[公路工程监理工程师考试密押资料]合同管理模拟32

1、公路工程监理工程师考试密押资料合同管理模拟32公路工程监理工程师考试密押资料合同管理模拟32合同管理模拟32一、单项选择题(下列各题中，只有一个备选项最符合题意。)问题:1. 担保方式中的保证要求 订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人答案:B问题:2. 对于受要约人延误的承诺，该承诺 。A.有效B.要约人虽表示接受也无效C.无效D.要约人未表示不接受有效答案:D问题:3. 可撤销的合同在被撤销前，属于 合同。A.无效B.既未成立也未生效C.有效D.虽未成立但已生效答案:C问题:4. 合同中规定：定金8万元，违约金10万元。现合同当事人甲方收到

2、乙方支付的定金后不履行合同，乙方 追究对方的违约赔偿责任。A.可选择违约金条款或定金条款B.可以同时采用违约金和定金条款C.应该采用违约金条款D.应该采用定金条款答案:C问题:5. 甲公司授权其采购员M到乙公司购买一批计算机，并交给M已经盖公司公章的空白合同书，M用此合同书与乙公司订立了购买一批电视机的合同，为此甲、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当 。A.乙公司要求M支付电视机的货款B.由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款C.甲公司向乙公司无偿退货D.由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款答案:D问题:6. 我国合同法对 采用严格责任原则。A.缔约过

3、失B.违约责任C.无效合同D.可撤销合同答案:B问题:7. 定标签订合同，应以 作为中标的合同价。A.评标价B.标底价C.投标价D.修正后的标底价答案:C问题:8. 公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人 的选择。A.经验多少B.能力强弱C.财务状况和社会信誉D.报价高低答案:B问题:9. 当承包人对监理工程师的指令有异议时，应当将有关事宜书面通知监理工程师并 。A.精心继续组织施工，执行监理工程师作出的每一项此类决定B.放慢施工速度，等待有利于自己的新指令的到来C.不执行自己认为有异议的指令D.为避免损失扩大，在新指令到来之前停止施工答案:A问题:10. 施工合同订立

4、后，业主有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付开工预付款，这是业主行使 。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权答案:D问题:11. 按照国家有关规定，公路工程施工合同的估算价在 万元人民币以上的，必须进行招标。A.10B.50C.100D.200答案:D问题:12. 当工程变更减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则 合同工期。A.不能缩短B.应缩短C.应延长D.重新签订答案:A问题:13. 分包人在施工现场的协调管理工作应由 负责。A.业主B.监理工程师C.承包人D.分包人自行答案:C问题:14. 当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由 申请仲裁。

5、A.业主B.承包人C.业主和承包人任伺一方D.业主和承包人双方共同答案:C问题:15. 承包人签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时， 。A.应取得业主批准B.经过监理工程师批准C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师答案:A问题:16. 根据公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师对其口头指令应在 内予以书面确认。A.1天B.2天C.3天D.4天答案:C问题:17. 公路工程国内招标文件范本规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至 止。A.交工证书上写明的交工日期B.签发最后支付证书之日C.承包人提交最后结账单之日D.签发缺陷责任终

6、止证书之日答案:A问题:18. 公路工程国内招标文件范本规定， 指在合同协议中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。A.合同价格B.交工结算价格C.最终决算价格D.期中支付的总款额答案:A问题:19. 在施工监理中，如果因驻地监理工程师的疏忽，未能发现工程不合格的，总监理工程师 。A.必须认可驻地监理工程师的疏忽B.有权向承包人发出改正指令C.和承包人协商善后事宜D.和业主协商善后事宜答案:B问题:20. 公路工程国内招标文件范本规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交 。A.最后结账单B.交工结账单C.交工验收申请D.索赔报

7、告答案:B二、多项选择题(在下列各题的备选答案中，有两个及其以上的备选项符合题意。)问题:1. 在施工过程中， 引起承包人费用增加，可向业主提出索赔。A.不可预见的施工现场条件的变化B.施工机械的故障C.国家政策法规的变化D.业主原因的工程延误E.工程施工质量问题引起的返工 A B C D E答案:ACD问题:2. 公路工程国内招标文件范本规定， 情况下监理工程师发布“暂停施工”指令，是应给承包人相应的工期补偿。A.由于承包人应负责任的必要停工B.由于现场正常气候条件的影响而导致的停工C.监理工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工D.为了部分工程的安全而必要的停工E.业主提供设计图纸错误引起的

8、停工 A B C D E答案:CE问题:3. 在通常条件下，总监理工程师对 方面的权力一般不能委托给驻地监理工程师。A.签发合同工程开工令B.主持第一次工地会议C.签发支付证书D.签发分项工程暂停令E.检验材料、设备的质量F.对已完成工程部位质量的确认或拒收 A B C D E F答案:ABC问题:4. 公路工程国内招标文件范本规定，施工合同文件的组成内容包括 。A.中标通知书B.招标文件C.投标书及其附表D.技术规范E.工程量清单 A B C D E答案:ACDE问题:5. 情况下，施工合同可以解除。A.双方经协商达成协议B.由于不可抗力的作用无法实现合同目的C.由于一方法定代表人的变动D.

9、由于一方违约，使施工合同履行成为不必要E.当事人一方破产而确实无法履行合同 A B C D E答案:ABDE问题:6. 监理工程师指示进行检查试验，届时他既未出席又没有发布其他指令，承包人应 。A.推迟试验，等待监理工程师出席B.自行试验C.将试验记录送交监理工程师D.监理工程师应承认该部分工程质量合格E.不必试验，书面请求监理工程师承认该部分工程质量合格 A B C D E答案:BC问题:7. 施工中使用的图纸由 。A.业主提供B.承包人提供C.业主提供经承包人批准D.承包人提供经监理工程师批准E.监理单位提供经承包人批准 A B C D E答案:AD问题:8. 在施工合同履行过程中，承包人

10、承担违约责任的方式有 。A.支付违约金B.赔偿损失C.顺延工期D.继续履行E.采取补救措施 A B C D E答案:ABDE问题:9. 从事公路工程施工监理业务的监理单位， 是其必须具备的资格条件。A.取得营业执照，具有法人资格B.有与监理业务相一致的施工监理资质证书C.具有很好的社会知名度D.有类似工程的监理经历E.具有技术、管理方面的专家库 A B C D E答案:AB问题:10. 施工招标时，下列情况中 属于废标。A.投标文件未密封B.投标文件逾期送达C.投标人未按要求提供投标担保D.投标人未按规定格式填写投标文件E.投标人提交投标文件后发觉有误，在投标截止日期前增加补充函件的 A B

11、C D E答案:ABCD问题:11. 合同法规定，对违反合同者追究责任时，实行 。A.严格责任原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.违约金、定金并用原则E.因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任 A B C D E答案:ABE问题:12. 在合同依法生效后，债权人为了确保其债权的实现，可以采取 等法律措施。A.抗辩权B.变更权C.撤销权D.代位权E.解除权 A B C D E答案:CD问题:13. 要约与要约邀请的主要区别在于 。A.是否采用书面形式B.在法律上是否须承担责任C.内容是否具体确定D.是否须送达对方E.是否明示希望与他人订立合同 A B C D E答案:BCE问题:14.

12、按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有 。A.保证B.定金C.质押D.留置E.抵押 A B C D E答案:ACE问题:15. 无权代理行为包括 。A.代理人接受委托与自己签订合同B.代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同C.在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同D.代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同E.代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同 A B C D E答案:CE问题:16. 因设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包人的设备闲置损失可

13、以按 方法来计算。A.机械设备的进出场费B.机械台班费C.机械折旧费D.机械设备租赁费E.机械设备燃料费 A B C D E答案:CD问题:17. 因 造成工期延误，经监理工程师确认，工期相应顺延。A.承包人经总监理工程师同意更换项目经理B.设计变更C.不可抗力D.监理工程师未按时提供图纸E.隐蔽工程施工质量不合格返工 A B C D E答案:BCD问题:18. 对业主与承包人有约束力的合同包括 等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议书C.施工监理合同D.业主上级主管部门的书面指示E.业主与承包人达成的补充协议 A B C D E答案:ABE问题:19. 公路工程国内招标文件范本规定，由承包

14、人办理并支付费用的保险是 。A.工程一切险B.施工装备险C.第三方责任险D.施工人员人身意外伤害险E.业主人员人身意外伤害险 A B C D E答案:BD问题:20. 监理工程师享有的权利包括 。A.监督承包人工作B.解除与承包人订立的合同C.审查签发支付证书D.签发工程变更指令E.签发缺陷责任终止证书 A B C D E答案:ACDE三、判断题问题:1. 公路工程国内招标文件范本规定，业主扣留的保留金应分二次退还给承包人。答案:B问题:2. 民事权利能力与民事行为能力同时产生的合同主体是法人。答案:A问题:3. 按照法律规定，只能由第三人出面担保的方式是保证。答案:A问题:4. 委托代理的被

15、代理人必须是有民事行为能力的人。答案:B问题:5. 在合同争议的解决方式中，诉讼不强调自愿原则。答案:A问题:6. 违约金具有对违约者实行制裁和对合同权利人给予补偿的双重属性。答案:A问题:7. 公路工程施工监理招标的宗旨是对监理单位规模和经济实力的选择。答案:B问题:8. 没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。答案:A问题:9. 公路工程国内招标文件范本规定，事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。分包人应具有相应专业的承包资质或劳务分包资质。答案:A问题:10. 如果承包人提出的索赔要求未能遵守合同条款的各项规定，则承包人无权得到索赔或

16、只限于索赔由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。答案:A四、综合分析题(按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。)问题:1. 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人，双方签订了施工合同。合同中约定，为了确保工程质量，要求承包人向业主支付20万元定金。 施工合同履行时，在路基开挖施工中碰到地下有大量文物，使工程施工进度网络计划中某关键工作停工10天。另外，在路面工程施工时，由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人均按合同条款规定提出了工程延期和费用索赔要求。 问题：(1)试简要说明定金与预付款有何区别? (2)监理工程师判定费用索赔成

17、立的条件是什么? (3)承包人提出的工程延期和费用索赔理由是否成立?为什么? 答案:(1)定金与预付款的区别主要有以下几方面： 目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行：而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料、设备准备的资金问题。 性质不同，定金是合同担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。 处理方式不同，定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果，即所谓定金罚则；而预付款无论合同履行情况如何，业主将如数收回。 (2)监理工程师判定费用索赔成立的条件为： 承包人受到了实际损失或损害； 损失不是因承包人的过错造成的； 损害也不是承包人应承担的风险

18、造成的； 承包人在合同规定的索赔时限内提出索赔意向通知和索赔申请。 (3)第一次工程延期和费用索赔成立。这是因为施工中遇到文物停工，这不是承包人的责任，应视为业主的风险。 第二次工程延期和费用索赔不成立。因为施工机械故障造成延误是承包人自己的责任，或承包人自己应承担的风险造成的。 问题:2. 某公路工程项目，当石灰稳定土底基层施工完后，测量时发现比设计高程高了 10cm。经调查原因是某监理员给指定的临时水准点高了10cm。承包人当时并没有临时水准点的正式资料经监理工程师批准。而经监理工程师书面提供的基准点都是正确的。承包人对此事提出变更要求。 试问：(1)监理工程师应如何处理承包人的要求? (2)此事若造成承包人的经济损失，承包人是否可通过索赔获得补偿? 答案:(1)监理工程师应拒绝承包人提出的变更要求。因为，在施工过程中，基于施工控制的需要，承包人应自行确定(设立)临时基准点，而不应依赖于监理员所指定的临时水准点。而且公路工程国内招标文