工程工程合同集锦9篇（精品模板）

1、people are always the subject of contradictions. they are often caught in the confusion of hesitation and longing, caught in the secular one-way street, and cant go far or go back.通用参考模板（页眉可删）2021年工程工程合同集锦9篇 工程工程合同 篇1(甲方)：_(已方)：_经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签

2、订本合同，条款如下：1、工程地点：_。2、工程总造价：_万元(大写)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后

3、方可栽植;(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：(1)甲方接到乙方的验收

4、通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本

5、合同未经事宜，双方协商解决。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程工程合同 篇2编号:在zh/ nm/lw 20_no内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程施工合同发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部承 包 方：施工呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧20_年月日发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲方）承包方（全称）： （简称：乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建筑工程质量管理条例、中华人民共和国建设工程安全管理条例及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结

6、合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：第一条 工程项目一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。五、

7、工程范围及内容：5.1给排水、采暖安装工程给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。1 给水系统本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。b：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。c：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门

8、、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；d：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；e：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；f：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；g：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；h：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；i：

9、住宅部分户内卫生器具安装；j：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。2排水系统本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。b：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；c：屋面各机房排水管道、地漏安装；d：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；f：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装

10、，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；g：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；h：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；i：管道安装、设备阀门、仪表安装；j：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；k：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；l：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3雨水、空调冷凝水系统：本系统施工范围内包括工程

11、图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：a：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；b：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；c：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。d：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；e：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；f：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；g：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管

12、内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；h：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。j：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；5热水系统：本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： a：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；b：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；c：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；d：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、最

13、终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；e：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；f：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；6采暖系统：本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：a：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。b：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及

14、其配件（附件）安装；c：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；d：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；e：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； f：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；i：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；5.2电气安装工程1动力配电及照明系统和弱电系统等：本系统施工范围包括整个工程图纸及设计

15、变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：1. 照明系统：a：配电系统：从低基配电室接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各工程工程合同 篇3弘景园项目部： （以下简称甲方）承包负责人： （以下简称乙方）中大御城弘景园工程，经甲、乙双方协商，甲方决定将此工程的外墙饰面砖工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的安全责任和义务，确保该工程的质量和进度，特拟定此责任状。一、工程安全目标1 工伤死亡事故为02 重伤事故为03 工伤率必须保证在3以内。二、甲方安全职责1、甲方应按公司安全生产管理细则规定有权对乙方在本项目施工范围履行安全监督、检查和

16、管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。2、甲方应按照建设部jgj59-99建筑施工安全检查标准、公司文明施工现场管理办法和工地所制定的安全生产规章制度进行检查执行，乙方必须积极配合甲方工作。3、甲方要定期对乙方工人进行安全教育，向他们宣传、讲解国家、企业的安全生产方针、政策、法规和标准制度。4、甲方负责给工人配备必要的劳动保护用品，负责搞好施工现场的所有安全防护。5、甲方应建立健全安全保证体系和安全管理制度，保证安全、文明施工顺利有序。三、乙方安全注意事项1、所有进场人员必须接受三级教育，必须遵守甲方制定的规章制度，服从甲方的统一管理，乙方在施工中出现任何工伤事故，在20_元以内，由乙

17、方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣20_元以外后，乙方承担10的经济责任。2、高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。没有可靠的安全措施工人可以拒绝施工。3、工人进入施工现场必须戴好安全帽。发现一人一次不戴罚30元，班长连带罚50元。4、工人进场必须具备三证：身份证、健康证和婚育证明。5、工人严禁打架斗殴、严禁偷盗行为，违者一人一次罚款200元，情节严重者送派出所。6、禁止随意生火取暖。严禁酒后上岗，严禁赤脚以及穿拖鞋上班作业。严禁擅自拆安电线。7、施工现场严禁大小便，发现一次罚款100元。8、如果发生安全事故应即时抢救，并同时报告管理人员。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双

18、方签字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行终止。未尽事宜，由双方协商解决。甲方代表： 乙方代表：年 月 日工程工程合同 篇4甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_甲乙双方按照中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。第一条 承包工程概况_。（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律_。（本条主要是用于涉外方面的）第三条 图纸_。（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条 甲乙双方驻工地代表_。（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条 甲乙双方的基

19、础工作_。第六条 工程进度计划_。第七条 工程监督_。（包括隐蔽工程的中间验收等）第八条 人事同价款及其调整_。第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间_。第十条 工程验收_。第十一条 决算_。第十二条 保修_。第十三条 争议处理_。第十四条 违约责任_。第十五条 双方约定的其他内容_。第十六条 本合同一式_份，当事人各执_份。本合同自_年_月_（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。承包方（盖章）：_ 发包方（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程工程合同 篇

20、5发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。2、包所有人工作用

21、具工具机械等。三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，

22、竣工结算工程款支付完毕后终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同 篇6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、合同内容及要求：二、设计与制作费用：设计与制作费用总计为：人民币￥ 元，(大写： 元整)。三、付款方式：1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的 %即人民币 ￥ _ 元，(大写：)。3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥元整(大写：)。四、设计与制作作品的时间及交付方式：1、

23、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。五、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;2、甲

24、方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。七、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有

25、同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表签名：乙方代表签名：年月日：工程工程合同 篇7经市府基建办施工处批准，本工程于_年_月_日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况，订立本合同。第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：_;层/幢;_;建筑面积_;建筑面积m2，道路：_;给排水管道：_;构筑物：_。(二)承包范围：承包按_号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、

26、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。(三)承包金额内未包含的工程项目：_第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。全部工程造价按下列办法办理：(二)承包方式：1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。3.工程质量标准要求：_第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期_天(日历天从开工之日算起)。(二)开工日期：_;竣工日期：_(三)如遇下列情况者，经

27、甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3.由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5.因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7.甲

28、方财力不足导致停工窝工者;8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。第四条材料、设备供应(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。(二)工程材料及设备，由_方采购供应至场地(仓库)。(三)工程设备，由_方采购供应至_向_方交货。(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费

29、由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。第五条双方责任(一)甲方责任：1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料;2.负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证;3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管工程为_米。并能满足施工需要;4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程)，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制

30、点;5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套(含设计院标准图)，桩基工程质量证明书两份;6.由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;7.提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用(应按实计算)，由甲方承担，并按工程进度付给乙方;8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方;9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;10.按

31、乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度;11.甲方应在现场组织地盘管理机构，按市基建工程地盘管理试行办法实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;12.组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。(二)乙方责任：1.施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装;2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站;3.每月2

32、5日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量)，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款;4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期;5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;7.做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施;8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时)，抓好分包单位的工程质量和工程进度;9.在交工后一年的

33、保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责;10.凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案;11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清;12.在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。第六条工程质量检查验收1.施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必

34、须经过设计院和甲方审核同意并签证;2.乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录;3.凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续;4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责;5.施工质量不符合设计要求，

35、质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长;6.质量等级的评定应执行_市建筑安装工程质量等级评定试行办法。第七条施工图纸修改1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;2.修改部分的工程费用按发生时_市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价;3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担，工期损失不予顺延;4.施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位

36、商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延;5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延;6.已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第八条工程款支付1.合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款，计_万元;2.甲方按核实的工程进度，于收到工程月报

37、五日内支付工程进度款;3.工程进度款支付达工程总造价的50%时，逐步按比例开始扣回予付款;4.工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留1%的款待保修期满后支付给乙方;5.若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办的银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的万分之三罚款;6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。7.在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的万分之三罚款。第九条工程验收1.乙方在竣

38、工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合;2.工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收;3.经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期;4.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的.质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期;5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。6.单位工程如需单独移交甲方，以便由另一个施工单位施工在移交时，双方应

39、办理中间验收手续，作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核，关建行或审计站审定;7.乙方的生产、生活临时设施，也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日_元/m2在余留工程款中扣回。第十条奖与罚(一)工期提前或拖延的奖罚：1.按合同工期竣工者、不奖不罚。2.按合同工期提前竣工者，每提前天、由甲方奖给乙方_元。3.无正当理由的工期拖延，每延期一天，由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%，或元，或罚款天数不封顶。(二)在提前或按合同工期竣工的工程，质量奖罚：1.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的

40、。2.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的。3.验收后达到标准者，不奖不罚。(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款，且必须兑现，如逾期不付，则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。第十一条其它(一)不论新、改、扩建工程，施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临街交通要道，人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案，并报建设单位或有关部门备案，若施工单位防护不力而发生安全事故，由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;(二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失，甲、乙双方共同对等承担;(三)

41、甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得随意转包第三者而从中渔利，工程专业需分包时，必须经甲方同意，并经甲方对承包者资信审查，工程质量、工期乙方负责;(四)由甲方分包给第三者时，则应由甲方负责统一管理，安排场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时，由甲方负责。第十二条因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。第十三条在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。第十四条本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件，与原合同有同等法律效力，但不得与本合同有抵触。第十五条

42、在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，提交_市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。第十六条本合同经双方签字盖章，并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效，至工程竣工验收，结清工程尾款，一年的保修期满后，自行生效。第十七条本合同正本份其中甲方执份，乙方执份，副本份，甲、乙双方各执_份，审计站、经办的银行各一份，均有同等效力。甲方：_(公章)乙方：_(公章)代表：_(签章)代表：_(签章)职务：_职务：_年_月_日_年_月_日工程工程合同 篇8合同编号：_甲方(担保人)：_公司法定代表人：_住址：_邮编：_联系电话：_乙方(被担保人)：_法定代表人：_住址：_邮编：_联系电话：_

43、本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_年_月_日在_市订立。鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：第一条为了确保乙方与_(下称承包商)签署合同编号为_年_字第_号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国担保法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。第二条按照中华人民共和国担保法的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下，愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。第三条甲方在为乙方提供连带责任保

44、证前，乙方必须：1.向甲方提供下列一项或数项反担保：(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。(2)以财产抵押(质)押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵(质)押物。第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙

45、方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_/天(_)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。第六条担保条款的修改乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的情况下，乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。第七条担保费用甲方在与乙方签署担保合同时，应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单)：1.担保费：(1)担

46、保费以担保金额为基数，按年率_%计收。(2)担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。2.其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等)，由乙方支付。3.履约保证金：部分委托人在申请甲方为其担保前，需要向合作银行存入一定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式提供，数额为提供担保金额的_-_%，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。第八条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应

47、协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。第九条违约责任1.甲方的责任(1)如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_元给乙方。(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。2.乙方的责任(1)如果乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_元给甲方。(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人

48、各执_份，承包商与建筑主管部门各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_工程工程合同 篇9甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1、装修施工地点：_2、工期：_年_月_日至_年_月_日3、本项工程预计费用元人民币。第二条材料供应的约定1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3