装饰工程合同样本

1、工程施工合同发包人（以下简称甲方）：河南华仪置业发展有限公司承包人（以下简称乙方）：信阳市锦龙装饰设计安装工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将香榭华庭项目部办公室装修工 程承包给乙方。为了保证本工程的安全、质量、文明施工和进度，明确甲、乙双方的 权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：香榭华庭办公室装修工程。2、 工程地点：信阳市浉河区工区路（原高压开关厂）。3、工程范围：香榭华庭临时办公室装修工程二、工程承包方式、内容1、工程承包方式为：合同承

2、包范围内包工包料包工期包质量包安全。2、工程承包内容为：包含办公室装修图纸内全部内容。三、合同价款本工程采用固定合同价。本工程合同金额：Y 56000.00 （大写伍万陆仟元）。四、结算方式1、本工程采用固定总价合同。2、承包人无权擅自变更施工方案及材料的品名、规格及厂家，确需变更时应获得 发包人代表书面批准。3、双方约定合同价款的其他调整因素：发包人代表书面确认的设计变更和工程洽 商引起的工程量及工程项目变更按实调增或调减（非发包人书面确认的变更所发生的 相关费用由承包人承担）。调整的计算方法同合同书计价方式。4、变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合 同已有

3、的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似 价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人在正式 施工前提出合理的变更价格，经发包人代表书面确认后执行。5、工程竣工验收报告经发包人认可后 7天内承包人提交结算报告及完整的竣工结 算资料给发包人审核。发包人应在收到承包人结算报告及结算资料后 30天内进行核实, 给予确认或提出修改意见。五、工程款支付1工程完工后，一周内组织验收，验收合格后一次性付清全部工程款。2 付款前必须乙方同时提供甲方认可的同等金额的发票。六、质量与验收1. 本工程质量要求 合格。工程质量的评定以施工图纸、作法说明、设计变更

4、和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73 9 1)、建筑安装工程质量 检验评定统一标准(GBJ300 88 )等国家制订的施工及验收规范为质量评 定验收标准。2. 若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合同所要求的质 量标准。3. 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参 加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺 延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。4. 如果工程质量达不到乙方承诺的质量的等级标准，将对乙方处以工程总造

5、价百 分之三的罚款。七、工程工期1. 本工程合同工期为20_日历天，计划开工日期2015年3月19日，计划竣工 日期2015年4月7日。2. 承包人按其投标文件中承诺的工期施工，并严格按照各个施工节点控制工期， 若出现节点工期延误时，承包人必须采取相应赶工措施，由此增加额外费用由承包人 负担。若因承包人原因造成不能按期竣工的，承包人应赔偿发包人由于拖延工期所带 来的全部损失，并处1000元/天罚款。3. 重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期，因承 包人原因造成停工，不得增加工期。4. 因不可抗力的因素造成的工期延误，必须有发包人及监理工程师签证认可，方 可顺延工期。因

6、乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%甲方有权单方解除合同。八、材料设备的采购1. 应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供材料、产品合格证明，报 发包人驻工地代表签字验收认可后方可进场，不合格的材料、设备不得进场。2. 承包人采购的材料在使用前，应按要求进行检验或试验，且报发包人驻工地代 表和监理工程师签字验收认可后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承 包人承担。3. 施工中发现以次充好的要清理出场，并进行处罚，处罚时按所使用的材料、设 备的总价的百分之十进行罚款。九、双方一般权力和义务1、甲方代表姓名： 周贵春职务： 工程师职权：1、施工全过程的管理、协调；2、组织工程

7、竣工验收等。2、乙方代表2.1姓名：李杨 职务：项目经理2.2承包人授权项目经理在该工程所有文件、资料的签字等行为视为承包人的行 为，承包人予以完全认可。承包人现场人员安排必须满足施工现场要求。十、其他1、乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以 分包的名义分别转包给他人。2、乙方在施工中应严格遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的 安全防护措施，以确保施工安全。乙方应对本工程施工制定相应的安全措施，对职工 进行安全教育。凡因违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故或伤害他人事故，均 由乙方负责。3、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家和地方政府的有关规

8、定，施工中因 违反规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备 管线。5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。6施工期间生产、生活用水用电，甲方提供水源、电源接口，水表、电表及表后 管、线由乙方安装，水费、电费由乙方支付。发包人在给承包人支付工程款时，分别第3页共5页按水、电表实际用量和有关收费标准结算，扣除代承包人交付的水电费，水电费的线 路损耗由承包人承担。7、甲方协助乙方办理工程相关手续。 8、乙方必须服从总包单位现场施工管理，及时向总包单位进行资料移交并积极配 合总包单位进行相关验收。十一、争议 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门予以调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，当事人可向工程所在地的仲裁委员会 申请仲裁或者向工程所在地的人民法院起诉。十二、合同生效和终止 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自甲、乙双方签字盖章后生效。 甲、乙双方履行完合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工 工程后，本