版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、talents are the most profitable commodity, and companies that can manage talents are the ultimate winners.精品模板助您成功!(页眉可删)工程工程合同范文集锦八篇 工程工程合同 篇1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据中华人民共和国合同法的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。第一条总则1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程施工范围及
2、内容:1.4工程造价:本合同规定乙方以包工包料方式承包。第二条施工期限及停工2.1本合同全部工程项目于9月14日开工,于12月31日竣工。2.2在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;2.2.2因甲方工程计划调整需停工者;2.2.3因材料采购困难被迫停工者。第三条工程占地及物资供应3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。3.3爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。第四条工程质量要求及设计变更4.1乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家
3、和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。4.3建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。4.3.1砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。4.3.2砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。4.
4、4允许偏差4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差5%。4.4.2若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。第五条工程的支付5.1工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。5.2乙方不得拖欠民工工资。第六条工程竣工验收、结算和保修6.1工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。6.2工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方
5、财务人员处结清帐务。第七条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。第八条违约责任8.1工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。8.2按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。第九条合同份数及有效期9.1本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。9.2本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。第十条附则10.1本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。10.3本合同所有附
6、件,与本合同具有同等效力。发包单位(甲方):(签章)法人委托代表:(签名)工程项目负责人:(签名)承包单位(乙方):(盖公章)法人委托代表:(签名)工程项目负责人:(签名)工程工程合同 篇2建设单位:华士镇红苗村村委 (以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)因甲方建设需要,同意把 工程承包给乙方建设,为使工程顺利进行,经双方协商,特签订如下协议:一、概况1、工程名称及地点:2、工程造价:3、承包方式及工程期限:二、付款方法三、工程质量及要求四、其他需要说明的内容1、工程内容:2、工程造价:如实施施工中,没有变更或增加本合同以外的工程量,以项目最终验收后实际发生工程量结算。五、乙方在施工中应
7、加强对工人安全生产教育,发生安全事故的经济损失由乙方自行负责。六、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,结清尾款后失效。甲方: 乙方;签订合同人: 签订合同人:工地负责人: 工地负责人:年 月 日工程工程合同 篇3发包方(甲方):承包方(乙方):按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):第2条、甲方工作2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行
8、现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协
9、调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问
10、题及与周围单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条、关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条、关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设
11、计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程
12、质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第6条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种:(1)固定价格。(2)固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结
13、清。拨款分次进行拨款金额6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第7条、关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要
14、求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第8条、有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条、奖励和违约责任9.1由
15、于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事
16、故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条、争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没
17、有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第11条、其它约定第12条、附则12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方提供货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:代理人:代理人:单位单位电话:电话:传真:传真:邮码:邮码:开户银行:开户银行:户名:户名:帐号:帐号:年月日年月日附表一:xxx工程甲方供应材料设备一览表序材料或设备规格单数供应送达单价备注号
18、名称型号位量时间地点工程工程合同 篇4甲方:身份证号码: (以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方)甲乙双方本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,平等互惠互利,协调与合作,诚信友好的原则,就河口县在水一方建设项目,经甲乙双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议:一、甲方义务与责任1. 甲方提供该项目所知道的工程信息并协助乙方与该工程施工承包合同的签订提供服务。2. 确保该项目立项的真实性,甲方所提供资料的真实性。3. 确保工程顺利进行,甲方必须全程跟踪对建设等单位协调,至到工程竣工。二、乙方义务与责任1. 乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。2. 积极提供给甲方
19、自己的真实信息与能力,劳动报酬及支付方式,指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。3. 乙方是在自己认可的甲方与业主约定的合同条款下(或由甲方介绍乙方与业主直接就合同条款达成一致的情况下)甲方帮助乙方拿到该项目,乙方必须认可所有约定的合同条款,不得中途借故提出其他无理要求,造成损失的由乙方全部负责。4. 工程的赢亏与甲方无关。5. 防水、窗、外墙漆在同等条件下甲方优先。三、报酬支付1. 在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程合同价的6%支付给甲方。2. 本项目合同签订进场后一个月内,支付甲方50万元(伍拾万元正),以后甲方所得的报酬
20、按工程进度比例支付,报酬税金甲方自负。四、违约责任(一)甲方违约责任1. 在本合同签订前后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本项目再接受介绍任何的第三方(施工队伍)给业主。2. 若协议签订后,若甲方就此项目给予另外的施工队伍,视甲方违约赔偿乙方违约金50万元人民币。3. 若乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻找其他合作者。(一)乙方违约责任1. 在合同签订前,乙方越过甲方与业主或其他中介方完成该交易(包括直接或间接),则视为甲方完成工作,乙方须支付甲方本合同第三条第1所款约定的劳动报酬,甲方对该劳务报酬由无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。2. 该项目签订合同后,乙方立即组织资金及人力资源积
21、极开展工作,乙方不得转包或者借故不能履行该项目的开工,如果乙方违约,承担一切损失并赔偿甲方违约金50万元人民币。五、保密在本次服务项目中,甲乙双方对知悉对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经对方许可不得擅自披露或使用,造成不良后果的由责任方承担一切法律责任。 本合同一式三份甲,乙双方见证人各执一份。本合同一经签订即日生效。甲方: 身份证复印件 乙方: 身份证复印件 电话:见证人: 电话:工程工程合同 篇5委托方:_(甲方) 开户银行:_(乙方)建设单位:_(丙方)根据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神,为加强_市建设工程“质量保证金”管理,落实工程
22、在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证
23、金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。6.本协议未竟事宜,按_文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。甲方(签章):_ 乙方(签章):_年_月_日 _年_月_日签订地点:_
24、签订地点:_丙方(签章):_年_月_日签订地点:_附件:建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质20x7号和建设厅、财政厅建管20x46号文件精神,_建设的_项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_元“保证金”。开户行:_(盖章)专户帐号:_经办人:_(签字)_年_月_日工程工程合同 篇6发包方(甲方):承包方(乙方):为了保证安全生产,提高生产效率,根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法等法律、法规规定,结合本工程具体情况,经甲乙双方共同协商,共同制定本合同,明确双方的权利、义务、责任,以便共同遵守。一、承包形式1
25、、双方一致同意,乙方独立承包甲方所属矿区 井下 采掘工程施工,实际施工范围的确定以甲方提供的施工图表明的范围做为准。(根据实际生产情况,施工范围经双方协商可作调整,调整范围以书面形式确认。)2、乙方以大包干的形式对甲方工程进行承包(即:包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养),并对安全生产、工程质量和产品质量全面负责。依法独立承担承包范围的安全生产责任、民事责任。二、承包工程内容1、开拓工程:扩帮、起底按相应工程单价计算。2、探矿工程:3、采准工程4、回采工程:上述全部工程的工程量及其他技术参数以甲方交付乙方
26、的施工图描述为准,甲方交付乙方的施工图作为本合同的附件。三、计价方法及单价(一)、计价方法1、验收合格的掘进工程,按工程量乘以单价计算总价。2、出矿量按毛矿扣除废石和水份之后的净矿量计算;矿石总价按净矿量乘矿石单价计算总价。(二)、单价以上掘进费用定额,按掘进工作面涌水量小于40 m3 /h计算。单工作面涌水量大于40 m3 /h时,甲方承担超出部分排水电费。四、设备、材料供应(一)、甲方负责提供的设备、材料1、由甲方提供的大型设备包括:动力变压器、配电柜、牵引车、整流柜、破碎机及皮带运输机、永久水泵、永久提升机、永久空压机、磁滑轮。详细内容见本合同附件一:甲方提供设备明细表。2、甲方向乙方提
27、供以下主要材料:地面井下铺轨材料、主风水管、主电缆、电机车架空线及配件、绞车首次使用的钢丝绳及斜井首次使用的地滚等。详细内容见本合同附件二:甲方提供材料明细表。(二)、乙方负责提供的设备、材料乙方承包工程中除第三条第(一)项明确由甲方提供的大型设备、材料外,其余一切材料消耗、水电动力消耗、工器具及其它设备的配置等全部由乙方负责,所产生的费用由其承担。五、乙方应当承担的其他费用1、乙方负责承包矿区、生活区范围内的安全管理工作,包括按法律、法规规定的要求配备足够的安全管理人员,工程专业技术人员;以及对员工进行安全教育培训,培训费用由乙方负担。2、承包范围内的设备、材料运杂费,小型设备的安装费、货场
28、管理其他辅助工程费,临时支护安全措施费。3、乙方自主负责承包范围内人员的组织、录用;材料进购、 保管,费用由乙方自行负担。乙方自主协调与相关部门的关系,甲方可以应乙方的请求帮助乙方进行协调,所产生的费用由乙方自行承担。4、乙方依法向相关部门按期缴纳相关税费,因乙方缴纳不及时所产生的罚款或其他损失由乙方自行承担。5、在承包工程后乙方的生活和生产的费用,乙方所有人员的保险及福利待遇。六、乙方承诺1、生产任务:全年计划生产铁矿石 万吨(净矿量),各种规格井巷具体安排及采矿作业计划以当年甲方下达的生产作业计划为准。2、乙方保证实现本合同约定的工程质量、产品质量、工程进度、产量、设备完好率等计划指标。3
29、、安全生产责任目标:无因工死亡事故、无重伤事故。安全教育、安全管理工作严格按安全生产监督管理协议、安全生产目标管理责任状执行,完成安全生产目标任务。4、乙方在承包期内管理和使用甲方提供的主要设备完好率达到95%以上,其他设备、设施完好率达到85%以上。七、工程进度、质量要求及工程款支付方式1、乙方每月生产的矿石产量和井巷掘进量与产品质量、工程质量,必须严格按照甲方下达的当月生产任务和设计要求及本合同约定的标准执行,本合同没有约定标准的适用国家标准2、出矿矿石块度小于400mm,进入选厂大于400mm大块由乙方处理,费用乙方负责。3、回采施工严格按设计要求进行,严格控制废石混入,禁止矿石、岩石岩
30、混倒,发现一次乙方向甲方支付违约金5002000元,根据情节由甲方确定具体数额。4、掘进工程计量,以甲乙双方月底共同验收的工程量为准。结算矿量以甲方质检部计量的净矿量为准。5、乙方完成甲方下达的月掘进计划任务100%110%(不含110%)时,掘进单价执行本合同单价;完成甲方月计划任务110%120%(不含120%)时,掘进单价上浮10%;完成甲方月计划任务120%130%时掘进单价上浮20%;完成计划任务130%以上时,掘进单价上浮30%;未完成当月掘进任务时,当月掘进单价按照当月掘进完成量占当月任务百分比乘以约定单价执行。6、工程款支付以甲方当月下达的生产计划为基础,按照当月进度,次月25
31、日前拨付上月工程款的90%(10%为质量保证金;矿石及采矿工程不留质量保证金)7、乙方安全考核不合格按甲方安全生产目标管理责任状约定标准承担违约金。八 、工程验收1、乙方按照矿山井巷工程施工及验收规范(gbj21390)和相关规定及施工图纸组织施工,确保工程质量全部合格。双方以上述标准进行验收、评定工程质量等级。2、为了确保工程质量,乙方自购材料必须有合格证、化验单、否则不得使用,材料代用需甲方同意签字方可代用。3、验收时间定为每月2025日,由甲、乙双方共同参加验收。不合格工程由乙方无偿按期整改,直至合格为止;4、验收隐蔽工程,乙方需要提前24小时以书面形式通知甲方代表,如甲方代表不到场,乙
32、方可自行隐蔽并做好记录,甲方应承担并且予以签证;6、工程竣工交付生产使用,乙方施工的工程一年内出现工程质量问题由乙方无偿负责修理或赔偿。7、锚喷巷道的验收,按锚杆喷射混凝土支护技术规范(gb5008620xx)进行验收,经甲方同意的喷浆工程,可以按实际喷厚进行结算。九、甲方的权利、义务1、甲方负责对矿山进行统一规划开采方案设计和生产管理。甲方每月初以书面形式向乙方下达当月生产计划和任务,甲方下达的生产计划和任务作为本合同的组成部分。2、在甲方核定范围内,甲方负责火工材料供应,超出核定用量的部分乙方按照甲方购买成本价格的120%支付甲方费用。甲方有权利监督乙方对火工材料的运输、贮存、管理和使用,
33、纠正乙方不符合管理要求的作法。3、甲方出借现有固定设施(包括办公室、宿舍、库房、机房等)、生活设施给乙方无偿使用,详细内容见附件四:甲方提供生产、生活设施。乙方接收上述设施后,房屋修缮由乙方负责,修缮费用由乙方承担。该房屋交付乙方后产生的其他费用如水费、电费等亦由乙方负担。4、甲方有权利对乙方进行安全文明生产管理,有权制止乙方的违章行为;有权对乙方生产进行安全检查,提出安全整改指令,乙方应当遵照执行。对乙方的违法乱纪、违章行为有权制止。5、甲方有权对乙方产品、工程不合格,完不成生产任务等违反合同的行为要求乙方给付违约金,违约金计算办法为:不合格的产品、工程或未完成任务金额的30%。十、乙方的权
34、利、义务、责任1、乙方有按合同约定取得工程款的权利。2、乙方应当全面负责生产过程中的安全、技术管理、确保生产安全和质量。3、乙方负责承包范围内甲方提供的主要大型设备的维修保养,确保设备完好率,完好标准见本合同附件三:设备完好标准。乙方使用甲方的设备使用完毕后应完好的交给甲方。如有损坏须赔偿甲方损失。4、乙方必须服从于甲方安全生产管理,严格按照甲方设计要求和生产计划安排生产;甲方制定的各项安全管理制度,安全操作规程,乙方遵照执行。5、乙方更换项目经理或负责人需经甲方同意6、乙方必须按照国家劳动法规的要求,与自己聘用的管理人员及施工人员签定书面劳动合同,同时要将所签定的劳动合同复印件提供给甲方,如
35、乙方不履行签定劳动合同的义务而造成的任何形式的后果,均由乙方自行承担相关责任,乙方不得招聘不明身份的人员,并对所要招聘人员严格管理。7、乙方承包工程后要加强安全管理,避免安全事故的发生。乙方应承担在生产、生活中因自身安全的措施不力而发生的设备事故、人员伤亡事故及其它安全事故的责任和因此发生的费用。十一、合同的解除1、经双方协商一致可以解除本合同。2、发生下列情形之一者,甲方有权解除合同,乙方在接到甲方解除合同通知书之日起10日内退出生产现场,造成损失乙方自行承担。(1)出现乙方以任何方式组织人员围攻、殴打甲方工作人员,或冲击甲方办公场所。(2)出现乙方拒绝接受甲方安全指令,不服从甲方依法进行的
36、安全生产管理行为。(3)乙方连续二个月完不成任务湖当月产量完不成计划的50%。(4)本合同约定的履行期限届满。(5)由于乙方的各种违约行为,乙方在接到甲方终止(解除)合同通知书,10日内必须撤离施工现场,如不撤离每日支付甲方违约金 万元人民币整,直至乙方撤离完毕。3、合同解除后乙方未爆破的中深孔、存窿矿量按下列方式结算:1)、符合设计要求的中深孔按总进尺乘以单价计算总价。单价为 元/米。2)、存窿矿量按照数量乘以单价的方式计算总价。存窿矿量依照甲方的设计和现场实测资料确定,双方对计算办法有争议的由甲方委托有资质的机构依照甲方的设计和现场实测资料重新评估计算,所产生的费用双方平均分担。存窿矿量单
37、价为 元/吨。十二、其它1、乙方在矿区内建设房屋的行为需取得甲方同意,具体内容双方另行书面约定。2、合同执行中发生纠纷,应友好协商解决,不能协商解决的,任何一方均可以向合同履行地人民法院诉讼。3、本合同有效期自签定之日起至 年 月 日止。4、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商补充。甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:20xx年 月 日 20xx年 月 日工程工程合同 篇7发包方(甲方):_注册_法定代表人:_委托代理人:_电话:_传真:_邮政编码:_开户银行:_帐号:_承包方(乙方):_注册_单位_法定代表人:_委托代理人:_电话:_传真:_邮政编码:
38、_开户银行:_帐号:_甲、乙双方经对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一致,签订本分包合同,以资共同遵守。第一条 工程概况11 综合情况:111 工程名称:烧结机工程-烧结冷却等系统(a标段)的建安工程。112 工程地点:_113 项目业主:_114 施工内容和范围:(1)包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及控制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、机电设备安装、材料采购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。(2)全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程(下称三电工程)的施工。(3)全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、天然气管道、区域内除尘管网(室外)
39、的施工。(4)上述车间和全厂三电工程的单机试车、空负荷联动试车,并配合业主进行热负荷联动试车。115 上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为:_。场区管网等其他未予明确的交接点,待施工图设计完成之后由甲方具体指定。所有甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的交接点由甲方指定。116 具体分包的工程内容按甲方提供的施工图纸和相关的指令确定。117 如乙方的工作确实达不到合同要求,甲方有权随时与其他施工单位商订合同,指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未完成的项目和内容。乙方不得阻饶、刁难或拆除属于该施工单位的设施和装备。118 施
40、工中甲方另行委托、不属于乙方施工的内容,其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。119 本总承包工程有多家分包单位,具体施工中存在的相互协作配合的问题由乙方与对方协商解决,如仍有问题,由甲方共同协调解决。12 工程质量和安全:121 工程所用材料、构件必须满足国家及行业现行质量检验标准,建筑安装工程质量必须达到国家及行业现行质量验评标准,环保监测指标应符合建设项目环境保护及设施验收监测技术要求(国环发(xx)38)要求。122 未达到国家和冶金行业质量标准,由乙方负责整改,由此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责;工程质量没有达到国家和冶金行业质量标准,甲方拒付建安工程质量保证金。123 乙方全面
41、负责工程施工中的安全问题,承诺本工程因乙方原因发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零,千人负伤率1/1000以下。若出现乙方施工范围内的安全事故,由乙方承担全部的责任和费用。13 工程工期:131 本合同工程内容总工期为日历工期_天。_年_月_日,乙方必须开工,至_年_月_日完成空负荷联动试车并达到合格。本合同总工期中包含为配合其他各方面的正常工程所需要的必要的时间。132 主要工期须达到以下控制点及部分需提前完成的内容的工期:(1)_年_月_日前完成所有子项的基础工程施工。(2)_年_月_日前完成土建主体工程施工。(3)_年_月_日开始设备安装。(4)_年_月_日前完成全部建筑安装工程施
42、工,_月_日开始单机试车。(5)_年_月_日前开始空负荷联动试车。(6)_年_月_日前开始热负荷联动试车。133 上述工期除甲方责任造成的重大拖延可以顺延外,不再因任何因素进行调整。如甲方为保证总工期,要求乙方施工提前完成,乙方应按甲方要求进行赶工,并且不因此而增加费用。134 因乙方原因延误关键线路关键工程完工时间:与网络计划确定的完工时间比较,每延误一周的误期损害赔偿费为延误部分价格的千分之一,在合同履行期,若分承包人采取有效措施追赶回拖延的工期,甲方将已扣的工期延误补偿补发给乙方。135 因乙方原因延误完工、竣工时间:与合同规定的完工、竣工时间比较误期超出一周后第一周的误期赔偿费罚款相当
43、于合同总价的千分之一,以后每延误一周误期损失赔偿费为合同总价的千分之一点五。14 工程价款:141 工程计价项目清单的综合说明(见合同附件一);142 土建工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单(见合同附件二及附表一);143 安装工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单(见合同附件三及附表二);144 综合系数计价基础和综合系数(见合同附件四)。第二条 合同文件及解释顺序21 构成本合同的文件可视为是能互作说明和解释的,其组成和解释的优先次序如下:211 本合同书;212 双方协商同意的变更和洽商的纪要、协议;213 招标文件;214 图纸;215 工程规范;216 投标文件;21
44、7 其他有关文件。22 乙方应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、图纸、变更通知单、呈送或发出的其他往来文书以及工程规范文件。甲方有权在所有适当的时间使用上述文件。23 不论在何种场合,双方按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时,上述往来文书均应采用书面形式,且不得无故扣押或拖延。由甲方发给乙方的所有证书,通知或书面指令,以及由乙方发给甲方的所有通知,均应派人面交签收并取得书面收据。第三条 工程规范和图纸31 工程规范:311 本工程实施过程中,项目业主和甲方将按国家现行施工及验收规范对承包单位进行监督和验收,本工程要求满足设计和验收的标准要求。312 对按国家现行施工
45、及验收规范进行施工须发生的工程内容,均已考虑在按工程实体计算的综合单价和综合系数的合同价款中。工程实施中不因承包单位按验收规范施工而额外增加费用。313 本工程的合同要求、设计、项目业主和甲方对乙方发出的指令的实际情况(这种实际情况的要求一般不应高于验收标准的要求)与验收规范不一致时,按实际情况执行,并且不调整工程投资。14 本工程的设备和建安工程的划分以冶金行业规定,即(1992)冶建文字第241号关于冶金建设工程设备技术与材料划分规定为基础,具体以甲方的施工图设计为准。32 图纸:321 本工程由甲方进行设计。甲方设计和提供的图纸、资料和变更等经项目业主认可后,交乙方4份作为施工的依据(竣
46、工图3份由甲方在办理竣工时交乙方),乙方应严格按其进行施工。上述文件多于4份的,由乙方自费复制。322 设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计,由乙方自备。323 本工程的设计图纸由甲方根据对各分包单项工程的指定而及时分发。324 本项目的初步设计总平面图、建筑物一览表和工艺建筑物系统总平断面图仅作为乙方投标时的参考资料,不因其与施工图存在差异而对合同价款产生任何影响。325 凡属于本合同范围内的工作(包括设计变更等内容),不论何种情况乙方均不得以任何理由拒绝施工或以拒绝施工来要求调整综合单价和综合系数。33 设计变更:331 设计变更:指相对于本合同的施工图所发生的设计变更。332 变
47、更权:在本合同有效期内,甲方可通过直接下指令或要求乙方提交建议书的方式提出变更。没有甲方的指令或乙方提交的建议书未经甲方核准,乙方不得对本工程作任何更改和改变。333 甲方的设计变更乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算,但综合系数和综合单价及工期均不因设计变更而变化。第四条 甲方的责任41 成立工程组织机构,委托甲方代表履行本合同规定的职责。42 负责项目总体管理和组织协调工作,负责组织工程开工会、工程例会。43 平衡资金,按合同规定时间,审核工程进度报表,拨付工程款。44 全厂需安装的生产设备由甲方提供。甲方对设备的制造质量负责。45 提供施工图、设计变更等施工文件4
48、份,竣工图3份,及相应的设计施工服务。46 提供乙方进入和使用现场的权利。但是,此类进入和使用权不为乙方所独享。47 负责办理乙方营业税及附加代扣代缴事宜。48 负责组织对乙方工程的验收和交工。第五条 乙方的责任51 由乙方完成的工程,应完全与本合同一致、并符合本合同所明确的工程设计意图。本工程应包括为满足甲方要求所必需的或本合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程,还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所需要的所有工人、工程设备、材料、临时工程及其他所有物资,不管是临时性的还是永久性的,均应由乙方提供,
49、费用由责任方承担。乙方在开始施工之前,应清楚甲方要求。乙方应将发现的施工图纸要求中存在的不完整或其他缺点通知甲方,甲方在收到此通知后,应决定是否更正,并向乙方发出相应的通知。不管是否已经甲方批准或同意,乙方应对现场全部作业、所有施工方法与全部工程的完整性、稳定性和安全性承担施工责任。52 乙方承诺:521 本项目为_重点施工管理项目,成立公司级项目管理部并委派副总级领导担任指挥长,负责项目的配制和总体管理工作。522 委派优秀项目经理_任烧结项目部项目经理。523 项目经理有职、有权,能够保证材料、设备的供应,工人有正常收入。不挪用款项去干其他项目。524 施工过程中绝对不会因任何问题,未经甲
50、方同意而停工。525 对承担的项目将全部自行组织施工,不转包。526 若因乙方原因达不到合同承诺的工期和品质,愿接受合同中明确的处罚,承担业主对甲方相应的有关经济责任。527 乙方愿意设立大型砼搅拌站,并在满足自营的前题下,满足兄弟施工单位的需要。如兄弟施工单位需要乙方提供砼,其价格与韶钢地区商品砼基本一致,可以参照_建设的内部结算办法,税金、与规费由总包方协调。528 乙方将维护甲方与业主的权威性,服从指挥,听众安排,与其他参建承包商团结协作,顾全大局。积极主动地作好自己的工作,将在甲方的领导下,保证整个项目建设平稳、有序、协调地发展。529 施工过程中_,会经常到工地主动征求甲方及业主的意
51、见,督导兑现对甲方与业主的承诺。5210 乙方将在现场设立专用帐户,做到专款专用,允许甲方随时查询。若挪作它用,乙方将接受甲方对挪用资金额度的双倍罚款。53 乙方应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工,特别是_工程。乙方应根据甲方要求,为本工程相关的其他承包单位从事其工作提供施工场地和水、电、气等方面应有的方便。乙方必须服从甲方从整体上对工程各个方面的协调和管理,积极配合工程其他方面的各项工作。54 乙方应根据甲方给定的原点、基准线和基准标高来放线、定位、测量。对由乙方原因造成的工程位置、标高、尺寸或定位方面存在的差错,乙方应自费加以纠正。55 乙方应对其自行取得的现场水文及地下情况等基础
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论