2021年关于建筑合同模板汇总10篇

1、dont be like a troubled person and tell others about your misfortune.（页眉可删）2021年关于建筑合同模板汇总10篇 建筑合同 篇1出租单位：（以下简称甲方）承租单位：（以下简称乙方）签订地：根据民法典及有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经协商一致，签订本合同，共同恪守。一、承租设备情况概述1、出租设备名称：塔式起重机；2、规格、型号：中联5610；3、数量：壹台，使用高度：110；4、出租设备使用地点：星沙大道与漓湘路交汇处，即楚天五期8商住楼工地；5、租赁时间：约20个月。6、计费起止日期：塔机安装调试完毕，能正常运

2、转后2天内，双方应共同验收，验收之日为设备启租日，若因乙方原因延迟验收，则视为启租开始；乙方书面通知甲方设备停止使用，且满足拆除条件之日为设备租赁费终止日；中途不能报停，直至工程完工；春节期间优惠15天。二、租赁价格及付款方式：1、塔吊进出场费按元台总包干（含检测费、安装拆卸费、进出场运输费）。其中塔吊到位检测合格后付款1。00元，塔吊到顶后付8000。00元，拆除后付6000。00元。2、塔吊租赁费按月计算，其月租费为月（此价为不含税价）。不足壹个月按日历天数计算510。00元天。3、付款方式：塔机按月办理结算单。每月结算一次。乙方如未能按期付款，每迟延一天则按月租金0。3%标准加收迟延履行

3、金，超过10天未支付租赁费甲方有权停止设备使用。停机期间，正常收取费用（含设备租金、人员工资、食宿费用），且甲方不承担乙方因停机而造成的损失，拆除费用从定金中扣除（协商付款除外）；乙方退租之日，双方必须结清全部费用，逾期乙方未付清费用，甲方有权将设备停留在施工现场，不予折机，设备停留时间和租赁费用由乙方承担；乙方不能挪动、拆迁甲方的设备。三、甲方责任1、塔机地脚螺栓购制、预埋、附墙的购制、预埋由甲方负责；基础制作、附着距离超过4的增加费用、道路、场地不符合安拆条件的增加费用由乙方负责。2、甲方须提供准确的塔机相关资料，保证塔机零部件在租赁期内整个使用过程中完好；塔机安装后负责报验检测合格。操作

4、人员不得无故拒绝乙方的合理指挥。3、负责设备在使用过程中顶升加节和日常维保工作。4、保证塔机能正常运转使用，每月累计维修不得超过72小时，设备完好使用率在90%以上。5、负责塔吊安拆方案编制工作及向乙方提供安拆方案、安装资质、合格证、基础图。四、乙方责任1、负责配合甲方塔吊安装前的申报工作，并准备好基础隐蔽资料（经项目部、监理部盖章认可）。2、乙方作业人员不准违章操作和指挥，如不听劝告所造成的安全事故，甲方概不负责；乙方任何人员不得操作甲方设备。3、负责甲方进出场的条件，如设备电源至塔机底座，照明，道路平整畅通等及所耗电费。4、根据甲方提供的基础图，结合现场的实际情况，进行核实后方可施工，并提

5、供相应的地质资料及竣工资料给甲方存档、报检；由于建设方的图纸变更或施工原因造成不能用20吨吊车正常装拆塔机，所超出的费用由承租方负责。5、塔吊使用及停机时间，乙方应协助甲方做好塔机及各附件的保卫工作。6、乙方应负责附墙时搭设防护架及上塔吊的安全通道。7、顶升、附墙、维修保养应合理安排正常工作时间。8、在租赁期内，乙方必须保管好设备，如有毁损或灭失均由乙方负责赔偿。9、租赁期内，未经甲方书面许可，乙方不得在所租赁设备上增加或拆除任何附件或配件；不得擅自转移使用地点或转让给第三者；不得将设备作为自家财产进行抵押，违反此款规定，甲方有权立即解除合同，收回设备，乙方所交定金不退且应赔偿甲方因此而造成的

6、一切损失。10、乙方应提前7天提出书面报停，报停后如因乙方未结清所有费用或不能满足拆除条件，甲方不予受理报停，费用照算。五、安全责任1、设备使用期间，乙方负责监督操作人员按章操作，坚决禁止违章操作；由于乙方人员监督不到位以及违章指挥作业或指挥失误等原因造成的一切安全事故概由乙方负责。因甲方设备质量所造成的安全事故由甲方负责。2、因自然灾害等不可抗力的原因造成的事故，根据民法典相关规定协商解决。六、乙方在合同签订之日起15天内未安地脚螺栓或30天内未安装塔吊，要按月租支付租金，并承担从合同签订之日起至未安装之前的租金费用。七、争议的解决：有关合同执行中的一切争议，首先应友好协商解决，若协商不成，

7、则双方均应向合同签订所在地人民提起诉讼，因违约行为导致对方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用概由违约方承担。八、合同生效后，双方均不得擅自修改或废止；如有特殊情况需要修改或有未尽事宜，均按民法典的相关规定，双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、本合同自双方签字盖章之日起生效。十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇2出租方：合同编号：承租方：签订地点：签订时间： 年 月 日根据经济合同法及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方

8、协商一致，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：第二条租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。共订天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。第三条租金租金收取：第四条押金（保证金）经双方协商，出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条租赁物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的租赁物资缺损赔偿及维修收费办法，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修

9、及保养费。第六条出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。第七条违约责任：一、出租方违约责任未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金的违约金。未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金的违约金。未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金的违约金。其它违约行为。二、承租方违约责任：不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金违约金。逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金的违

10、约金。如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金的违约金。其它违约行为。第八条争议的解决方式第九条其它约定事项第十条本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方（章） 承租方（章）单位 单位法定代表人： 法定代表人：（或委托代理人）（或委托代理人）电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：开户行：开户行：帐号：帐号：建筑合同 篇3甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）按照民法典和电力安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、

11、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（米）。四、开竣工时间：_年_月_日至年_月_日。五、配电工程线路架设总造价为人民币元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。六、工程款支付方式：甲方于_年_月_日一次性支付乙方前期施工材料款：元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料： 凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响

12、结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产： 工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。十、违约责任： 按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款： 以国家电力部门出台的保修周期_年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。 本合同一式两份，甲、乙双

13、方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕_年后失效。合同签订日期：年_月 甲方（签章）：乙方（签章）：代表：代表：电话：电话建筑合同 篇4甲方：乙方：甲乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。二、工程结构：全框架、墙体采用粘土空心砖砌筑。三、本工程采用大包干形式，包工包料、包质量、包安全，按建筑面积乘以平方米单价，建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算，在承包范围内设有任何预算外资金。四、施工工期：年月日至年月日，以公历为准，乙方必须在规定时间内完工，如有拖延，乙方承担违约责任。五、承建内容：1、本栋工

14、程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工，除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外，内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收，不合格立即返工至合格。2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。六、施工安全：1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患。2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训，切记安全第一，人人个个讲安全。

15、3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同，购买足额保险甲方不承担，任何安全事故带来的经济损失和其他损失。4、若遇重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定，立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，事故发生的费用一切由乙方承担。七、工程价款：八、工程款支付方式：1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。2、基础完工验收合格后3、工程款支付每完成一层楼面甲方付给乙方4、屋面验收合格后甲方向乙方总计付款达5、外墙砖验收合格后甲方向乙方总计付款至6、工程验收合格后一个月内，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%为质量保证金，一年后全部付清。九、其他要求：甲方在施工中如有变更，贰仟元以内由

16、乙方承担，甲方不出任何费用，超出部分只计材料成本，乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备，乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设，乙方应与工程管理人员多交流，多沟通，协调好周边关系，确保工程的顺利进行，工程项目用电、用水费由乙方承担，并积极与供电供水部门沟通好。十、违约责任：1、乙方必须在规定的时间内完，如托延，按合同日期每日罚款壹仟元每天（￥1000元/天）甲方如未按合同要求付款按2%的.应付款额向乙方支付违约金，若乙方在施工过程中毁约停工，甲方有权另请施工队伍进场施工。2、由于甲方工程款未及时付到位，引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。十一、本协议一式两份，甲乙方

17、各执一份，签字后生效。甲方：年 月日乙方：建筑合同 篇5甲方：_公司乙方：_建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方安装工程结算造价。3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年 _月_日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4. 工程材料设备价格中信息价与

18、市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负 _万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5.乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7.工程造价计算

19、依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1.甲供材料有：钢筋、商品砼。2.甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3.甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话

20、工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1.在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出177;_及甲方领到项目预售许可证后_日内，甲方应向乙方支付足_万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在_个月内审核完毕，并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。 _x年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后_日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3.地下室工程完工出177;_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在

21、_日内审核完，并支付结算款的_%，其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付建筑合同 篇6甲方：_联系电话：_乙方：_联系电话：_甲乙双方经友好协商，就_工程达成以下协议：1.甲方为乙方提供_设备及软件，共_。合同总价款：_元(大写：_万_仟_百_拾整)其中软件费：_元(大写：_万_仟_百_拾整)硬件费：_元(大写：_万_仟_百_拾整)工程费：_元(大写：_万_仟_百_拾整)2.付款方式乙方先付甲方总工程预付款。共_元(大写：_万_仟_百_拾整)其中软件费：_元(大写：_万_仟_百_拾整)硬件费：_元(大写：_万_仟_百_拾整)工程费：_元(大写：_万_仟_百_拾整)甲方

22、电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。完成安装后，乙方在_日内向甲方支付其余全部款项。以上付款方式均为现金付款。3.甲方责任(1)甲方在乙方要求的时间_年_月_日之前完成软件安装调试。(2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护期为_年，维护地点在甲方公司所在地。_年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供恢复。(3)如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。(4)_年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为_元年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。4.乙方责任(1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或

23、其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。(2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。(3)由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。5.其他事项(1)不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。(2)按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过_天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。6.违约责任双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。7.本合同自甲乙双方代表签字及

24、盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有_份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效!甲方：(盖章)_负责人：_时间：_地点：_乙方：(盖章)_负责人：_时间：_地点建筑合同 篇7甲方（需方）：乙方（供方）：依据国家相关法律规定，甲、乙双方在平等自愿协商的基础上就乙方向甲方供 货物一事，订立本合同以兹双方共同遵照执行。第一条、乙方所供材料名称、颜色、规格型号、数量、单位、单价第二条、质量要求乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工图纸及发包方的要求。第三条、供货规定甲、乙双方协商约定采用如下第 种方式供货；1、

25、乙方一次性供货，具体交货时间：_年_月_日前；2、乙方分批供货，具体分为 批供货；第一批货物数量为 ，交货时间： 年 月 日；第二批货物数量为 ，交货时间： 年 月 日；第三批货物数量为 ，交货时间： 年 月 日。第四条、交货地点及运费负担甲、乙双方约定交货地点为 甲方施工现场 ，由乙方负责承担货物的运输费用及到达交货地点的卸车费用。第五条、付款及结算方式、时间第六条、经济责任（1）乙方的责任1、材料颜色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应向甲方支付 500元逾期交货的违约金，并承担

26、因此给甲方造成工期延误等一切经济损失责任。2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利，已定的产品甲方可以退换。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。4、由于乙方所供材料质量、技术性指标问题导致维修或返工，所产生的一切费用由乙方承担，因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失，由乙方来承担。并且甲方有权处以乙方 3000 元的罚款。5、货物交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金，

27、延期超过20天甲方有权另找供货商，乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。6、在合同履行过程中，甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约，甲方有权要求乙方及时采取补救措施，乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施，甲方有权单方解除合同，另找供货商，乙方承担给甲方造成的全部损失。7、如果发现乙方超领甲方材料款，乙方应及时返还，否则，甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。（2）甲方的责任1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量，应提前给予乙方通知，并顺延交货日期。2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_付给乙方延期违约金。3、甲方如中途退货，应在交货前7天告

28、知乙方，否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。第八条 其他约定事项1、本合同自签字、盖章之日起生效。2、本合同签订地：西安市高新区3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。4、本合同签订日期：年 月 日。甲方（章） 乙方（章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：开户银行 开户银行：账号： 账号：建筑合同 篇8出租方： 合同编号：承租方： 签订地点：签订时间： 年 月 日根据合同法及有关规定，按

29、照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：第二条 租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。共订 天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前 日内，重新签订合同。第三条 租金租金收取：第四条 押金（保证金）经双方协商，出租方收取承租方押金 元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。第五条 租赁物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协

30、商议定的租赁物资缺损赔偿及维修收费办法，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。第六条 出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。第七条 违约责任：未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金 的违约金。未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金 的违约金。未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金 的违约金。其它违约行为。二、承租方违约责任：不按时交纳租金，应向出租方偿付

31、违约期租金 违约金。逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金 的违约金。如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金 的违约金。其它违约行为。第八条 争议的解决方式第九条 其它约定事项第十条 本合同一式 份，合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方（章） 承租方（章）单位 单位法定代表人： 法定代表人：（或委托代理人） （或委托代理人）电话： 电话：电挂： 电挂：邮政编码： 邮政编码：开户行： 开户行：帐号： 帐号：建筑合同 篇9合同编号：_甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代

32、表人：_联系电话：_联系电话：_根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致，签订本合同。第一条品名、数量、价格第二条质量标准双方约定交易的砂石料按下列第项标准执行。1.国家标准gb/t14684-20_建筑用砂gb/t14685-20_建筑用卵石、碎石。2.行业标准jgj52-20_普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准。3.其他：。第三条交付方式1.交付时间与数量：。2.交付方式：按下列第项执行。(1)乙方送货。(2)甲方自提。(3)其他：。3.交付地点：。第四条验收1.乙方送货或由乙方交由第三方承运的，在产

33、品运抵交货处后，甲方应在日内做好验收工作。2.乙方应向甲方提供该批产品的质量检验报告或砂石产品质量保证书。交货时，甲方应与乙方一同验收，验收完成后甲方应出具验收单。3.甲乙双方对砂石料质量有异议的，需要对砂石料进行物化检测的，双方约定在日内完成检测，并在抽样单上签字确认，根据检测结果协商处理。4.甲方应当在约定的验收期间内将砂石料的数量或者质量不符合约定的情形通知乙方。甲方怠于通知的，视为所交付砂石料的数量或者质量符合合同约定。第五条支付方式1.支付方式：(1)合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元。(2)款项支付：年月日，支付元;年月日，支付元;年月日，支付元;其

34、他方式：。乙方供货结束日内，甲方付清余款。2.双方经自愿协商采取以下结算方式：现金支票其他。第六条违约责任1.乙方交付的砂石料质量不符合本合同约定的，甲方可要求更换或退货。更换后仍不能达标或不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。2.乙方逾期交付的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按逾期交付砂石料金额的%计算。3.因甲方原因导致迟延交付的，由此给乙方造成的损失甲方应予赔偿。4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按逾期支付价款的%计算。第七条其他约定1.甲乙双方对履行本合同期间砂石料价格变动的约定：。2.。3.本合同的未尽事宜及本合同

35、在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。第八条纠纷解决1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院提起诉讼。第九条合同的解除1、经双方协商一致，可以解除本合同。2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。第十条通知与送达1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方：。乙方：。一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。2、以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。第十一条其他约定1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。2、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，