2X300MW低热值煤综合利用电厂项目基建管理试题库

1、山西国峰2x300mw低热值煤综合利用电厂项目基建管理试题库 第一部分 公共部分一、单项选择题1基建项目管理工作流程包括项目决策与可研阶段、初步设计与招标采购阶段、建设施工阶段和（ ）。(a) 工程启动验收阶段；(b) 工程竣工结算与决算阶段；(c) 竣工验收与总结评价阶段；(d) 达标投产与工程创优阶段答案：c2.基础开挖时，在有水土流失的地方施工时，督促施工单位按照（ ）的原则进行施工。(a) 先施工后防护；(b) 网省公司；(c) 建设管理单位；(d) 业主项目经理；答案：a3. 工程项目管理的基本思想是（ ）。(a) “事先计划、事中控制、事后评价”；(b) “事先控制、事中计划、事后

2、评价”；(c) “事先计划、事中评价、事后控制”；(d) “事先评价、事中控制、事后计划”答案：a4. 循环流化床锅炉机组不包括：（ ）a、锅炉本体； b、风机； c、制粉系统； d、烟风煤管道；e、除氧给水装置。答案：e 5.监理项目部管理工作总体流程包括监理策划阶段、（ ）、总结评价阶段。(a) 初步设计与招标采购阶段；(b) 项目决策与可研阶段；(c) 工程竣工结算与决算阶段；(d) 工程实施阶段答案：d6. 国峰煤电全厂主辅一体化分散控制系统选用的是哪种系统？ a、新华xdc800 b、艾默生ovation c、和利时hollias macs d、西门子sppa-t3000答案:b7.

3、在工期需要发生变化时，提出变更工期申请，编制（ ），报送监理项目部和业主项目部审批。(a) 工程暂停申请表；(b) 工作联系单；(c) 施工进度计划调整申请(d) 变更工期报审表答案：d8. 国峰煤电主汽轮机的结构形式是亚临界、一次再热、（ b ）、直接空冷凝汽式。a、单缸单排汽 b、双缸双排汽 c、三缸双排汽。9.工程项目创优规划由（ ）负责编制。(a) 建设单位；(b) 监理单位； (c) 设计单位 ；(d) 施工单位答案：a10.土建施工在工序方面应遵循（ ）原则。(a) “先场平后围墙”、“先地下后地上”、“先土建后安装”、“先主体后围护”、“先结构后装修”；(b) “先围墙后场平”、

4、“先地下后地上”、“先土建后安装”、“先主体后围护”、“先结构后装修”；(c) “先场平后围墙”、“先地上后地下”、“先土建后安装”、“先主体后围护”、“先结构后装修”；(d) “先场平后围墙”、“先地下后地上”、“先土建后安装”、“先围护后主体”、“先结构后装修”答案：a11.电气安装在工序方面应遵循以下原则（ ）。(a) “先上后下”、“先外侧后内侧”、“先一次后二次”；(b) “先下后上”、“先内侧后外侧”、“先一次后二次”；(c) “先下后上”、“先内侧后外侧”、“先一次后二次”；(d) “先上后下”、“先内侧后外侧”、“先一次后二次”答案：d12. 调试工作在工序方面应遵循以下原则（

5、 ）。(a) “先一次后二次”、“先整体后单体”；(b) “先二次后一次”、“先单体后整体”；(c) “先一次后二次”、“先单体后整体”；(d) “先二次后一次”、“先整体单体后”答案：c13. 工程项目管理的基本思想是（ ）。(a) “事先计划、事中控制、事后评价”；(b) “事先控制、事中计划、事后评价”；(c) “事先计划、事中评价、事后控制”；(d) “事先评价、事中控制、事后计划”答案：a14、工程暂停令由（ ）签发，由（ ） 签收，（ ）业主批准。(a) 专业监理工程师、 施工项目部总工 需要；(b) 总监理工程师、 施工项目部经理 需要；(c) 总监理工程师、 施工项目部经理 不

6、需要；(d) 专业监理工程师、 施工项目部经理 不需要答案：c15. 建设单位项目管理的四项独立专业化管理业务是安全管理、质量管理、造价管理和（）。(a) 进度管理； (b) 合同管理； (c) 技术管理； (d) 招标配合；答案：c16. 工程变更分为设计变更、变更设计和（ ）(a) 进度计划变更； (b) 项目管理人员变更； (c) 工作量变更； (d) 重大设计变更答案：c17.工程工地例会是由（ ）主持的，在工程实施过程中，针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的会议。(a) 业主项目部； (b) 监理项目部； (c) 施工项目部； (d) 建设单位答案：b18. 数码照片拍

7、摄要求照片分辨率宜设置为（ ）像素及以上，采用（ ）“精细”压缩方式。(a) 12001600、jpeg； (b) 10241800、jpg； (c) 12001600、jpg； (d) 10241800、jpeg答案：a19开工前，建设单位审批施工项目部编制的（）（a） 安全文明施工管理纲要；（b） 安全文明施工总体策划；（c） 安全文明施工二次策划；（d） 安全文明施工实施细则。答案：d 20.深度超过（）的基坑应设置临边防护栏。（a） 1m（b） 1.5m（c） 2m（d） 2.5m答案：c 21.一般行灯电压不得大于（ ）。（a） 12v（b） 24v（c） 36v（d） 110v答案

8、：c22.在潮湿和易触及带电体场所的用电设备工作电压不得大于（）。（a） 12v（b） 24v（c） 36v（d） 110v答案：b23.乙炔瓶应（）使用。（a） 直立（b） 卧放（c） 倾斜（d） 悬挂答案：a 24.氧、乙炔瓶的最小安全距离为()。（a） m（b） 5m（c） 8m（d） 1m答案：b 25. 国峰公司主给水泵容量是（ c ）a、30% b、50% c、100%26使用已卧放的乙炔瓶，必须直立后静置（）再连接乙炔减压器后使用（a） 5分钟（b） 10分钟（c） 20分钟（d） 30分钟答案：c27. 国峰煤电空冷采用的管束形式是：（ a ）a、单排管 b、双排管 c、三排管

9、28. 本工程给水除氧方式采用热力除氧方式和化学除氧（d）方式 a.加酸 b.加杀菌剂 c.加稳定剂 d.加联胺29.施工车辆驾驶人员严格按操作规程行车，下坡不准空档滑行，下坡时应挂入低速档，最高时速不得超过（ ）。（a） 30km（b） 40km（c） 50km（d） 60km答案：a30.在普通公路上，因故障不能行驶且不影响交通的车辆，应在车后( )以外地段，设置警示牌，开启报警闪光灯，夜间开启尾灯和示廓灯。（a） 50m（b） 100m（c） 150m（d） 200m答案：b 31.雾天能见度小于100m时，驾驶机动车辆的车距应在以上()，时速不得超过（），同时开启各种防雾灯光。（a）

10、30m、30km（b） 50m、40km（c） 50m、50km（d） 100m、50km答案：b 32.工程正式开工后，施工项目经理应（）组织一次安全大检查和安全例会。（a） 每天（b） 每周（c） 每月（d） 每季答案：c33.施工项目部编写的工程创优施工实施细则采用以下（ ）表式报审。（a）项目管理实施规划报审表 （b）通用报审表（c）工程创优施工实施细则报审表 （d）管理制度报审表答案：c34.施工项目部对现场使用的计量器具、检测设备，建立台账，并报审，属于（ ）阶段质量管理工作。（a）施工策划 （b）施工准备（c）施工 （d）施工验收答案： b35.施工项目部对施工过程中所选用的特殊

11、工种和特殊作业人员的资格进行报审，属于（ ）阶段质量管理工作。（a）施工策划 （b）施工准备（c）施工 （d）施工验收答案： b36.下列（ ）属于特殊工种和特殊作业人员。（a）瓦工 （b）搅拌工（c）钢筋工 （d）电工答案：d37.下列关于工程创优施工实施细则说法正确的是（ ）。（a）工程创优施工实施细则由施工单位主管领导审核（b）工程创优施工实施细则由施工项目部技术员编写（c）工程创优施工实施细则由施工项目部安全员、质检员审核（d）工程创优施工实施细则由施工项目部经理编写答案：a38.工程创优施工实施细则主要内容包括概述、工程创优目标、工程创优管理措施、施工工艺及技术控制措施、（ ）。（a

12、）重点环节、工序质量控制（b）控制措施（c）工艺要求（d）主要施工工艺质量要求、控制措施及成品效果要求答案：d39.工程创优施工实施细则中的工程创优目标主要包括：施工质量目标、施工安全目标、文明施工和环保目标、（ ）、工程档案管理目标。（a）工期和投资目标 （b）进度目标（c）投资目标 （d）成本控制目标答案：a40.工程创优施工实施细则中的管理措施主要包括：制度保证措施、组织保证措施、技术保证措施、物资保证措施、（ ）、工程进度管理、开展质量攻关活动、强制性标准的贯彻实施、信息管理、创优自查及整改。（a）控制成本措施 （b）过程控制措施（c）质量控制措施 （d）保证工期措施答案：b41. 本

13、项目锅炉属于以下哪种类型：（c）a.东锅第一代300mw级亚临界cfb锅炉；b.东锅第二代300mw级亚临界cfb锅炉；c.东锅第三代300mw级亚临界cfb锅炉42.工程项目通过达标投产考核，其中必须满足的条件（ ）（a）考核得分率在75%及以上 （b）考核得分率在80%及以上 （c）考核得分率在85%及以上 （d）考核得分率在90%及以上答案：c43.电缆管的埋设深度不应小于（ ）m；在人行道下面敷设时，不应小于0.5m。（a）0.5 （b）0.7 （c）0.8 （d）1 答案：b44. 五防闭锁功能指（）。（a）防止带负荷拉（合）隔离开关，防止误拉（合）断路器，防止带电挂地线，防止带地线

14、合闸，防止带电调整变压器有载分接开关；（b）防止带负荷拉（合）隔离开关，防止误拉（合）断路器，防止带电挂地线，防止带地线合闸，防止误入有电间隔； （c）防止带负荷拉（合）隔离开关，防止误入有电间隔，防止带电挂地线，防止带地线合闸，防止带电调整变压器有载分接开关；（d）防止带负荷拉（合）隔离开关，防止误拉（合）断路器，防止带电挂地线，防止误入有电间隔，防止带电调整变压器有载分接开关。答案：b依据：火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程dl/t 5136-200145. 在关于投标的禁止性规定中，投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标属于（ ）。a投标人相互串通投标 b投标人与招标人串

15、通投标 c合作投标 d投标人以行贿的手段谋取中标答案：a46. 中标人不履行与招标人订立合同的，下列表述正确的是()。a履约保证金不予退还，不再赔偿招标人超过部分的其他损失 b履约保证金不予退还，另赔偿实际损失 c履约保证金不予退还，另赔偿超过履约保证金部分的实际损失 d按实际损失赔偿答案：c47. 工程结算双方应当遵循（ ）的原则，在工程竣工投运后及时进行工程价款结算。a合法、平等、诚信 b公平、公正、公开 c合法、平等、公正 d公平、公正、诚信答案：a48工程造价控制的关键阶段是（ ）。 （a）施工阶段 （b）设计阶段 （c）可行性研究阶段 （d）结算阶段答案：b49. 在一般情况下，当电

16、缆根数少且敷设距离较长时宜采用( )法。（a）直埋敷设 （b）隧道敷设 （c）沟道敷设 （d）排管敷设答案：a50. ( )能自动接通和断开电路，并可远距离自动控制和频繁操作。（a）接触器 （b）自动开关 （c）刀开关 （d）继电器答案：a51. gis 外壳和支架上的感应电压，正常运行条件下不应大于( )。（a）12v （b）18v （c）24v （d）36v答案：c52国峰项目试桩工程于去年2月25日正式开工，由于厂址地质条件特殊，通过现场试桩，并与设计院一起组织召开了 6次试桩专题论证会，最终确定采用（ ）方案。(a) 灌注桩处理 (b)预制桩 53. 1#锅炉基础于2013年9月( )

17、日开始浇筑第一罐混凝土。（a）23 （b）24 （c）25 （d）2654.国峰项目核准工作在取齐所有支持性文件的基础上，于2013年11月( )日取得省发改委对项目的核准批复。（a）23 （b）24 （c）25 （d）2655. 本项目锅炉设计床温、床压：（ ）a.900/9000pa；b.890/8000pa；c.880/6000pa；d.880/7000pa。答案:d56. 本项目锅炉的给煤和排渣方式，给煤口和排渣口数量分别是多少：（ ）a.前墙8点给煤，炉后4点排渣；b.前墙8点给煤，炉后6点排渣；c.前墙8点给煤，底部6点排渣；d.前墙10点给煤，炉后6点排渣答案:a57. 本工程采

18、用哪种脱硫方式：（ ）a.炉内喷钙+炉外湿法；b. 炉内喷钙+炉外干法；c. 炉内喷钙+炉外半干法。答案:c58. 本工程原煤仓采用何种防堵煤设计：（ ） a. 仓壁振打；b.煤仓疏松机；c.中心给料机；d. 空气炮答案:c59. 本工程设计炉内脱硫、炉外脱硫效率是多少：（ ）a.90%/90%；b. 90%/93.5%；c. 90%/93%；d. 90%/92.5%答案:b60. 脱硫后布袋除尘器采用（ ）方式，以便利用重力作用进行预收尘，减轻布袋的过滤负荷。a. 下进风；b.上进风；c.左侧进风；d. 右侧进风答案:b61. 电动执行机构电机的电压等级是( ) a、ac380v b、ac2

19、20v c、dc110v d、dc220v答案:a62. 单台机组汽包双色水位计总共有( )套？ a、一套 b、两套 c、三套 d、没有答案:b63. 国峰煤电基建mis的归口管理部门是？a、综合部 b、财务部 c、安监部 d、工程部答案: d64. 两台变压器并列运行的条件是( )。(a)变比相等；(b)组别相同；(c)短路阻抗相同；(d)变比相等、组别相同、短路阻抗相同。答案：d65. 发电机与电网同步的条件，主要是指( )。(a)相序一致，相位相同，频率相同，电压大小相等；(b)频率相同； (c)电压幅值相同； (d)相位、频率、电压相同答案:a二.判断题1.我公司采用的除氧器是无头除氧

20、器。( ) 答案：2.我公司机组建立真空采用抽气器。答案：x3.建设单位负责对设计、监理、施工单位的日常协调管理，组织召开工程月度例会，根据需要召开专题协调会，协调解决工程中有关问题，形成会议纪要并跟踪落实。 （ ）答案：4. 每个项目都是独特的，且整体上不具重复性，具有在关键特性上独一无二的特性。（ ）答案：5. 一般将工程项目管理的时间范畴定义为从立项开始到竣工移交为止。 （ ）答案：6. 工程项目管理的基本思想是“事先计划、事中控制、事后评价”。 （ ）答案：7. 工程项目管理的核心是目标管理，贯穿项目的全过程。 （ ）答案：8.工程监理属于业主方项目管理的范畴，在项目管理中具有服务性、

21、独立性、公正性、科学性的性质。 （ ）答案：9. 进度管理的特点最主要体现在实时性，如果对于影响进度的因素不予以关注，对于造成进度延误的事件不予以及时处理，关键路线就可能发生变化，进而造成总体工期的延误。（ ）答案：10. 土建施工在工序方面应遵循以下原则：“先场平后围墙”、“先地下后地上”、“先土建后安装”、“先主体后围护”、“先结构后装修”。 （ ）答案：11. 电气安装在工序方面应遵循以下原则：“先上后下”、“先内侧后外侧”、“先一次后二次”。 （ ）答案：12工程创优施工实施细则中包括制度保证措施、过程控制措施、施工工艺及技术控制措施。（ ）答案：13.工程创优施工实施细则应在施工策划

22、阶段编制。（ ）答案：14.施工项目部在工程开工前，应对承包范围内的工程进行施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报监理项目部审查。（ ）答案：15.电气上的“地”的含义不是指大地，而是指电位为零的地方。（ ）答案：16.国峰公司汽轮发电机组冷却方式为水氢氢，励磁方式为自并励可控硅静态励磁。（ ）答： 三、简答题1.如何开展工程竣工预验收？答：建设单位接到监理单位的工程竣工预验收申请后，确认工程已经过施工单位三级检验、监理单位初检，并完成整改后，由建设单位组织参建单位进行工程竣工预验收。2.建设单位的管理工作总体流程分几个阶段?答：项目决策与可研阶段，初步设计与招标采购阶段，建设施工阶段，

23、竣工验收与总结评价阶段3. 工程变更有几种类型？答：设计变更、变更设计、工程量变更。4. 施工月报的主要内容包括？答：各个专业本月工作情况，存在的困难和问题以及相应对策和下月进度计划。5.什么是“四控制二管理一协调”？答：质量控制、进度控制、投资控制、安全预控、合同管理、信息管理、组织协调。6. 在计算装置性材料费用时，如果材料是由供货商直接供货到现场的，那么到现场之后的卸车费和保管费如何计算？答案： 按照装材预算价格中的原价乘以2%计取。7.断路器按照灭弧方式可以分为哪几类？答案：按灭弧方式断路器一般可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、空气断路器和磁吹式断路器。82013年国峰工程建

24、设的6个突出亮点是什么？答：（1）完成低床温、低床压节能技术及中心给料机等共计30余项设计优化；（2）桩基节约投资2674万元；（3）打造标准化文明施工作业现场；（4）克服重重困难，大干48天，完成主厂房abc列、锅炉房及烟囱桩基施工，比原计划提前近一个月具备了正式浇筑第一罐混凝土的条件；（5）自第一罐混凝土浇筑开始，历时55天，实现锅炉钢架第一钩吊装；（6）施工（临建）三层办公楼自10月份开工，历时3个月具备入住条件。9公司2014年工作计划的总体思路？答：2014年是工程建设的高峰期，攻坚阶段。在新的一年，我们要全力以赴做好工程建设的各项工作，按照“建标杆电厂、创优质工程”的奋斗目标，以发

25、电工程建设为主线，同时在完成收购文峰相关资产的前提下做好供热、污水、粉煤灰综合利用配套工程建设。并在基建管理、安全文明施工、质量控制、信息化建设、廉政建设、企业文化建设、后勤管理等方面进一步提高和创新，精益求精、又好又快推进工程建设各项工作。10. 简述公司招标工作的原则？答：严格按照中华人民共和国招投标法等相关法律和集团招投标管理制度阳光招标。严把资格预审关，让优秀的设备供应商入围。遵循集团公司提出的“合理最低价中标”原则和“同等质量比价格，同等价格比业绩，同等业绩比服务”的三比原则，保障工程质量、降低工程造价。11、2014年工程管理的要求？（1）认真执行里程碑计划和一级网络计划,认真审查

26、二、三级计划是否满足一级计划的要求，重点审查二、三级计划的均衡性、协调性和连续性。（2）建立工程调度协调管理制度，重点管理好整个工程网络进度、施工总平面、力能供应等，分析掌握工程建设施工各阶段基本矛盾及其变化情况，抓住主要矛盾，采取合理的调度、协调手段保证主要目标的实现。（3）各施工单位要制定切实可行的冬季、雨季等施工措施及农忙季节施工措施，配备充足的机具、材料，提前做好劳动力安排，保证工程施工正常进行。（4）完善档案管理和基建mis信息化管理，以档案管理和信息化管理促进工程管理的规范化。（5）建立对各施工单位按里程碑考核的施工进度考核办法，运用经济杠杆的调节作用，实施奖惩。12. 2014年

27、安全管理的要求？（1）坚持“管生产必须管安全”的要求，全员参于安全工作，提高全体员工的安全意识。（2）以“安全文明施工总体措施策划”为主线，加强施工过程的安全文明施工监督，展开各项安全工作。（3）每月组织一次施工单位的安全培训。（4）完成“电力工程建设项目安全生产标准化达标”申报的准备工作13.国峰工程施工图阶段设计优化内容？答：地基处理优化；封闭储煤场方案优化；bc列布置优化；输煤系统落煤管方案选择；输煤系统除尘方式选择微动力除尘装置，干雾抑尘除尘技术；将制冷站和加热站合并设置，使暖通的冷热源点集中，便于厂区的管理和维护；汽机房通风方式推荐采用自然进风、机械排风的通风方式；工业废水处理系统、

28、地下排水设施方案设计优化；全厂辅控系统优化及辅控室布置优化；汽机房采光设计优化；a列外电气设备布置优化。14. 国峰工程质量总目标？总体目标：“建标杆电厂、创优质工程”，“高水平达标投产，创建电力行业优质工程、争创国家级优质工程”。15.公司安全目标？1控制重伤事故，不发生人身死亡事故；2不发生一般以上机械设备损坏事故；3不发生一般以上火灾事故；4不发生负同等以上责任的一般交通事故；5不发生一般以上垮(坍)塌事故；6不发生职业卫生伤害和集体食物中毒事故；7不发生一般以上环境污染事故。16. 公司设计优化策划目标1确保获得电力优秀工程勘察设计奖。2设计过程中对设计方案进行优化比选，确保供电煤耗、

29、厂用电率、厂区占地等主要设计指标达到国内同类工程领先水平。3设计合格率100，优良品率100。4设计变更造成费用增加总计不超过投资概算基本预备费的20。5主要工艺系统优化达到国内同类型机组先进水平。17. 请说明锅炉房通风方式。锅炉房采用半露天布置，12.60m 运转层以下封闭。采用自然通风的方式。18. 发电工程建设预算费用由哪几部分组成？答：发电工程建设预算费用由建筑工程费、安装工程费、设备购置费、其他费用和动态费用组成。19如何开展工程竣工初步验收？答案：施工承包商按合同约定，完成全部工程施工任务，经过施工承包商三级检验合格后，向监理项目部申请工程竣工；项目监理单位据此开展监理初检，所检

30、查项目全部符合设计及规程规范要求，达到优良级标准后，编写监理初步竣工验收报告，出具工程质量评估报告，并提出预验收申请。20.建设单位管理中信息与档案管理的内容？答：（1）负责文件的收发、整理、归档工作；（2）根据档案标准化管理要求，建立统一的档案归档目录，工程开工前下发各参建单位，督促有关单位及时完成对档案文件的汇总、组卷；（3）工程竣工投运后，组织档案移交工作；（4）应用基建信息系统，做好维护工作。四、论述题1工程项目管理基本任务。答：工程项目管理的基本任务是以目标管理为导向，运用计划、组织、协调、控制、监督等手段，对工程项目实施安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、沟通与信息管

31、理、组织和协调。工程项目管理任务通常用责任分工矩阵的方式明确项目管理部门、项目管理人员的职责。工程项目管理的基本思想是“事先计划、事中控制、事后评价”。工程项目管理的核心是目标管理，贯穿项目的全过程。工程项目管理目标包括成果性目标和约束性目标。成果性目标是指目标的功能性要求，约束性目标是指限制条件。约束性目标可以分解工期目标、质量目标、造价控制、安全文明、风险管理、信息/档案管理、环境保护等。2对所负责专业或者其他管理方面提出几条创新意见或合理化建议。3本专业在内控里程碑计划的重要节点工作有哪些？ 序号节点描述时间1#机组2#机组1基础浇第一罐混凝土2013.09.262013.09.262锅

32、炉钢架安装开始2013.11.202013.12.103主厂房出零米（abc列）2013.11.202013.11.204主厂房封闭完成2014.06.302014.06.305*锅炉钢架安装完成2014.03.202014.04.206汽包就位2014.04.102014.04.307厂用系统受电2014.09.102014.09.108化学制水2014.08.302014.08.309*锅炉水压完成2014.09.102014.09.3010锅炉内衬施工结束（cfb）2014.11.102014.11.3011酸洗完成2014.11.302014.12.2012锅炉风压完成2014.12.

33、052014.12.2513锅炉吹管完成2014.12.302015.01.2014输煤系统投运2014.12.152014.12.1515汽机扣盖2014.11.102014.12.1016*机组冲转2015.01.152015.02.1517机组并网2015.01.162015.02.1618完成168小时试运2015.02.152015.03.20 第二部分 监理部分一、单项选择题1在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是( c )。a程序子系统 b措施子系统 c信息子系统 d组织子系统2建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质( b )的单位的业

34、务许可范围承揽工程。a高 b低 c不同，区别各个承包 d无相关规定3依招投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标 人提交投标文件截止之日起，最短不得少于( b )日。a15 b20 c30 d254监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁 金额应( d )。 a是直接经济损失额 b最多为直接经济损失额 c不超过监理酬金总额 d不超过监理酬金总额(除去税金)5监理单位自备设施经济补偿的计算方法为( c )。 a设施折旧额管理费补偿额b设施折旧额残值管理费补偿额 c设施在工程中使用时间占折旧年限比率设施原值管理费补偿额 d设施原值年折旧率

35、管理费补偿额6工程建设监理合同示范文本规定业主( b )要求监理单位更换不称职的监理人员。 a无权 b有权 c经与监理单位协商后方可 d经主管部门批准后7采用fidic合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由( b )控制。a业主 b监理工程师 c承包商 d分包商8监理合同中“附加工作”是指( a )。 a由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 b监理合同范围以外的工作 c由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 d建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作9公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否( b )。 a编制招标文件 b进行

36、资格预审c进行公开开标 d组织现场考察10一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( a )。 a提出变更方承担 b对方承担c双方平均分担 d提出变更方按较大比例承担 11价值工程的重要特点是以提高项目的( b )为目标。a投资 b价值 c功能 d美观12工序质量控制就是对( b )的控制。 a施工工艺和操作规程 b活动条件和效果 c4mie因素 d质量控制点13承包商计算索赔费用常用的方法是( d )。 a总费用法 b修正的总费用法 c单价法 d实际费用法14在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在( b )中。 a联合试运转费 b安装工程费

37、 c间接费 d预备费15在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作m的总时时差由原计划的2天变为1天，说明工作m的实际进度( a )。 a拖后3天，影响工期1天 b拖后1天，影响工期1天c拖后3天，影响工期2天 d拖后2天，影响工期1天1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于(b)。a.职务代理b.指定代理c.法定代理d.委托代理2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为(a)之日。 a.当事人签字 b.抵押物登记 c.转移产权证d.转移房屋占有 3.下列关于留置担保的说法中，正确的是

38、(b)。 a.留置不以合法占有对方财产为前提 b.可以留置的财产仅限于动产 c.留置担保可适用于建设工程合同 d.留置以合法占有对方固定资产为前提 4.投标保证的有效期限从(c)之日起计算。a.招标文件出售b.投标文件递交c.投标截止d.中标通知书发出5.采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为(a)。a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.分包人 6.下列关于合同公证的说法中，正确的是(d)。 a.合同公证只能确认合同的真实性b.合同公证由工商行政管理机关作出c.合同公证的效力只能限于国内 d.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7.甲施工企业获知自

39、己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是(c)。 a.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任b.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任c.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 d.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交

40、发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由(a)。 a.发包人承担责任 b.发包人代表承担责任c.承包人与发包人代表承担法律责任d.施工企业决定责任承担人9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是(c)。a.各自承担自己的损失 b.分别承担对方的损失 c.供应方承担购买方1万元损失 d.供应方承担购买方2万元损失10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙

41、市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(d)元。 a.4300 b.4250 c.4200 d.415011.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是(b)。 a.同时履行抗辩权 b.后履行抗辩权 c.先诉抗辩权 d.不安抗辩权12.根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是(a)。a.债权人应当通知债务人b.债权人应当经债务人同意才可转让c.主权利转让后从权利并不随之转让d.无论何

42、种情形合同债权都可以转让13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( c )万元。a.2 b.5 c.7 d.1214.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是(d)。 a.和解 b.调解 c.行政复议 d.仲裁15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是(b)。a.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现 b.仲裁事项可以通过默示的方式体现 c.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效 d.当事人如不选定仲裁员，该仲裁

43、条款即失效16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应(c)。 a.审请仲裁机构重新仲裁 b.申请仲裁机构撤销仲裁裁决 c.申请人民法院撤销仲裁裁决 d.申请政府主管部门撤销该裁决17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是(c)。 a.接受该优惠条件 b.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考 c.拒绝接受该优惠条件 d.将该投标人的投标按废标处理18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是(d)。a.以投标人的平均报价作为评标价b.以中标人的评标价作为中标价c.以报价最低的投标价为中标价d.以中标人的报价为中

44、标价19.根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在(c )天内订立书面合同。a.10b.20c.30d.4020.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是(a )。 a.监理能力 b.监理收费 c.检测设备 d.企业信誉21.按照建设工程委托监理合同(示范文本)对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是(b )。 a.监理委托函 b.工程变更申请书 c.监理合同专用条件 d.实施过程中与委托人签署的补充文件22.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是(c)。 a.通知委托人，建议

45、下达停工指令 b.征得委托人同意后，下达停工指令 c.立即下达停工指令并尽快通知委托人 d.立即召开现场会议，讨论对策 23.建设工程委托监理合同的终止日为(c)之日。 a.监理合同内注明的监理工作完成 b.监理的工程竣工验收通过 c.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 d.监理的工程保修期届满24.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是(c)。a.监理的工程施工质量完全满足规范的要求b.监理的工程施工中未发生安全事故c.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资d.监理人的有效协调避免了承包人的索赔25.根据建设工程设计合同(示范文本)，下列关于建设

46、工程设计深度要求的说法中正确的是(c)。a.设计标准不得高于国家规范的强制性要求b.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要c.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要d.方案设计文件应满足编制工程预算的要求26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是(b)。a.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费b.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费c.完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费d.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比

47、例支付勘察费27.根据建设工程施工合同(示范文本)，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是(d)。a.合同协议书、通用条款、专用条款b.中标通知书、专用条款、协议书c.中标通知书、专用条款、投标书d.中标通知书、专用条款、工程量清单28.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是(a)。a.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同b.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同c.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同d.设备安装工程因无法估算工程量

48、，宜采用成本加酬金合同29.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是(b)。a.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划b.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见c.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任d.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据建设工程施工合同(示范文本

49、)，该工程的开工日期应为(b)。a.9月10日b.9月17日c.9月25日d.9月30日31.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过(c)共同清点。a.发包人与工程师b.工程师与承包人c.发包人与承包人d.工程师与供货人32.根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为(d)。a.发包人负责试验，费用由发包人承担b.发包人负责试验，费用由承包人承担c.承包人负责试验，费用由发包人承担d.承包人负责试验，费用由承包人承担33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是(a)。a.给承包人顺延工期并追加合同价款b.给承包人顺延工期，但不追加合同价款c.给承包人追加合同价款，但不顺延工期d.工期延误和费用损失均由承包人承担34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是(a)。a.工期和经济损失由承包人