园林绿化合同.doc

1、园林绿化合同造园施工合同项 目 名 称: XXX 温泉酒店项目设计地点 : XXX 新城东区委托方单位 :XXXX园林绿化工程有限公司( 以下简称甲方 )承接方单位 :XXXX造园艺术工程有限公司( 以下简称乙方 )签订 日期 : 2012.8.101按照中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装承包合同条例的原则，双方达成如下合同条款 :第一条工程概况( 一) 工程名称 :XXXX温泉酒店( 二) 工程地点 :XXXX新城东区( 三) 工程类型 : 景观包装工程，( 四) 承包方式 : 包工包料( 五) 工程合同价款( 一) 本工程合同实行包干价，工程总价款为 14200000 元人民币 ( 含

2、税 ) 大写 : 一千肆佰贰拾万元人民币。( 二) 合同价款在协议条款工程内容( 详见工程量清单 )2第四条工期( 一) 施工工期 : 总工期 180 天( 二) 开竣工时间 : 开工日期以乙方收到甲方的首笔预付款后到账后10 个工作日3第五条质量适用规范 : 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，工艺效果参照设计效果图。第六条甲、乙双方责任( 一) 乙方应严格遵守安全技术操作规程，保障安全，保护环境，文明施工。因乙方不按照安全规范操作而发生的安全事故，由乙方负责。( 二) 甲方负责创造施工条件，向乙方提供施工相关资料，负责安排水、电到现场并设立总开关柜，施工用水、电费由乙方自

3、行承担。甲方必须保证施工道路畅通。( 三) 乙方负责编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，施工过程中陆续提供工程做法图予甲方。( 四) 甲方负责办理工程所需的各种证件、批件和临时用地、占道申报批准手续等相关手续，负责与政府管理部门的协调工作。( 五) 乙方只负责按照工程量清单施工，其余内业资料等相关手续均由甲方办理。( 六) 乙方应按照甲方确认的效果图施工，如有变动应取得甲方现场代表的书面确认。( 七) 在本工程质保期内，甲方应当强化对本工程作品的保护，避免本工程作品受到人为破坏。4第七条付款方式( 一)包干总造价 1420 万，大写 : 一千肆佰贰拾万元整。( 不含税及总包管理费 )

4、不参加决算、审计。付款方式为 :1、甲方向乙方预付工程款总价的30%，十个工作日后乙方安排工程人员进场施工，即 :4260000 万 元人民币 ( 大写 : 肆佰贰拾陆万人民币 ) 。2、乙方完成总工程进度的40, 后( 主体雕塑焊形基本完成 ) ，自乙方申请之日起3 个工作日即 :4260000 元人民币 ( 大写 : 肆佰贰拾陆万元人民币 ) 。3、乙方完成总工程进度的80, 后( 主体雕塑挂网、抹灰基本完成) ，自乙方申请之日起 3 个工作日现场代表( 一) 甲方委派的现场代表为 :( 二) 乙方委派的现场代表为 :( 三) 甲乙双方确认 : 在本工程施工过程中，双方委派的现场代表均有权

5、代表各自的公司在与本工程有关的各类文件上签字。5第九条竣工验收( 一) 工程竣工后一周保修期( 一) 保修期为一年。 ( 工程竣工后经甲方验收合格之日起)( 二) 景观部分终身维修。一年保修期满后的工程维修由甲方负担工料费，乙方应及时安排人员到场维修。第十一条违约责任( 一) 乙方按照甲方审定的效果图组织施工，由于乙方单方面原因造成工期延误由乙方承担责任。每延误一天，乙方每日按本工程合同价款的千分之一赔偿甲方损失，但累计最高不超过10 万元人民币。( 二) 由于甲方和其他相关施工单位的原因造成乙方不能正常施工，除工期顺延外，每延误一天，甲方每日按本工程合同价款的千分之一赔偿乙方损失，但累计最高

6、不超过 10 万元人民币。6( 三) 甲方未能按合同约定支付工程款，应当每日向乙方支付本工程合同价款的千分之一的滞纳金，同时本工程工期顺延。( 四) 甲方未按照合同约定向乙方返还质量保证金，应当每日向乙方支付本工程合同价款的千分之一的违约金，并向乙方支付同期银行贷款利率4 倍的利息。( 五) 由于甲方原因及政府有关部门干扰工程造成停工，甲方应及时予以签证，两日其它( 一) 本合同履行过程中，一方给另一方的通知文件，应以书面发送，对方必须履行签收手续，甲乙双方以签收手续确定通知文件的有效性。( 二) 甲乙双方在履行本合同时发生争议，双方应努力协商解决。如不能协商解决的，任何一方均有权向建设工程所在地的人民法院提起诉讼。( 三) 其它未尽事宜由双方另行协商签订补充合同; 补充合同与本合同具有同等法律效力。第十三条( 一) 本合同自双方签字盖章之日起生效( 二) 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。7发包人 ( 盖章 ):承包人 ( 盖章 ):法定代表人 :( 签字 ) 法定