车库消防电气安装工程劳务分包合同

1、工程劳务分包合同发包方：陕西宏远建设 （集团 ）有限公司重庆分公司 （ 以下简称甲方） 分包方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法 及有关规定， 甲方将承建的润丰 . 水尚车库消防应急照明等安装工程劳务分包给乙方。 为明确甲、 乙双 方权利、义务、责任，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，达 成如下协议：第一条：工程概况1.1、工程名称：润丰。水尚一期安装工程 。1.2、建筑面积：按实际结算工程量为准 。1.3、工程地址：重庆渝北区空港新城 。1.4、工程总工期： 年月日前完成。1.5、质量等级：合格。第二条：分包具体工作内容 按施工图要求，穿线、开关、灯具安装、指示灯安装。、承包

2、范围：2.2.1 、应急照明系统、安全出口、疏散指示系统、防火漏电系 统等，以上系统清理疏通万元包干。2.2.2 、协助发包方施工员放线、抄平、检查安全、控制质量、 提供质量检查的资料，执行安全文明施工所包含的全部内容。2.2.3 、乙方提供工程所需的机具、周材、辅材：、甲方所有材料的上下车由乙方完成，甲方不另行付费，乙方必须无条件配合。第三条：分包项目及包干单价、乙方劳务分包费用实行包干综合单价结算， 包干综合单价包括： 工程所需的机具、周材、辅材、人工费、窝工费、未能预见费、管理 费、利润、税金等费用。施工区域内的建筑材料、安装材料、架料、机具的上、下车及人 力转运（含二次或多次转运）属乙

3、方劳务包干价内。包干综合单价： 按重庆市安装工程计价定额中的人工费 * 系数包 干执行。 工程量的计算：按定额计算规则规定按实收方计算。第四条：管理体系标准、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准： 。坚持“珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信 誉，向顾客负责”的管理理念，杜绝人员伤亡、机械设备等事故的发 生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各 类检查工作。、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率、技工持证率、平 工持证率。、劳务分包务工人员必须持健康证达。 第五条：有关质量、工期、安全、环保文明施工、材料节约的具体要 求及其他约定、质量：5.1.1、

4、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目 工程部质检负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和 签发。5.1.2、若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至达到验收 标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙 方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。、总工期天，。具体分项工期以甲方现场项目工程部规定的分时分 段具体工期及形象进度为准，工期任务单由甲方项目工程部经理签 发，但不能超过总工期。若乙方擅自退场、擅自停工或延误工期方承担由此给甲方带来的 一切直接和间接经济损失，并承担违约金元天。、安全：5.3.1、严格执行建设部标准、 重庆市安全生产

5、监督管理条例 以及相关国家法规。乙方应尽量杜绝伤、残、亡等及各类职业病的发 生，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内， 该项指标由甲方 现场项目工程部安全负责人签发。5.3.2、乙方在分包工程施工期内所发生伤、残、亡及各类职业病 的发生， 在明确责任基础上， 所产生的一切直接和间接费用甲乙双方 按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应 按甲方有关规定做好统计上报工作。事故费用损失一次在万元以内 （含两万元）由乙方承担，超出万元的扣除万元后按比例划分，甲方 承担，乙方承担。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全部 安全事故处理费用， 同时甲方有权向乙方追究由此产生的一

6、切经济责 任。5.3.3、乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全文明施工、职业 健康教育，若因乙方违反有关规定而造成的损失均由乙方自行承担。 乙方人员在上班时， 必须带好安全帽， 系好安全带，严禁穿拖鞋上班， 违章一次，罚款元。乙方必须每周组织工人学习安全操作知识两次， 坚持“安全第一、预防为主”方针，将安全技术交底要求落实到每个 工人身上。5.3.4、责任确定的裁定单位： 一般事故为甲方总部安全管理部门； 重大事故（如死亡事故等）为甲方上一级主管部门，并以裁定单位做 出的事故调查报告书为责任确定的依据。、文明施工：必须达到重庆市安全文明合格施工标准和甲方项目 工程部规定要求，各类废弃物的排放符

7、合有关制度和国家法规标准， 此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发， 若未达到要求每处每 次罚款元。、材料使用、管理：甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量 签发限额领料单， 经甲方施工负责人或区段长审签后， 乙方到甲方现 场库房领取，并办理材料领用手续；凡超耗部份和乙方恶意浪费（不 服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等）造成的损耗，材料 费由乙方全额全价（市场价）赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚、如乙方因工程施工质量达不到合格标准、无垫支能力、进度严重滞后、 安全文明施工达到甲方及建设单位标准， 甲方有权与乙方单 方面终止劳务承包合同， 另找劳务公司继续履行合同内容， 甲方只支 付

8、乙方所完工程款的（结算方式参照本合同） ，在工程竣工验收合格 后予以一次支付完毕， 并由乙方承担甲方与业主签定的违约责任及经 济损失。第六条：劳务分包费的支付、 劳务费支付：6.1.1、劳务费的支付：按每月日本月完成工程量申报表，经甲方 预算人员和各部门负责人审核， 于次月日内按审核工程量劳务费的支 付，竣工验收合格后日内，劳务费支付到总金额的，剩余劳务费待保 修期满后 （保修期为两年 ）一次付清。6.1.2、若因建设方拖欠甲方工程款而导致甲方资金有困难时，乙 方应共同分担由此产生的资金压力， 即免除甲方延迟付款的责任， 发 生此种情况时，双方协商解决。第七条：附则 本合同条款所述的项目管理人

9、员具体名单详见公示于甲方现场项 目工程部办公室或公告牌的管理人员简介。、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协 商解决，若在此前提下仍不能解决，向工程所在地人民法院起诉。、本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验，保 修期满后自动失效。、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。 第八条：农民工用工合同、工资支付及其他规定 、乙方必须与农民工签定劳务动用工合同。、乙方必须严格按照劳务法和建设部关于建设领域农民工 工资支付暂行办法等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠 或克扣工资， 必须按劳动用工合同约定的时间按月支付工资 （不低于 重庆市最低工资标准

10、） ，工资发放应编制工资表，并将签字发出后的 工资表报甲方项目工程部备案。、如不按时支付农民工工资，甲方有权从乙方缴纳质量安全保证 金中扣除支付。、乙方须自行施工，严禁转包，若经甲方发现转包，甲方有权解 除合同，由此造成的一切损失由乙方全部承担。第九条： 补充条款、乙方人员必须服从业主管理员，监理和甲方项目经理及施工管 理人员的管理，遵守业主方，甲方的各项规章制度，如违反业方和甲 方的各项规章制度，甲方有权对乙方予以罚款， 乙方不得有任何异议。、乙方在施工中，如无资金垫资或不按时向民工发放工资，造成 工程停工、民工群访、闹事、断电、阻挠现场施工等现象，甲方有权 对乙方予以人民币元罚款，且乙方必

11、须予以接受。、乙方必须认真阅读设计施工图、图纸交底纪要，严格按技术交 底要求和规范要求施工。、若是甲方原因造成的工地停工， 给乙方造成的一切经济损失 （施 工机械费、架料租赁费、施工人员工资） ，由甲方全权负责。、乙方对甲方施工员、安全员、质检员提出的安全质量问题必须 立即整改和返工， 直至达到验收规范要求为止， 返工所需材料人工自 行负责、乙方自行完善工人生活设施，甲方只提供集体宿舍用房，每间 宿舍安间上下铁床，规定住人。本工程均不提供夫妻房，也不允许在 工程范围内自行搭设夫妻房。、因场地有限，食堂、厕所、浴室由总包方统一搭设和管理、清 洁、管理费用按各分包单位住宿人数分摊。若分包方要自行搭

12、设，必 须在施工场地和生活区外自行租地解决。、乙方劳务人员在施工范围内如发生打架、斗殴、偷盗等违法事 件，由乙方全部负责，轻则由甲方处以元以上罚款，重则交当地公安 机关处理。、本工程为多个分包单位同时进场施工，若发生偷盗其它分包单 位材料、 设备的处以所盗材料设备价值倍的处罚， 由总包单位直接在 工程款中扣除，赔偿被盗单位。、劳务公司承接本工程约定的施工区段后，必须严格执行全部合 同条款，及补充协议条款，确保工程质量、进度、安全和文明施工。 建设方、监理、总包方在施工中发现以上四方面的问题，提出处理通 知后，劳务公司应及时组织整改，整改不及时或不整改的单位，总包 方有权按情节作出罚款处理， 重复出现加倍处罚， 总包方保留清退劳 务公司出场的权力，并由劳务公