[一级建造师考试密押资料]一级建造师建设工程法规及相关知识模拟394

1、一级建造师考试密押资料一级建造师建设工程法规及相关知识模拟394一级建造师考试密押资料一级建造师建设工程法规及相关知识模拟394一级建造师建设工程法规及相关知识模拟394一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的是_。A.要求压缩合同约定工期造成的损失B.验收违法行为造成的损失C.中途变更承揽工作要求造成的损失D.与监理单位串通造成的损失答案:D考点 本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。解析 承包人应当承担的赔偿损失包括：(1)转让、出借资质证书等造成的损失；(2)转包、违法分包造成的损失；(3)偷工减料等造成的损失；(4)

2、与监理单位串通造成的损失；(5)不履行保修义务造成的损失；(6)保管不善造成的损失；(7)合理使用期限内造成的损失。问题:2. 2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是_。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任答案:C考点 本题考核的是合同权利义务的转让。解析 合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，

3、该转让对债务人不发生效力。甲与丙之间的债权转让合同9月15日生效，A选项错误。9月25日乙接到甲关于转让债权的通知，因此丙于9月25日可以向乙主张30万元债权，B选项错误。甲将该债权转让给丙后，甲从该债权债务关系中分离，因此丙无权要求甲和乙承担连带责任。问题:3. 甲工程单位因施工需要与乙工程单位签订了一份租赁合同，合同约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的表述，错误的是_。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月答案:D考点 本题考核的是租赁合同的期限。解析 租赁期限6个月以上的，应

4、当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。问题:4. 甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，则_。A.后一个通知的行为属于要约撤回B.后一个通知的行为属于要约撤销C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人答案:C考点 本题考核的是要约的撤回。解析 合同法规定，要约到达受要约人时生效。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。问题:5. 下列属于无偿合同的是_。A.赠与合同B.加工承揽合同C.建设工程合同D.买卖合同答案:A考点 本题

5、考核的是无偿合同。解析 无偿合同是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何代价的合同，如赠与合同等。问题:6. 下列情形中，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款的是_。A.紧急抢险工程B.实行工程量清单计价的建筑工程C.建设规模较小的工程D.技术特别复杂的工程答案:C考点 本题考核的是合同价款的确定。解析 实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。问题:7. 某施工企业向某材

6、料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1d。根据我国合同法的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的_。A.实质性变更，该承诺有效B.实质性变更，不构成承诺C.非实质性变更，不构成承诺D.非实质性变更，视为新要约答案:B考点 本题考核的是承诺。解析 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。问题:8. 节约能源法规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由_责令改正，处10万元以上50万元

7、以下罚款。A.发证机关B.产品质量监督部门C.建设主管部门D.市级以上人民政府答案:C考点 本题考核的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。解析 节约能源法规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。问题:9. 甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法中，正确的是_。A.该合同属于租赁合同，

8、必须采用书面形式，甲、乙的行为无效B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立答案:D考点 本题考核的是合同的形式。解析 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。问题:10. 某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元/t，约定2018年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t，但供货方2018年3月21日才交货。2018年3月15日时政府定价改为2500元/t

9、。则买方应支付的货款为_元/t。A.1960B.2000C.2460D.2500答案:A考点 本题考核的是买受人的价款支付。解析 买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应支付的货款为2000元/t-2元/t20=1960元/t。问题:11. 根据社会消防安全教育培训规定的规定，在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作不包括

10、_。A.组织灭火和应急疏散演练B.确保明火作业人员的个人素质达到专业消防安全人员的标准要求C.建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育D.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识答案:B考点 本题考核的是消防安全教育培训。解析 社会消防安全教育培训规定规定，在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育工作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育；(2)在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识；(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育；(4)组织灭火和应急疏散演练。问题:

11、12. 根据刑法的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处_。A.3年以下有期徒刑或者拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.5年以下有期徒刑或者拘役D.5年以上10年以下有期徒刑答案:B考点 本题考核的是施工作业人员违法行为应承担的法律责任。解析 刑法第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。问题:13. 根据国务院生产安全事故报告和调查处理条例的规定，一般事故是指造成_。A.3人以下死亡，或者10人以下重

12、伤B.2000万元以下直接经济损失的事故C.3人以上10人以下死亡的事故D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故答案:A考点 本题考核的是生产安全事故的等级划分标准。解析 一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。问题:14. 绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过_t。A.250B.300C.350D.400答案:D考点 本题考核的是施工现场固体废物的减量化。解析 绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。问题:15. 设区的市、自治州级

13、和县级文物保护单位自核定公布之日起_年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4答案:A考点 本题考核的是文物保护单位的保护范围。解析 设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。问题:16. 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起_日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14答案:A考点 本题考核的是竣工验收备案文件的处理。解析 工程质量监督机构应当

14、在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。问题:17. 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，下列试块、试件和材料无须实施见证取样和送检的是_。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂答案:D考点 本题考核的是见证取样和送检。解析 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)

15、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。问题:18. 建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，_负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.勘察单位答案:A考点 本题考核的是安全施工技术交底。解析 建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。问题:19. 在一般情况下，生产安全事

16、故现场有关人员应当先向_报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门答案:C考点 本题考核的是事故报告。解析 在一般情况下，事故现场有关人员应当先向本单位负责人报告事故。但是，事故是人命关天的大事，在情况紧急时允许事故现场有关人员直接向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。问题:20. 甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还_万元人民币。A.30B.40C.60D.200答案:C考点

17、本题考核的是定金。解析 当事人可以依照担保法约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。问题:21. 单位工程竣工结算由_。A.发包人编制，承包人审查B.承包人编制并审查C.发包人编制并审查D.承包人编制，发包人审查答案:D考点 本题考核的是工程竣工结算方式与编审。解析 单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。问题:22. 在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为5000万元人民币，

18、考虑其工期提前获得优惠200万元人民币，评标价为4800万元人民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照4900万元人民币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为_万元人民币。A.4700B.4800C.4900D.5000答案:D考点 本题考核的是建设工程合同的签订。解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标

19、合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。问题:23. 甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从_计算。A.2014年1月8日B.2014年1月15日C.2014年1月31日D.2014年2月10日答案

20、:C考点 本题考核的是工程款利息的支付。解析 利息从应付工程价款之日计付。问题:24. 在买卖合同中，如无特别约定，标的物的所有权自_时转移。A.合同订立B.标的物交付C.支付贷款D.合同生效答案:B考点 本题考核的是买卖合同当事人的权利义务。解析 除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移。问题:25. 下列纠纷、争议中，不适用于仲裁法调整的是_。A.合同纠纷B.劳动争议仲裁C.侵权纠纷D.工程款纠纷答案:B考点 本题考核的是仲裁法的调整范围。解析 根据仲裁法的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权

21、纠纷”；劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受仲裁法的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。问题:26. 建设工程安全生产管理条例规定，_在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.工程所在地县级人民政府建设行政主管部门答案:A考点 本题考核的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。解析 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。问题:27. 有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，

22、被称为_。A.移送管辖B.协议管辖C.指定管辖D.管辖权转移答案:D考点 本题考核的是管辖权转移的概念。解析 管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理。问题:28. 关于工程质量争议处理的说法，正确的是_。A.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修B.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务答案:A考点 本题考核的是工程质量争议的处理。解析 B选项应将“承担无过错责任”改为“承担过错责任”

23、。C选项的正确表述是：建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。D选项错误的原因：对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修。问题:29. 根据民事诉讼法的规定，人民法院应当在立案之日起_日内将起诉状副本发送被告。A.3B.5C.7D.15答案:B考点 本题考核的是起诉状副本的送达。解析 民事诉讼法规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。问题:30. 甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷

24、提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是_。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷答案:C考点 本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。解析 民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请

25、仲裁后，可以自行和解。问题:31. 下列管辖的类型中，_是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。A.特殊地域管辖B.级别管辖C.专属管辖D.指定管辖答案:C考点 本题考核的是专属管辖。解析 专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。问题:32. 根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和_签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长答案:A考点 本题考核的是法庭笔录。解析 书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。问题:33. 根据仲裁法的规定，以下关于仲裁制度的表述，正确的是_。A.仲裁委员会由当事人自主选定

26、B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C.仲裁审理以公开审理为原则D.对生效的仲裁裁决书可以请求上级仲裁委员会予以撤销答案:A考点 本题考核的是仲裁制度。解析 仲裁机构受理案件的管辖权来自双方协议，没有协议就无权受理仲裁。仲裁审理以不公开审理为原则。仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。问题:34. 根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是_。A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施

27、工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据答案:B考点 本题考核的是工程监理单位质量责任和义务。解析 建设工程质量管理条例规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。因此A选项错误。建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。因此B选项正确，D选项错误。建设工程质量管理条例规定，未经监理工程师签字

28、，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。因此C选项错误。问题:35. 关于听证的表述中，不正确的是_。A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证答案:A考点 本题考核的是听证。解析 行政许可直接涉及申请人与他人之间重

29、大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 根据注册建造师管理规定的规定，申请延续注册的，应当提交的材料有_。A.原注册证书B.注册建造师延续注册申请表C.注册证书复印件D.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件 A B C D E答案:ABDE考点 本题

30、考核的是建造师的延续注册。解析 建造师申请延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表；(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。问题:2. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有_。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.项目总投资额为人民币3500万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万元 A B C D E

31、答案:ACDE考点 本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。解析 按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。问题:3. 下列情形中，评标委员会应当否决的投标有_。A.投标报价低于成本B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标文件未按

32、招标文件要求进行密封D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价E.投标文件未经投标单位负责人签字，也未经投标单位盖章 A B C D E答案:ABDE考点 本题考核的是评标委员会应当否决投标的情形。解析 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人

33、有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。问题:4. 根据我国劳动法的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括_。A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90d的产假E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动 A B C D E答案:BCD考点 本题考核的是女职工

34、的特殊保护。解析 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90d的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。问题:5. 建设单位的质量责任和义务包括_。A.依法发包工程B.依法向有关单位提供原始

35、资料C.依法报审施工图设计文件D.提供的勘察成果必须真实、准确E.依法办理工程质量监督手续 A B C D E答案:ABCE考点 本题考核的是建设单位的质量责任和义务。解析 建设单位的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程；(2)依法向有关单位提供原始资料；(3)限制不合理的干预行为；(4)依法报审施工图设计文件；(5)依法实行工程监理；(6)依法办理工程质量监督手续；(7)依法保证建筑材料等符合要求；(8)依法进行装修工程。问题:6. 建设单位应当在拆除工程施工15日前，将_报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.监理单位资质等级证明B.施工单位资质

36、等级证明C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 A B C D E答案:BCDE考点 本题考核的是拆除工程的规定。解析 建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。问题:7. 关于建设单位安全责任的说法，正确的有_。A.不得压缩合同工期B.确保地下管线的安全C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D.申领施工许可证时

37、应当提供有关安全施工措施的资料E.审查专项施工方案 A B C D E答案:ACD考点 本题考核的是建设单位的安全责任。解析 建设单位的安全责任包括：(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)装修工程和拆除工程的规定。问题:8. 甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2016年8

38、月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是_。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31目起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月 A B C D E答案:ABDE考点 本题考核的是保证责任的承担。

39、解析 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。问题:9. 根据民事诉讼法规定，民事诉讼的执行根据主要有_。A.人民调解委员会制作的调解书B.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定 A B C D E答案:BCDE考点 本题考核的是民事诉讼的执行根据。解析 民事诉讼的执行根据主要有：(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；(7)人民法院