、准。5、乙方有权坚持按既定合法设计方案施工，甲方应及时回复和解决乙方提出的合法的、有益于工程建设的、符合双方共同利益的意见、建议。6、乙方应设立单独的银行账户，该账户实行专款专用，只用于向工人发放工资。乙方保证按时按月足额发放民工工资，发包人监督执行。若乙方未按时足额发放工资，甲方有权扣除相应的工程款作为工人工资。十三、违约责任（一）甲方违约责任1、如果甲方不按合同约定时间节点支付工程款，违约金以应付工程款为基数，按1.5%月利率计算。2、如果甲方累计三次不能按合同约定时间节点支付工程款，违约金以应付工程款为基数，按2%月利率计算3、由于甲方的其他原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失

34、的赔偿责任。由于甲方原因造成停工，时间超过10天以上，甲方承担乙方所交保证金的总额2%的资金成本损失，并承担工地现场每天停工损失费1万元，停工超过两个月，甲方必须退还全部保证金和支付一切经济损失。4、由于甲方原因造成乙方进场不能开工，甲方无条件退还乙方全部履约保证金，并每月承担乙方经济损失壹佰万元整（含资金成本及其他一切费用）。（二）乙方违约责任1、乙方不得擅自将本合同范围内建设工程或施工工序分包或者转包。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金并要求乙方赔偿相应损失。2、由于乙方原因造成工期逾期的，乙方应按逾期天数以/元/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方经济损失。乙方超过工期达/天

35、的，相应的履约保证金甲方将不予返还。3、乙方如不能按时支付履约保证金，甲方有权责令乙方无条件退场，并向甲方赔偿壹佰万元损失。4、因乙方的其他严重违约行为造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。十四、合同生效1、本合同自双方签字盖章后乙方支付全部履约保证金之日起生效。2、本合同未尽事宜，由双方另行协商约定。3、本合同一式陆份，甲乙双方各保留叁份，每份均有同等效力。发包方（公章）承包方（公章）法定代表人:法定代表人：授权委托人：授权委托人：年月日年月日超高层建筑10大技术难点及解决方案ymdxiaoguai发表于：2022-9-28来源：新浪地产网浏览次数：11357次918摘要：根据理论及经验

36、分析，一般在40层(大约150米)左右，是超高层建筑设计的敏感高度（建筑物的超长尺度特性将引起建筑设计概念变化），这种变化促使建筑师必须提出有效设计对策，调整设计观念，应用适宜的建筑技术。超高层建筑效果图超高层建筑效果图超高层建筑效果图超高层建筑效果图超高层楼宇就像一条竖立起来的街道，存在着安全、内部交通、环境、能源消耗等多种难以妥善解决的问题，越是向高处发展，安全性、耐久性及适用舒适等问题就愈多，对结构、建筑、机电、暖通、电梯等专业的要求就越高。难点1结构系统由于超高层建筑结构的特殊性，建筑内部的梁柱将会不可避免的存在，在结构设计中要考虑异形柱的使用，特别是在超高层住宅户型设计中，充分全面考

37、虑梁柱的影响、规避及利用是设计的难点。对于结构设计来讲，按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则，选择相应的结构体系，一般分为六大类：框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系、框-筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。90年代以来，除上述结构体系得到广泛应用外，多筒体结构、带加强层的框架-筒体结构、连体结构、巨型结构、悬挑结构、错层结构等也逐渐在工程中采用。进入90年代后，由于我国钢材产量的增加，钢结构、钢-混凝土混合结构逐渐采用。如金茂大厦、地王大厦都是钢-混凝土混合结构。此外，型钢混凝土结构和钢管混凝土结构在高层建筑中

38、也正在得到广泛应用。高层建筑结构采用的混凝土强度等级不断提高，从C30逐步向C60及更高的等级发展。预应力混凝土结构在高层建筑的梁、板结构中广泛应用。钢材的强度等级也不断提高。高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构（代号RC）外，还采用型钢混凝土结构（代号SRC），钢管混凝土结构（代号CFS）和全钢结构（代号S或SS）。建筑高度100m，柱网为8.4m，抗震设防烈度为6度，采用框架-剪力墙或框-筒结构体系较为经济合理，这种结构体系的剪力墙或筒体是很好的抗侧力构件，常常承担了大部分的风载和地震荷载产生的水平侧力，总体刚度大，侧移小，且满足玻璃幕墙的外装饰要求。超高层建筑的楼板和屋盖具有

39、很大的平面刚度，是竖向钢柱与剪力墙或筒体的平面抗侧力构件，同时使钢柱与各竖向构件（剪力墙或筒体）起到变形协调作用。一般钢结构建筑物的楼板和屋盖，都采用轧制的压型钢板加现浇钢筋混凝土（简称钢承混凝土）楼板和屋盖，厚度一般不小于150mm。目前在设计钢承混凝土楼板和屋盖时没有考虑钢承混凝土楼板和屋盖与钢梁共同作用。主要是对于板底呈波形的计算原理不甚了解或认为计算繁琐，就按平板计算，这样既不安全又增加了钢梁的用钢量。如果采用钢梁与钢承混凝土楼板共同作用，简称MST组合梁，只要计算正确，配筋合理，栓钉可靠，则可以节约楼层和屋盖钢梁的用钢量20%左右，而且不需对钢梁进行稳定验算。难点2垂直交通设计超高层

40、建筑，核心筒的设计需平衡采光、节能、易于维护、减少公摊、不同业态核心筒上下统一等多方要求，是建筑设计的难点之一。高层建筑与其他建筑之间的最大区别，就在于它有一个垂直交通和管道设备集中在一起的、在结构体系中又起着重要作用的“核”。而这个“核”也恰恰在形态构成上举足轻重，决定着高层建筑的空间构成模式。随着高层建筑建设的发展、高度的增加和技术的进步，在高层建筑的设计过程中，逐渐演化出了中央核心筒式的“内核”空间构成模式。1.内核式：中央核心筒布局在建筑处理上，为了争取尽量宽敞的使用空间，希望将电梯、楼梯、设备用房及卫生间、茶炉间等服务用房向平面的中央集中，使功能空间占据最佳的采光位置，力求视线良好、

41、交通便捷。在结构方面，随着筒体结构概念的出现、高度的增加，也希望能有一个刚度更强的筒来承受剪力和抗扭。在建筑的中央部分，有意识地利用那些功能较为固定的服务用房的围护结构，形成中央核心筒，而筒体处于几何位置中心，还可以使建筑的质量重心、刚度中心和型体核心三心重合，更加有利于结构受力和抗震。这种“内核”空间构成模式，经过长期的实践检验，以其结构合理、使用方便和造价相对低廉的优势，很快便成为高层建筑中最为流行的空间布局形式。尽管中央核心筒式布局的筒体周围的房间需要人工采光和机械通风，总会多少给人带来不适感，但“内核”式的布局形式及其变种在数量上占有绝对优势，大多数著名的超高层写字楼建筑也都采用这种形

42、式。但是作为超高层住宅建筑，这种内核式的布局存在着诸多不便利之处。2.外核式：双侧外核心筒布局随着时代的发展、技术的进步，人们对建筑需求的变化和设计侧重点的不同，以中央核心筒为主流的高层建筑“内核”空间构成模式开始受到了挑战。第一次变革主要还是出于造型上的需要和建筑设计理念的变化，如70年代前后出现的“双核”构成模式。双侧外核心筒的布局，不仅有利于避难疏散，而且也使高层建筑的外观造型产生了巨大的变化。贝聿铭设计的新加坡“华侨银行中心”和日建设计设计的日本“IBM本社大楼”等等就是当年风行一时的双侧外核设计手法的代表。3.多核式：分散多个外核布局第二次变革最先对核心筒提出革命性建议的是设备专业，

43、他们认为随着建筑设备的日趋增多和越来越复杂，如果把设备用房和管道井从核心筒中分离出来，可能会更有利于管理和维修。而80年代以后，智能化建筑的普及和电信设施的不断增加，导致了在高层建筑中大量应用计算机和电信通讯设备，甚至许多建筑在竣工之后，仍然频繁地改造布线系统和增添新设备。智能化办公楼中的光缆与电脑网络管道井、配线箱以及中继装置等，每层都必须设置三处以上才算合理。这样，建筑上为了满足机电设备经常变动的需要，便开始将“核”分散化，分置多处设备用房和管道井，以便于局部更改。对于结构专业来说，加强建筑周边的刚度也会有效地抵抗地震对高层建筑的破坏，所以如果将垂直交通和设备用房等分散地布置在周边，则无疑

44、也会对结构抗震有利。同时，这种分散的多个外核的空间构成模式，也正好适用于新兴的巨型框架结构，使这种结构体系中的巨型支撑柱具有了使用功能。其最典型的实例就是丹下健三设计的日本“东京都新都厅”。而从建筑设计的角度来看，核的移动、垂直交通、服务性房间和管道井分散到建筑的周边，对于高层建筑的空间构成模式和立面造型上的变化也是极具革命性的。它不但适应了其它专业的需求，而且还有利于避难疏散，创造更大的使用空间和使高层建筑的底部获得解放。这种空间构成模式所具有的灵活性和先进性，很快便被推崇技术表现的欧洲建筑师们所发现，并创造性地应用在他们的作品之中。罗杰斯设计的英国“伦敦劳埃德大厦”、88木街办公楼和福斯特

45、设计的“香港汇丰银行”等等即是分散式核心筒的杰作，它们从内部的空间构成到外部立面，均与中央核心筒式的高层建筑大相经庭。此外，在规模较小的高层建筑中，近年来还出现一种核与主要使用空间分离化的现象，垂直交通、服务性用房和设备管道井均分别独立，与建筑主体分开。主要使用空间更加完整，四面对外，核与主要使用空间之间以连廊相接。从结构的角度来看，核的刚度较大，而主体较柔，两部分各自分别工作，既受力合理又相对经济。当然，连接部分的设计是这类高层建筑设计的关键所在，不过这种设计方式给建筑外观带来的变化，已引起了建筑师们的关注，并很快在欧洲和日本流行起来。德国的汉诺威建筑博览会管理办公楼、埃森RWE公司办公楼，

46、以及日本东京的东急南大井大楼和大阪的凯恩斯本部办公楼。核与主要使用空间分散和分离还可以使楼梯间、卫生间等直接对外自然采光通风，既节约能源，又省去消防所需的加压送风设备，更符合低能耗，可循环的现代设计原则。因此，近几年强调生态、节能的高层建筑多采用这种布局方式。马来西亚建筑师杨经文设计的高层建筑，不但楼梯、卫生间等全部对外，而且电梯筒壁还被刻意用来遮挡日晒，可谓“分散外核空间构成模式的生态设计方式”。“吉隆坡广场大厦”及其最新设计的“新加坡展览大厦”就都反映出这一设计特征。而另一位欧洲的建筑师赫尔佐格设计的前述之德国汉诺威建筑博览会管理办公楼，也以其生态观念赢得了众口称赞。难点3电梯在超高层建筑

47、中，快速、高效、平稳的垂直服务是难点之一。电梯作为垂直交通工具，对其数量的配置、控制方式及有关参数的选定将不仅直接影响建筑物的一次投资（一般电梯投资约占建筑物总投资的10左右），而且还将影响建筑物的使用安全和经营服务质量。在建筑物内，恰当地选用电梯的台数、容量、运行速度、控制方式非常重要，而建筑物内的电梯一经选定和安装使用就几乎成了永久的事实，以后若想增加或改型非常困难，甚至是不可能的了，因此，在设计中应该在设计开始时对电梯的配置应予以充分重视。现代超高层建筑大都超过60层，建筑内人口流动大，纵向交通主要依赖电梯，有效设计超高层建筑的电梯的关键是运用各种局部电梯进行服务，并把局部区域电梯系统组

48、织起来。通往这些局部区域，通过由地面始发站至局部区域的空中候梯厅之间的快速穿梭电梯进行服务，乘客到达空中候梯厅后再换乘区间电梯。为了能够将乘客以最快的速度运送到达目的地，一般以建筑每3035层为一局部区域。由于超高层建筑采用多梯系统，应采用微机电梯控制系统，通过计算机控制系统及时地处理大量信息，判断各站台的呼叫信息和各电梯的位置、方向、开闭状态、轿厢内呼叫等各种状态，以提高运送能力，改善服务质量，提高超建筑的经济效益。难点4供电安全性和稳定性作为超高层建筑，安全性必然是供电系统设计所需要格外注意的地方，其次是供电可靠性。配电系统的设计上，需考虑多回路供电及备用发电机组的配置。因超高建筑的高度，

49、变配电房可以考虑设置在塔楼中部的楼层，以减少低压配电的损耗。备用柴油发电机设置于地库层，供电电压采用10千伏输出，再经变压器降压至低压配电，保证配电至塔楼的高层。在超高层建筑的配电系统上，供电距离、电缆的长度、电缆大小的适当调整以及安装时的施工工艺也是难题之一。由于超高层面积大、楼层多，自然会出现远距离供电的问题，因此后备电源可考虑采用高压发电机来发电，从而解决了这个难题。另外还需要特别注意的是，超高层建筑遇到强风时，可能会出现左右晃动。由于超高层建筑物会有一定的摇摆度，在上升主干线的设计上可以考虑将电缆连接铜母线槽配电，以减低超高层建筑物在摇摆时对铜母线槽接驳组件位置的拉扯压力，减少发生故障

50、及维修的机会，也相对地增加了主干系统的寿命。建成后业主的使用方便也是必须要考虑到的，在电气设备的空间安排方面要有可调整的空间。作为超高楼，楼层多，机电方面的设备自然也多，为了让业主获得更多的使用空间，在排布电缆和竖井方面要尽量减少转换竖井和缩小竖井等所占用的空间，以便提供出更多的空间给业主使用。难点5消防消防难点：超高层建筑由于其特殊的构造和功能要求，致使其内部火灾荷载大，火势蔓延迅速，人员疏散困难，救援难度大，形成重大火灾的隐患大。如2022年2月中央电视台新址的附属文化中心大火，造成了人员伤亡及财产损失。消防设计要点：防火-控火-耐火防火，建筑工程中使用防火材料、防火构件、防火配件，装修工

51、程中采用不燃、难燃性建筑材料，易燃易爆场所强化通风，设置防爆电气，使用不发火地面等。控火，一是把火灾控制在初始阶段，包括安装火灾自动报警、自动灭火系统，进行早期探测和初期扑救；二是把火灾控制在较小范围，在建筑物平面和竖向划分防火分区和防烟分区，在建筑物之间留有适当防火安全距离，切断火灾蔓延途径，减小成灾面积，便于实施救援。耐火，加强建筑结构构件的耐火稳定性，使其在火灾中不致失效。难点6测量超高层建筑，一般由超高层塔楼和多层地下室组成，工程测量难度大，施工测量如果失误，造成的损失会非常严重，并且难以弥补和修复，因此工程测量是超高层建筑的重点、难点。难点7侧向风影响高层、超高层建筑要承受侧向的风力

52、，一般说，在正常的风压状态下，距地面高度为10m处，如风速为5ms，那么在90m的高空，风速可达到15ms。若高达300-400m，风力将更加强大，即风速达到30ms以上时，摩天大楼产生的晃动将十分剧烈。对大楼的这种晃动，首先要考虑它对电梯的影响，电梯被视为超高层建筑的“生命线”。当电梯高速运行的同时，如果大楼的晃动超过一定尺寸，电梯的钢缆就会因时紧时松的受力不均受到伤害，并造成危险。难点8烟囱效应冬天，在气温较低的情况下，会由于低层(特别是一层大堂)和地下室的冷空气窜入电梯井，经烟囱效应形成强大气流，造成电梯关不上门。而且会将底层的一些气味带到高层，如厨房的气味、油烟味等，此时如在底层或地下室有电焊操作或燃气泄漏就可能将火源随气流带到高层，极端危险。同时，由于电梯轿厢与井壁间的缝隙很小，在电梯移动时，气流的摩擦会产生啸叫，这种现象在金茂大厦也有出现。目前，这是个国际性难题，目前尚未找到很好的解决办法。难点9管理维护问题一些超高层大楼都曾出现过断电、跑水等事故。从管理上看除了做好预案，防止事故发生和做好备用系统以外，一旦事故出现，如何抢救，是否有一位掌握全局、了解本系统一切细枝末节的人十分重要。上海金茂大厦的管理层就曾对没有一位掌握