工程劳务承包合同范本3篇

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！工程劳务承包合同范本3篇 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包工程的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得工程及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动酬劳，劳动者与发包方没有关系。对于工程劳务承包合同书你是怎样理解的呢?我今日下面就给大家整理承包合同，有喜爱的就大家一起来学习一下吧! 工程劳务承包合同范本1 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区(县) 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事

2、项协商全都，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：_ 1.2 工程概况：_ 1.3 分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4 工程监理单位(全称)：_ 其次条 作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条 合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条 合同价款 4.1 合同价款为：_元(人民币)?大写：_元? 4.2 合同价款确实定原那么(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： ()4.2.1 本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 ()4.2.2 以(

3、)年施工预算或()年施工概算定额为根据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日;构造木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日; 砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日; 水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_; 按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上构造：_元/平方米;地下构造：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_; 分项工程承包： 外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米; 水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米; 内墙一般抹灰：_元/平方米;_;_;_. ? 4.2.3 定额工以外发生

4、的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)? 4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3 对合同价款内容的明确：_ 第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料： 5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2 合同

5、价款的结算和决算： 5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3 合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支

6、付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 6.1 平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 6.2 重大伤亡及其他平安事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2 根据有关规定，发包人

7、承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3 对本工程的平安消费标准，双方商定如下：_. 第七条 工程质量、验收与保修 7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，获得文变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工

8、期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入用法的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4 对本工程的质量标准，双方商定如下：_. 第八条 工期延误 8.1 对于以下缘由造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力; b.设计变更和工程量增加; c.发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展; d.承包人以书面形式提出申请，但仍

9、未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展; e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时; f.发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其成认此事实。 8.3 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的，双方商定： 第九条 文明施工 9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政

10、府颁发的“施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。 9.2 发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3 对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_. 第十条 材料机具供给 10.1 本工程由发包人供应的机械设备为：_ 承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。 10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，

11、对借用的发包人的机具，要严格按操作规程用法，加强修理保养。 10.4 对本工程材料机具的用法、维护，双方商定如下：_ 第十一条 文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条 发包人的权利及义务 12.1 负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸

12、_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3 负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握方案，审查承包人编制的具体施工作业方案。 12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违背合同商定内容的，发包人应书面提出整改看法，催促承包人进展整政。 12.7 负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签

13、认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提早7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 13.3 在施工消费过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹支配，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整

14、，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜用法发包人供应的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进展平安消费、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的训练，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、训练、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。 第十四条 违约责任 14.1 发包人违约责任 14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按

15、实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。 14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违背财务管

16、理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2 承包人违约责任 14.2.1 因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承

17、包人，直至终止合同。 14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十五条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议(在选定的方式前划“)： 1.向北京仲裁委员会申请仲裁。 2.向_人民法院起诉。 第十六条 合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案

18、留存一份，副本_份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 合同签订时间： 年 月 日 合同签订地点： 工程劳务承包合同范本2 甲方(发包方)：海南润地投资有限公司 乙方(承包方)： 甲、乙双方在公平、互利的根底上，甲方把海南润城国际工程以包工形式发包给乙方。 一、工程概况 1、工程名称：海南润城国际公寓; 2、工程地点：海南省澄迈县金江镇; 3、构造形式：框架构造; 4、最高层数：十七层; 5、建筑面积：22503.06平方米。 二、施工质量要求 本工程施工质量标

19、准为合格，乙方应严格根据国家施工验收标准的标准施工及验收，确保工程质量到达标准。 三、工期 酒店局部自20_年4月 日开工，20_年8月31日开工，公寓局部20_年4月 日开工，20_年9月30日开工。 四、承包方式 此工程承包形式为包工，即乙方负责全部设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口和“五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方协

20、作。 五、合同价款 按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进展计算;甲方已进展的根底垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。 六、甲方权利与责任 1、甲方有权利根据国家的验收标准和施工操作规程对乙方的施工质量进展监管、指导，乙方如无正值理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理看法，甲方有权根据工程管理方法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进展惩罚，如乙方没有正值理由回绝在罚款单上签字，甲方技术

21、管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进展此项罚款额的二倍进展惩罚，在乙方的进度款中扣除; 2、甲方准时根据合同商定的时间支付乙方进度款; 3、甲方按乙方提出的合理的材料方案对乙方进展材料供给工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对供应的材料质量负责; 4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区; 5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方赐予相应协作; 6、甲方挺直分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进展友好地协作，而且不收取协作费及施工机械用法等费用; 7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进展消防工程施工，消防单位负责消

22、防内业及消防验收，乙方赐予相应协作。 七、乙方权利与责任 1、乙方依据工程特点及队伍的实际状况组织施工，乙方编制施工总进度方案报甲方审批确认，甲方审批的总进度方案乙方应严格执行，同时对总方案进展分解，形成月方案，周方案以保证总方案; 2、乙方对本工程的施工质量负责，假如乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进展整改，所产生损失全部乙方负责; 3、乙方对所承包工程的消费平安负挺直责任，如乙方管理忽略造成平安事故，乙方除负责平安事故本身造成的损失外，甲方可以依据此事故对社会及本工程的影响对乙方进展不少于五万元的罚款; 4、乙方应服从甲方托付的监理公司的监理人员的监视和管理，乙方有权回绝来自

23、各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进展照实反映。 八、付款方式 乙方进入现场施工至0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程开工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金根据国家质量管理条例的相关规定，进展返还。 九、违约责任 1、乙方如不能如期开工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提早开工，每提早一天，甲方嘉奖乙方壹万元;提早30天，甲方嘉奖乙方四拾万元人民币; 2、乙方施工质量

24、无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责; 3、乙方月方案无法满足工程的总方案，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及工程总监审批，假如乙方执行过程依旧无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责; 4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。 甲方代表：签字 乙方代表：签字 甲方单位盖章 乙方单位盖章 日期： 日期： 工程劳务承包合同范本3 甲方：烟台#汽车配件有限公司 乙方： 按

25、照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原那么，甲、乙双方就烟台#汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成全都，订立本合同。 第一条、 工程概况 工程名称：烟台#汽车配件有限公司办公楼 工程地点： 其次条 工程承包范围 根底局部至四层泥水、钢筋、木工的全部工程量。 第三条 工程工期 1.方案开工日期：20_年 月 日，方案完工日期：20_年 月日 ; 2.乙方应无条件执行甲方的进度方案支配(包括新调整的进度方案)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达_优良_。 第五条 合同内容 甲方责任和义务 1.负责统一制定各

26、项管理目的，物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、各分项工程的掌握、监视、检查和验收。 2.负责与设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。 4.准时供应由甲方供给的施工材料。 5.帮助乙方管理现场施工人员。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合

27、理组织，科学支配作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方的监视、检查、管理;承受甲方有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境爱护等方面的管理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、用法状况。 4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理用法甲方供应的材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资，担当因此项工作不到位而引起的纠

28、纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人装备必要的劳动爱护用品(手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;制止用法不法人员，乙方应担当因用法以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 11.管理好自己的施工队伍，假设有不服从甲方合理支配和要求，根据1000元/次的标准罚款;不得在工地进展违背犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。 第九条 环境爱护、平安消费和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人

29、员进展平安消费、文明施工等方面的训练;根据国家法律法规，监视、监控乙方的相关工作施行状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安训练;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方担当一切责任后果和经济费用。 3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违背有关规定造成的损失和罚款。

30、第十条 材料、设备供给与管理 1.甲方供应给乙方用法的材料应准时、保质保量，依据工程方案需要向乙方供应。 2.甲方供应的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥当保管、合理用法甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和用法不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节省。如材料用法超出预算用量，那么超出局部的费用由乙方担当。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格根据建筑面积每平米390.00元计算。 2.承

31、包价格所包含的内容： 2.1甲方负责以下材料： 土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料; 2.2除甲方供应的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备. 即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用; 第十二条 结算方法及付款方式 1、工程结算方式：工程开工结算时按甲方供应的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进展结算。综合单价不再调整。 2.甲方不预付乙方生活费用。 3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)： 3.1过程付款：甲方依据实际工程进度按以下形式向乙方支付工程款(进度到达并提交完好付款资料后七个工作日内支付)： 1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付： 元