2021年工程合同模板汇总八篇

1、dont be so sensitive, and dont be so soft-hearted. people who are too sensitive and too soft-hearted will definitely have an unhappy life. you will have to think about it all day if someone else says anything.简单易用轻享办公（页眉可删）2021年工程合同模板汇总八篇 工程合同 篇1发（总）包单位：_x_（甲方）承（分）包单位：_x_（乙方）根据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工

2、程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：_x_第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆_x_条，包括现场已浇注_x_条锚杆的张x及锁定，总工程量为_x_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张x与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为_x_个日历天，工期计算的起止时间是：_x_年_月_日开工，_x_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙

3、方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_x_项执行：1按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2按照国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按_x_元米计价。具体工期要求为：在_x_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张x完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：_x_元整（_x_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办

4、理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸_x_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。2提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由_x_统一解决安排。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，提供有效的竣工资料两份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材

5、料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度_x_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_x_天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在_x_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方委托监理公司为驻工

6、地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第_x_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_x_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：_x_办事处，帐号：_x_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工

7、程备料款和进度款按本款第_x_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订_x_天内，按总造价（当年计划）的百分之_x_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之_x_，工程进度百分之时付款百分之_x_，工程进度百分之时再付百分之_x_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付办法：1合同签订_日内，甲方向乙方支付_x_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后

8、_x_天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起_x_天内提出意见，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后_x_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图

9、纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐蔽工程在隐蔽前_x_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_x_天（单项

10、工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不

11、大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条奖励1提前竣工或赶工奖励：_x_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_x_分之_x_奖励给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_x_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过_x_天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。3乙方逾期竣工

12、，从逾期_x_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之_x_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_x_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之_x_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_x_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_x_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记

13、录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿提供乙方施工人员共_x_人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按_x_元包死，如无上述情况，甲方照付上述措施

14、费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：_x_乙方（盖章）：_x_住所：_x_住所：_x_签约代表（签字）：_x_签约代表（签字）：_x_电话：_x_电话：_x_传真：_x_传真：_x_编码：_x_编码：_x_签订地点：_x_签订地点：_x_x_年_月_日_x_年_月_日工程合同 篇2委 托 方： (以下简称甲方)受委托方: (以下简称乙方)经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建

15、设顺利进行，特订立本合同。一、工程概况：工程名称： 工程地点：二、工程承包方式：甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。三、承包费用：根据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商约定，合同按供电部门所测线路每一公里8.5万元计算，按测出的公里数为工程总金额。四、付款方式: 在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。五、施工期限：甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，预计60日内完工(遇雨顺延)。六、甲方责任：1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行

16、监管。4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工，保证乙方的施工正常进行。七、乙方责任：1、负责工程的施工,联系验收等事宜。2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。2、 如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。3、 按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。4、 乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。八、物资供应由乙方负责九、安全管理甲、乙双方全部负责制人员

17、进场后，必须严格遵守有关现场规定，服从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备安全事故，由各方自行负责。十、本合同未尽事宜，双方另行约定。十一、本合同一式贰份，具有同等法律效力。甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。十二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3建设（发包）单位：_单位施工（承包）单位：_防雷技术有限公司依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就_系统防雷工程的施工事项经协商一致

18、，订立本合同。第一条 工程概况1、1 工程名称：_x防雷工程。1、2 工程地点：_x企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。1、3 工程内容：_x研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。第二条 工程承包范围2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见预算清单）。第三条 防雷工程工期3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。第四条 防雷工程质量标准4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合建筑物防雷设计规范（gb 5005794：_x年版）、建筑物电子信息系统防雷技

19、术规范（gb 50343_x）。第五条 防雷工程验收5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请_市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。第六条 防雷工程造价6、1 合同预算总价款_。_元人民币整（人民币大写：_元整），其中：主材费为_元人民币整，安装费用为_元人民币整，税金为_元人民币整。第七条 拨款和结算方法7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计_元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计_元人民币至乙方账

20、户。7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计_元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。7、4 剩余10%工程款共计_元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。第八条 双方责任8、1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。8、2 甲方指派_x负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。8、3 乙方指派_x负责与发包人联

21、系，解决由承包人负责的各项事宜。8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。第九条 质量保修范围和质量保证期9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心

22、机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。第十条 违约责任10、1 发包人违约责任10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的

23、，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。10、1、3 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。10、1、4 发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并承担损失。10、1、5 对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人

24、在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。10、2 承包人违约责任10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。10、2、2 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人承担违

25、约责任。10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人承担违约责任。10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。第十一条 合同的终止与解除11、1 除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。11、2 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履

26、行通知、协助、保密等义务。11、3 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。第十二条 争议或纠纷处理12、1 本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人住所地人民法院管辖。第十三条 附则13、1 预算清单是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13、2 双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。13。3 本合同及预算清单一式_份，双方各执_份，双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：委托代理人：单位电话：开户银行：户名：账号：年月日 乙方（盖章）： 委托代理人： 单位 电话： 开户银行： 户名

27、： 账号： 年月日工程合同 篇4委托人 与监理人 监理有限责任公司经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称本工程）概况如下：工程名称：_工程工程地点：工程规模：监理范围：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自 年 月 日开始实施，至合同范围内工程全部完成结束。本合

28、同一式十份，具有同等法律效力，委托人七份，监理人三份。委托人：_ 监理人： 监理有限责任公司 责任公司住所： 住所：法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）授权代表： 授权代表：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮编： 邮编：电话： 电话：工程合同 篇5甲方（供方）：乙方（需方）：_根据中华人民共和国民法典甲、乙双方本着平等、互利、自愿的合作原则，经友好协商，达成了对 的工程销售协议。现具体约定如下：第一条：工程机使用范围甲方提供给乙方的老板品牌产品，乙方必须作为 项目使用，不得参与市场销售经营。否则乙方应承担违约责任。第二条：付款期限及方式1、付款期限： 合同签定后3日内向甲方支付合同总

29、金额的 预付款，乙方收到货后付清该批货物的款项，最后一批货包含预付款，结清所有款项。2、 付款方式：电汇、支票或其他： 支票第三条：产品的交货期和更新1、产品交货时间为： 年 月 日止。（一年内）2、为了乙方能按期完工及甲方合理备货计划，乙方应提前30天向甲方下达要货通知书，甲方接到乙方的要货通知书后10天内送货到乙方工地，具体地址为 ，收货人 ，电话 。运费由 方承担。3、若因产品发生更新时乙方同意甲方提供相同品质、款式的替代新品。第四条：交货和验收1、 乙方收货后发现产品品种、型号、包装质量不合双方约定的，应于收货后当天提出异议（未在规定期限提出书面异议的，视为所交付产品符合合同规定）。2

30、、 乙方应在合同产品安装完毕后最长15日内组织安装验收完毕，验收合格后出具验收合格报告（签字、盖章），否则，视同验收合格应出具相关证明。3、 参加验收人为甲乙双方代表。第五条：安装服务按照国标或行业标准执行。如乙方有特别要求应提前和甲方沟通，有甲方的书面确认后按双方约定的要求执行。第六条：产品质量、技术标准、荣誉证书产品质量技术标准，按国家标准执行，并由甲方提供相关的证件及资料。第七条：售后服务按照国家有关法律法规规章和三包规定提供服务。质量保证期限（质保期）为 二 年第八条：违约责任1、甲方的违约责任：甲方逾期交货，乙方有权向甲方收取逾期交货部分货款万分之五的违约金，但不可抗力或者因乙方未及

31、时支付货款等乙方原因造成的逾期供货除外。2、乙方的违约责任1）乙方逾期付款，每延迟一天，应向甲方支付违约金为合同总金额的万分之五；同时甲方供货期限顺延。2）乙方拒绝接收货物或无正当理由退货，应按合同总金额的30%向甲方支付赔偿金，并承担因此引致甲方损失而造成的全部运费。如属乙方特别定制产品，则乙方拒绝接收货物或无正当理由退货，应按合同总金额的100%向甲方支付赔偿金，3）乙方知悉并理解甲方正是基于乙方所供工程需要批量供货，所以提供的给乙方的产品价格低于市场平均价格，一旦乙方转售、分销给其他任何第三方，则不仅将扰乱甲方产品市场，而且会给甲方造成不可估量的损失，所以，乙方应保证不将甲方所提供的产品

32、以任何方式、任何理由全部或部分转售、分销给其他任何第三方，否则，乙方应向甲方支付本合同总额百分之五十的赔偿金。第九条：法律效力1、本合同壹式 2 份，双方签字盖章后，甲、乙双方各执 1 份，均具有同等法律效力。2、如有争议，双方协商解决，若协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。第十条：合同生效期和截止期本合同自双方签字盖章之日起生效。有效期为为_年_月_日_年 月 日止。第十一条：其他约定甲方：（公章）乙方：法人代表：_法人代表：_签约代表：_签约代表：开户银行：开户银行：帐号：帐号：税号：税号：电话：电话：签约日期：_年 月 日签约日期： 年 月 日工程合同 篇6合同编号：发包方：_

33、承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义

34、务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力

35、。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：工程合同 篇7订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；拆迁户（单位）：_市（县）_区（镇）_街（路）_号房主（代表人）_，以下简称乙方。根据相关_建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自

36、住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交由甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付由乙方拆除费）。甲方负责于_年_月_日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨由相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况由予适当照顾）。第二条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或者周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬

37、迁后_日内一次付由乙方搬迁费_元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况由予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助_元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备。第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一致签字同意_作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付由乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领龋甲方对乙方家庭成员中发

38、生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨由报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次由乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条其它：_。本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，