[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟64_1

1、注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟64注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟64建设工程合同管理模拟64一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)问题:1. 设备制造前供货方提交履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票后，采购方支付合同设备价格的 作为预付款。A.2%B.5%C.7%D.10%答案:D问题:2. 具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从 之日起，具有法人资格。A.申请B.核准C.成立D.开业答案:C问题:3. 我国在建设领域推行项目法人负责制，工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是 。A.项目法人负责

2、制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制答案:D知识点 建设工程合同管理的任务问题:4. 材料采购的交货检验，数量验收的方法是 。A.经验鉴别法B.理论换算法C.物理试验法D.化学实验法答案:B解析 材料采购的交货检验，数量验收的方法是理论换算法。问题:5. 关于合同变更，下列说法错误的是 。A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C.一定条件下可变更主体D.合同的变更一般不涉及已履行的内容答案:C知识点 合同的变更问题:6. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同 。A.有效，但应由采购员向乙公司支

3、付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担答案:B解析 本题考核的是有关表见代理人订立的合同的内容。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由被代理人承担。表见代理的规定，其目的是保护善意的第三人。在现实生活中，较为常见的表见代理是采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立合同。此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围，即为善意第三人。此时订立的合同

4、有效。问题:7. 关于仲裁协议的作用，下列说法错误的是 。A.合同当事人不受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C.排除了法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁答案:A知识点 仲裁问题:8. 当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的 。A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权答案:D问题:9. 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的 能力进行审查。A.订立合同B.履行合同C.合同管D.融资施工答案:B知识点 设备采购的资格预审问题:10. 担保方式中的保证，实际运用过

5、程中应理解为 。A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案:C问题:11. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 。A.不成立B.成立C.无效D.可撤销答案:B问题:12. 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成

6、。此时应当由 违约责任。A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究答案:B问题:13. 在FDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在 中具体约定奖金的计算办法。A.协议书B.专用条件C.通用条件D.合同附件答案:B解析 在FIDIC合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。问题:14. 标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是 。A.合同成立B.合同生效C.合同签订D.要约到达受要约人答案:B问题:

7、15. 某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为4人，这样 中华人民共和国招标投标法对评标委员会组成人员的规定。A.不符合B.符合C.公开招标时符合D.邀请招标时不符合答案:A问题:16. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则 。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案:D问题:17. 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工， 后推迟开工日期。A.需承包人书面

8、通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人答案:C解析 承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。问题:18. 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失 。A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告答案:C问题:19. 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车 。A.不用归还委托人B.归还委托人即

9、可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费答案:B问题:20. 合同签订后 天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。A.3B.5C.10D.15答案:A知识点 勘察费用的支付问题:21. 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由 。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延答案:A问题:22. 某工程设计合同约定的合同价为200万元，定

10、金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为 万元。A.200B.40C.20D.100答案:D本题考核的知识点为发包人的违约责任。因发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。问题:23. 某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，

11、确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于 。A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理答案:D问题:24. 施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前 d以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30答案:A问题:25. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是 。A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制答案:D解析 我国在建设领域推行法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，其核心内容是合同管理制。问题:

12、26. 按照施工合同(示范文本)的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为 。A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任答案:D本题考核的知识点为施工进度计划。工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免

13、除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7 d，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48 h内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。问题:27. 某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不

14、足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按 。A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误05个月赔偿答案:A解析 竣工时间改为第22个月虽然经工程师认可，究其责任是由于承包人引起的，所以计算工期时，仍然用原定的合同工期，21-20=1个月，A正确。问题:28. 在 内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。A.设计合

15、同B.监理合同C.施工合同D.物资采购合同答案:B知识点 监理合同中的违约责任问题:29. 如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者是应当由承包人承担的风险，则 。A.只顺延工期B.可以顺延工期并赔偿费用C.不顺延工期但赔偿费用D.工期不能顺延答案:D问题:30. 不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向工程师报告受害情况，于不可抗力事件结束后 天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A.2B.7C.14D.30答案:C知识点 不可抗力问题:31. 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是 。A.行政机关B.国家机关隶属机构C.依法成立的组织D.依法成立

16、的协会答案:C问题:32. 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是 。A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延答案:C解析 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，工程师可以拒绝验收；承包人承担由此发生的费用；由此造成工期延误不予顺延。问题:33. 某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包

17、人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由 。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延答案:A问题:34. 施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后 小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。A.7B.14C.24D.48答案:D问题:35. 依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人 后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A.经监理工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可

18、竣工验收报告答案:D问题:36. 债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院 债务。A.变更B.代位C.解除D.撤销答案:D问题:37. 施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 。A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定D.由工程师确认答案:C问题:38. 施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为 。A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图样C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程量清单、投标

19、书答案:C问题:39. 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果是 。A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用答案:A问题:40. 在DFIDIC施工合同条件中，承包商应在 内，按工程师的要求提交施工进度计划。A.开工前的7天B.开工后的28天C.收到开工通知后的28天D.接到中标函后的42天答案:C问题:41. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于

20、计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由 承担。A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人答案:B知识点 施工进度管理问题:42. 某施工合同约定设备由承包人负责采购，囚设备制造原因试车达不到验收要求，则应由 。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，下期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延答案:A问题:43. 裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 天。A.80B.100C.120D.140答案:D解析 裁决委员会的成员对工程的实

21、施定期考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。问题:44. FIDIC条款中，国内所指的工程保修期即是 。A.缺陷责任期B.工程保管期C.缺陷通知期D.质量保修期答案:C知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念问题:45. FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助 解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商答案:A问题:46. 不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是 。A.合同中

22、规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料B.对工程或其任何部分的预期目的说明C.竣工工程的试验和性能标准D.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料答案:A知识点 工程质量管理问题:47. 依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还答案:C问题:48. FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自 开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A.合同签日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日答案:C问

23、题:49. EPO合同属于固定工期的承包方式，但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这情况不包括A.变更导致承包商施工期限的延长B.承包商应修改进度计划C.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰D.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等答案:B解析 EPO合同属于固定工期的承包方式，但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况包括：变更导致承包商施工期限的延长；业主应承担责任的事件对施工进度的干扰；因项目所在单位行政当局原因造成的延误等。问题:50. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.

24、5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应 。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同答案:B二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括 。A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费

25、E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 A B C D E答案:BCE问题:2. 合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括 。A.补偿性原则B.严格性原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则 A B C D E答案:AC解析 本题考核的是承担仲裁违约责任的原则。合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。问题:3. 合同解除可以分为 。A.法定解除B.指定解除C.约定解除D.债权债务解除E.无权请求任何要求 A B C D E答案:AC解析 本题考核的是合同解除的类型。合同解除可分为约定解除和法定解除。问题:4. 下列有关

26、确定变更价款的做法，正确的有 。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 A B C D E答案:ABD问题:5. 下列关于格式条款的叙述，正确的是 。A.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释B.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释C.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释D.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款E.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款 A B

27、 C D E答案:ABE解析 对格式条款的理解发生争执时，应当按照通常的理解予以解释，对格式有两种以上理解的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。问题:6. 合同鉴证的作用有 。A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，避免合同纠纷B.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，提高判决率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率E.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同 A B C D E答案:CDE问题:7. 合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务

28、人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施，这些措施包括 。A.代位权B.撤销权C.否决权D.抗辫权E.追认权 A B C D E答案:AB问题:8. 对于下列纠纷的解决，可以适用中华人民共和国合同法的有 。A.某建筑公司与某银行之间的借款合同B.某建筑公司与王某之间的劳动合同C.某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同D.王某与其养子女之间的扶养协议E.某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同 A B C D E答案:ACE知识点 解决合伺争议的方法问题:9. 下列选项属于发包人应当提供的设计依据文件和资料的有 。A.限额设计的要求B.工程范围和规模C

29、.经批准的项目可行性研究报告D.城市规划许可文件E.工程勘察资料等 A B C D E答案:CDE问题:10. 采取公开招标方式进行设计招标时，应从 进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄 A B C D E答案:ABD问题:11. 关于支付违约金的相关叙述中，正确的是 。A.违约金与赔偿损失可以同时采用B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也

30、可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法 A B C D E答案:BCDE本题考核的知识点为违约金的支付。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。问题:12. 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用 。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成

31、本价衡量法 A B C D E答案:BCD问题:13. 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有 。A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响E.投标人的工程经验 A B C D E答案:ABD问题:14. 依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定， 属于额外的监理工作。A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作 A B C D E答案:CE问题

32、:15. 作为推荐使用的建设工程施工合同(示范文本)由 部分组成，并附有三个附件。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.土木工程施工合同条件E.建筑工程施工合同 A B C D E答案:ABC问题:16. 下列属于指定代理或法定代理终止的情况是 。A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代理人死亡E.监护关系消灭 A B C D E答案:CDE问题:17. 在施工招标投标程序中，建设行政主管部门参与的阶段有 。A.确定招标方式B.答疑C.开标D.招标投标情况书面报告及备案E.签署合同 A B C D E答案:BDE解析 在施

33、工招标投标程序中，建设行政主管部门参与的阶段有： (1) 招标资格与备案； (2) 编制、发出招标文件； (3) 答疑； (4) 招标投标情况书面报告及备案； (5) 签署合同。 问题:18. 下列有关对设备监造的叙述中，错误的说法是 。A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调D.采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验E.设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准 A B C D E答案

34、:ACE问题:19. 业主采购的建筑材料，按规定通知承包人共同验收，而届时承包人未派人参加，则 。A.材料不需验收直接交给承包人保管B.工程师单独验收C.验收后交给承包人保管D.发生损坏或丢失由业主负责E.发生损坏或丢失由承包人负责 A B C D E答案:BCE知识点 对材料和设备的质量控制问题:20. 下列关于确定变更价款的做法，正确的是 。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.监理工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，监理工程师可单独决定补偿额 A B C D E答案:ABD问题:21. FIDIC施工合同条件规定，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是 。A.图样B.资料表C.指定分包商D.暂到金额E.承包商的设计 A B C D E答案:CDE问题:22. 工程师指示的暂停施工的起因可能是 。A.外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.工程师的原因E.承