2021年工地施工合同范本

1、live well, love lots, and laugh often.精品模板助您成功！（页眉可删）2021年工地施工合同范本 2021年工地施工合同范本1第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容;1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;1.5 开工日期： 年 月 日;1.6 竣工日期： 年 月 日。第二条：工程家装2021年工地施工合同范本价款2.1工程家装2021年工地施工合同范本预算价款为 元人民币(以工程预算书价格为准)。2.2工程家装2021年工地施工合同范本结算价款,由工程预算书中工程项

2、目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。第三条：工 程 监 理3.1装修工程监理，由甲方与监理公司另行签定工程监理家装2021年工地施工合同范本。3.2委托 监理单位进行装修工程监理，监理单位任命 为总监理工程师，其职责在监 理家装2021年工地施工合同范本中应明确，并将家装2021年工地施工合同范本副本交乙方 份。3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作，对工程质量进行严格把关。第四条 施工图纸4.1甲方按照装修设计家装2021年工地施工合同范本中提交的设计图纸，提交施工图纸给乙方。第五条 甲方责任及义务5.1 提供确认图纸和 原始水

3、电线路图纸;5.2 腾空或部分腾空需装修的房屋，清除影响施工障碍物;5.3 办理物业管理相关手续，通水通电;5.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;第六条 乙方责任及义务6.1 按照施工图纸或作法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。6.2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件;6.4 指派 为乙方驻工地代表，负责家装2021年工地施工合同范本履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。6.5. 严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工，做好各项质量检

4、查记录，参加竣工验收，编制工程结算。第八条 工期约定及延误8.1 公休日工期照旧，重要的节假日经协商放假时，工期顺延。8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工，竣工时间顺延。8.4 如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工，按累计时间核算，八小时为一个工作日，竣工时间依累计工作日向后顺延。第九条 工程质量与验收的约定9.1 经甲方、乙方及监理工程师协商，并一致同意，分以下阶段验收;9.2 工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;9.3 工程验收依据相关法规和标准为国家建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210-_)、住宅装饰装修工程施工规范

5、(gb50327-_)和深圳市建设局深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准;9.4 验收合格项目，双方签字确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止;第十条：工程支付款10.1 经双方协商，以如下第 条方式支付工程款：10.2 支付方式:10.2.1 甲方按预算金额分四期支付工程款第十一条 保修条款11.1 保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;11.2 保修范围为乙方施工的工程项目;11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修;11.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;11.5 隐蔽工程保修期限为5年，其他项目保修期为1年，

6、保修期内免收材料与人工费。第十二条 违约责任12.1 因乙方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;12.2 因甲方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;12.3因工程质量原因返工属违约，根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;12.4 双方由于设计问题意见不同造成停工误工，延误工期不以违约论处;12.5 家装2021年工地施工合同范本履行期间，任何一方提出解除家装2021年工地施工合同范本方，应向对方按家装2021年工地施工合同范本预算总价款的10%支付违约金。第十三条 家装2021年工地施工合同范本争议及解决13

7、.1本家装2021年工地施工合同范本在履行中发生争议，由当事人双方争议协商解决;协商不成，按照下列第 种方式解决：(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十四条 家装2021年工地施工合同范本变更、终止与失效14.1 任何一方需变更家装2021年工地施工合同范本的内容，应以书面方式提出，经双方协商一致后签订补充协议;14.2 任何一方提出终止家装2021年工地施工合同范本，应以书面方式提出，在双方协商同意后进行工程清算，订立终止家装2021年工地施工合同范本协议书后，可视为本家装2021年工地施工合同范本解除，提出家装2021年工地施工合同范本终止一方应以违约责任进行赔偿;第十

8、五条 家装2021年工地施工合同范本生效15.1 本家装2021年工地施工合同范本经双方签字或盖章之日起生效，履行完成后自动终止;15.2 补充协议与本家装2021年工地施工合同范本具有同等的法律效力;15.3 本家装2021年工地施工合同范本一式 份，甲乙双方各执 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)法定代表人： 法定代表人：单 位 地 址： 单 位 电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日2021年工地施工合同范本2甲方：乙方：甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据中华人民共和国合同法以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本

9、合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。一、合同范围1.1范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（139_3000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款：合同签订生效后_日内，付合同总价的10%，即人民币：_x元整（_x.00元）。3.2第二期付款：清单中包括的所有

10、项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍_万伍仟贰佰元整（_x.00元）。3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起_年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必须达到钢结构工程施工及验收规范（gb50205-20）的规定。焊接质量达到建筑钢结构焊接规程（g81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法

11、为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。6.3乙方对承包项目工程提供为期_年的保修，保修期自

12、工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变

13、更，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1本合同工期为100天，自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同

14、义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的损失。9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期_日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成

15、的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按中华人

16、民共和国合同法的有关规定执行。11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年_月2021年工地施工合同范本3编号：甲方： 乙方： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 新增加工程概况1、 新增加工程名称：2、 新增加工程3、 施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。（附：增加装修项 目清单）4、 委托方式：包工

17、包料5、 开竣工日期：根据原合同签定的日期增加（即开工日期：_年_月日，竣工日期：_年_月_日）第二条 新增加装修工程价款1、新增加工程价款：，详见增 加装修工程项目报价。第三条 新增加装修项目事宜1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得

18、在完工后拒绝承认。6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。第四条 争议解决 双方如发生因新增装修项目有关的任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。第五条 合同生效1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生

19、效。2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。3、 本合同（包括合同附件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。甲方：授权代表：乙方： 授权代表：签订日期：_年_月_日 合同签订地2021年工地施工合同范本4发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就金叶广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢及广场地角线制作等装饰施工事项协商一致，订立本合同。工程地点：通辽市科尔沁区明仁大街工程承包方式：乙方包工、包料并负责安装;乙方自行测量、设计并提供效果及施

20、工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份。1、施工内容：广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢;广场室内不锈钢地角线制作。2、使用材料：(详见报价明细表)滚梯侧面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);滚梯底面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm)，根据甲方确认颜色镀玫瑰金;地角线使用材料为sus304不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);内部结构使用20mmx40mm方矩管，壁厚为足1.5mm;以上材料乙方需提供样品，经甲方验收合格加以封存，作为竣工验收标准样品。3、制作工艺：(详见施工图)4、施工要求：严格按照甲方确认的施工图纸

21、制作安装，所用材料必须合同要求所按封存样板质量、规格执行;施工焊接点平整光滑，抛光处理达到平板水平。5、工期(滚梯)：40天，由20_年3月17日至20_年4月25日竣工;本合同签订十个工作日内，乙方第一批材料及施工人员进入施工现场，地脚线部分逐层按期进行。6、工程造价：滚梯每部造价人民币￥23000元，9部合计￥207000元，其中包含人工费￥63000元地角线每延米造价人民币￥38元，其中包含人工费每延米￥6元，以实际制作数量结算;本工程总造价(暂定)人民币：贰拾万零七仟元整，￥207000元;最终以实际制作数量结算。7、付款方式：(1)、本合同签定三个工作日内，甲方向乙方支付首付款即：￥

22、62100.00元(总造价30%)，乙方收到首付款后进场开工;(2)、滚梯安装基础施工及滚梯样品完成后，甲方向乙方支付二期款即：￥81900.00元;(3)、滚梯部分全部制作完成,验收合格后甲方向乙方支付尾款即：￥56500.00元;(4)、甲方留￥6500.00元为质保金，12个月内无质量问题，甲方全额返还质保金。8、双方责任：(1)、甲方须按合同规定按时支付乙方施工进度款项,如因不按期支付工程款所导致的延误施工工期，乙方不承担责任。(2)、甲方提供符合施工要求的水源、电源，负责协调其他工种及管理部门之间的关系，为乙方施工提供各种便利条件。(3)、甲方必须参与工程质量和施工进度的监督，负责材

23、料进场、样板封存及竣工验收确认工作。(4)、乙方必须按期、保质的完成场外加工及现场安装;与其他交叉施工工种和谐相处，注意现场成品保护，因乙方原因对现场成品造成破坏的应照价赔偿，造成工期延误及一切相关损失由乙方负责。(5)、严格遵守商场施工规定，确保施工安全，特殊工种需持证上岗，施工期间违章、违规造成的一切经济损失及人身伤亡由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。(6)、乙方负责制作成品及所需材料的装车及运输，保证制作成品完好运抵施工现场，运输过程中导致成品损毁及丢失均由乙方负责。(7)、质保期内非甲方使用及外力损坏，出现的任何质量问题，均由乙方负责免费维修，乙方不能及时按甲方要求维修的，甲方有权自

24、行解决，费用由质保金中扣除。9、违约责任：(1)、合同双方中的任一方因未能履行合同约定给双方造成经济损失或导致合同无法继续履行时，应办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全部经济损失。(2)、甲方未按合同规定期限支付乙方施工款项，每延迟一天，按暂定总造价的5，作为违约金赔付乙方。(3)、如无甲方原因或不可力抗因素，乙方未按期完成施工，每延迟一天，按暂定总造价的5，作为违约金赔付甲方，误期不得超过5天，超过5天，甲方有权废止本合同，并扣除余款。(4)、乙方必须按约定质量标准及施工图纸的材料规格、要求完成本工程，如出现材料不符及施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件返工，因此给甲方造成的一切损失由乙

25、方承担。10、合同争议的解决方式：双方发生争议协商解决不成时，向合同签订地人民法院起诉。11、附则：(1)、本合同由甲、乙双方直接签订，合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(2)、附件：装饰施工图，报价明细表。(3)、合同履行完后自动终止。单位名称：(盖章)甲方签约人：(签字)联系电话：单位名称：(盖章)乙方签约人：(签字)年月日：2021年工地施工合同范本5甲方:上海开发有限公司乙方:上海物业管理有限公司根据中华人民共和国合同法及相关规定，上海开发有限公司(以下简称甲方)将甲方广场建设前期红线内之保安工作交由上海物业管理有限公司(以下简称乙方)负责，为明确双方在

26、工作过程中的权利义务关系，经甲、乙双方协商达成一致，签订本协议：第一条 服务内容、服务范围及岗位配置1、服务内容：为上海广场项目提供24小时安全保障服务，其中包括：(1)负责外来人员出入甲方管理区域时的询问、登记事务;(2)负责维护甲方内部的正常办公及施工秩序;(3)负责预防甲方管理区域内刑事、治安案件的发生;(4)负责预防甲方管理区域内水、电、火等灾害及破坏性事故的发生;(5)负责保护甲方资产及员工的安全。2、服务范围：上海广场项目红线内所有管辖面积。3、岗位配置：保安人员暂定为12名，每日白班岗人员4名;夜班岗人员2名。(详见附件一，最终以甲方书面确认为准)第二条 保安费用1、本协议期内，

27、甲方按12人每月元整(大写：元整)的标准，向乙方支付保安费用。2、乙方提供的保安人员配置必须满足本协议约定及甲方安全管理岗位需求，乙方应保证在协议期间提供给甲方的保安人员不少于12人。3、此费用包含保安人员工资福利、服装费、培训费、员工保险费、交通食宿、利润、税金等乙方完成本协议约定保安服务工作所需的一切费用。除本协议另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。4、其它费用：岗亭内电费元/月，通讯费元/月，合计元/月。5、乙方在执行该协议时，不得以任何理由要求甲方增加任何费用;甲方在协议执行期内不得无故削减协议所约定的费用金额。第三条 结算方式1、保安服务合同期内甲方按万元/月的标准向乙方支付保安费

28、及电费、通讯费。2、乙方保安人员工作满一个月后，乙方应在下个月5日之前向甲方提出书面付款请求书。甲方于收到付款请求书后，经过核实工作及按照本协议约定标准完成所有有关财务程序结算后，于该月10日前, 按甲方结算金额付款于乙方。若乙方逾期未提交相关资料致使甲方逾期付款，责任由乙方自负。如乙方人员工作不足一个月的，按实际发生天数计算费用。3、乙方应在甲方支付款项的同时向甲方提供等额有效的合法发票，否则，甲方有权拒绝支付。第四条 双方的权利及义务(一)甲方的权利及义务：1、有权对乙方的工作人员及使用的设备、物品进行监督、检查、纠正，有权要求乙方按照甲、乙双方认定的保安工作计划的内容及时间完成保安任务。

29、2、有权对乙方的工作质量进行监督检查，对乙方的工作质量提出改进意见和建议，并限期整改或视情节按本协议及其他有关规定要求乙方承担违约金。3、甲方有权对乙方工作人员的表现提出异议，对甲方认为不符合要求的乙方工作人员，乙方必须予以撤换。4、甲方严禁乙方非法雇工，否则一切后果概由乙方承担。若甲方因此而遭受牵连，则乙方必须赔偿甲方的一切名誉及经济损失。5、甲方有权定期或不定期召开保安会议，乙方须委托主管人员出席会议。6、乙方进驻项目现场管理时，甲方应向乙方提供执岗岗亭1间、办公桌1张、办公椅2把、对讲机2部、通讯工具(手机)1部、强光手电2支、警棍2支。7、甲方提供给乙方的所有物资(包括但不限于以上物资

30、)，须经乙方确认其质量，并由双方签定物资交接单，待合同终止时，乙方须按交接单上所列物资返还甲方。除正常的物资损耗外，其它因使用不当等造成的人为损坏，乙方负责赔偿。(二)乙方的权利和义务：1、乙方所安排的为甲方服务的工作人员必须是培训合格的保安人员。乙方须提供相关人员身份档案及培训证明交由甲方备档。2、乙方驻场保安人员必须统一着装，戴工牌，保持仪容仪表整洁，严格遵守甲方的各项规章管理制度，服从甲方管理人员的管理。3、乙方工作人员由乙方依法聘用、雇佣，该工作人员的报酬，待遇及保险等由乙方承担及交纳，与甲方无关。4、乙方工作人员的所有行为，均视为乙方的行为，由乙方承担责任，与甲方无关。5、乙方必须对

31、保安人员提供安全培训及教育，树立其自我保护意识，以确保警卫工作中之安全，否则一切后果，概由乙方全部承担。6、乙方要有足够的培训及监管，使员工能正确做好保安管理工作。7、乙方之雇员不得在管理区域口出秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检，并不得允许其雇员向施工方及施工人员索取利益、钱财或礼物。倘若发现，甲方授权人可勒令该雇员离开，如因此而引起之损失，乙方须全部承担责任，并赔偿损失。8、当甲方管理者对乙方工作提出异议，而乙方认为不合理时有权向甲方管理部门提出申诉，但不允许出现拒不执行或与甲方人员发生争执的行为。9、未经甲方书面同意，乙方不得将协议全部或任何部分转让于其他个人或单位，否则甲方有权解除

32、本协议。10、除协议细节外,若有未详列工作要求在协议情况下,乙方必须依甲方之要求做,以保障施工安全为原则。如有非甲方要求进行任何工作而乙方照办者甲方概不负责。11、为乙方执行业务的需要，甲方按规定程序交给乙方的钥匙，乙方必须负责严格保管，并随时接受甲方的监督。12、乙方人员在执行业务中所获悉的有关甲方的一切机密事项和商业秘密，绝不准向任何人泄露，否则由乙方承担相关责任。13、本合同期间，乙方派遣的保安人员因执行本合同约定的事务与任何第三方发生纠纷，或造成他人伤亡的，均由乙方负责解决，所产生的赔偿费用，由乙方承担，与甲方无关。第五条 不可抗力因不可抗力无法履行本合同时，甲、乙双方可解除本合同，双

33、方互不追究无法履行合同的责任。发生不可抗力一方应自不可抗力发生之日起10日内以书面形式通知对方。第六条 适用法律本协议使用中华人民共和国现行之各项法律法规及有关规定。第七条 争议的解决若在协议有效期间双方发生与协议的有关任何事宜或事件的任何纠纷或分歧，双方应尽量协商解决，若未能协商解决，将有关事件按中华人民共和国仲裁法的规定向上海仲裁委员会申请仲裁。第八条 协议期限及合同提前解除1、本协议期限为：由年月日至年月日止。2、本协议期间，乙方有下列情形之一的，甲方可解除本合同，因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任，且甲方无须向乙方支付报酬：(1)乙方擅自调离保安人员的;(2)乙方派遣的保安人

34、员无故离岗小时以上的;(3)乙方派遣的保安人员不能完成本合同约定事务，经乙方撤换后，重新派遣的保安人员仍不能完成本合同约定事务的;(4)因乙方派遣的保安人员故意或者过失给甲方造成损失的;(5)甲方对乙方的服务水平不满意，经甲方两次告知，乙方仍不改正的;(6)乙方从事违法犯罪活动的。3、甲方有权提前七日通知乙方解除本合同，双方按乙方实际提供服务期限及本合同约定标准据实结算，除此之外，甲方无需向乙方承担任何补偿或赔偿责任。第九条 其他条款1、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。2、本协议自双方签字盖章之日起正式生效。3、附件作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。修改“保安人员工作

35、要求”(详见附件二)并不足以使本协议归于无效，倘甲方提出合理要求增删“保安人员工作要求”之项目时，本合同之服务价格不予变更。4、本协议如有未尽事宜或任何修改，需经甲、乙双方协商确定后，以书面形式签订补充协议。5、如果在本协议期限届满之后，双方有意续签服务合同，则需在本合同终止日期之前一个月向对方提出续签意向书，否则，合同期满，甲、乙双方均有权与其它公司另行签订服务合同。6、双方联系人名单及联系方式详见附件三。甲方：上海开发有限公司 乙方：上海物业管理有限公司法定代表人： 法定代表人：(委托代表) (委托代表)开户名称： 开户名称：开户行： 开户行：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日2021年

36、工地施工合同范本6简称甲方简称乙方一、甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。二、甲方为了巩固_成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如_年有质量问题，由乙方承担一切责任。三、二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。四、外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)五、甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。六

37、、签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分_年平均付清。七、甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2021年工地施工合同范本7甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方经平等协商，甲方就不锈钢工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款：一、包工方式乙方包工包料二、材料要求1、此合同全部用料均为优质不锈钢料，按甲方确认的材料规格用料，符合用材要求。三、质量要

38、求1、按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。2、不锈钢表面不能有凹凸及变形。3、护栏与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。4、楼梯转角处转弯自然、匀称。四、工程价款包工包料防盗窗/平方，护栏/米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。五、付款方式按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。六、相关约定1、甲方提供水、电源、场地等。2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。甲方：乙方：年月日年月日2021年工地施工合同范本8发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下

39、简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000a箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同

40、价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币_x元。金额（大写）：贰_万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000a箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000a箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程

41、在小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工，

42、乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要

43、求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在

44、发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，

45、并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。

46、甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2021年工地施工合同范本9建设单位：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲乙双方为了明确职责范围和经济关系，分工协作，相互制约，较好地完成工程任务，确保工程质量，经双方协商签定本合同，共同遵守。一、工程名称及项目 道路维修工程二、甲方承担的责任1、甲方应向乙方提供施工图纸和施工技术规范。2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可，提出变更图纸施工计划通知。3、按施工程序流程进行工程验收，按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算。三、乙方承担的责任1、乙方必须严格按施工图纸和施工技术

47、规范进行施工。2、施工中所需的一切施工设备自行解决。3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工，应负担一切经济损失。4、一切施工程序及工艺，必须提前报请甲方，在取得甲方工程技术人员认可签字后方可施工，否则应负一切后果。5、施工中出现的一切车辆、人员伤亡事故，完全由乙方自负。6、工程所需的一切材料，必须严格按照规范要求的规格和质量进行采购，费用均由乙方自己垫付，工程竣工后验收合格统一结算。四、施工时间 工程动工时间为_年月_日到_年月_日。五、竣工验收与结算 工程竣工后，由甲方组织验收小组进行初验，发现问题，根据情况进行处罚或令其返工。合格后按合同规定进行结算。六、承包费用及定额费用 工程总造价：

48、人民币元整，(元) 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，工程备案一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2021年工地施工合同范本10甲方：乙方：按照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：有意思装修工程二、工程地点：新东商城_201三、工程期限：_年_月_日开工至_年_月_日完工。四、工程造价：万元五、付款方式：开工前天内付万元整，工程进程过半付万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。七、质

49、量要求：经验收合格，_年内出现质量问题，保修。八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。 十一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日2021年工地施工合同

50、范本11发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。2，墙纸施工费：c0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元施工完成后甲方应在_日内验收，甲方不得拖延验收时间，

51、如果_日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后服务，如果因为甲方的人为原因破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：_日期：_日期2021年工地施工合同范本12甲方： _x乙方： 张x领针对甲方办公楼络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协

52、议：一、 工程内容：三座办公楼的局域络架设工程二、 主要工程量1、 乙方按照_x络工程项目采购相应的材料。2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。3、 施工范围包括本工程线路的安装和络调试。4、 工程造价：以_x络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、 工程工期工程工期于_年_月_日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。四、 双方责任和权利：1甲方责任和权利（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全