起诉装修公司

1、起诉状原告人：xx 身份证号：xxxxxxxxxxxxxxx被告人：xxxx 建筑装饰工程有限公司地址：鞍山市铁西区朗庭国际商铺 代表人 xx诉讼请求：1. 要求被告人偿还原告代为垫付资金5740 元2. 要求被告人偿还原告前期支付用于xxxxx4-1-402 装修的费用中被告未施工款项，合计金额8422.8 元 .3. 要求被告人支付违约金：1806 元4. 诉讼费用由被告承担事实与理由：原告与被告于 2017 年 8 月 26 日签定家庭装修施工合同， 原告分别于 2017 年 8 月 28 日支付 27950 元、 2017 年 10 月 5 日支付 13760元给被告用于 xxxxx4

2、-1-402 工地的装修。2017 年 8 月 26 日被告开始对原告的位于 xxxxxx4-1-402 房屋进行装修.装修期间被告对装修工程监理不到，导致力工多次返工，对装修工程造成严重拖延，木工偷工减料，无故延误工期。 10 月 22 日木工完工，开始预约刮大白，但直到 10 月 31 日还未开工，最后联系东鸣装修公司老板xxx ，说给找人协调，后监理xxx 又说我家可以自己找人刮大白，工钱他们公司给付；要不就要再等一星期 ，等他 们公司有人了再干， 我问他这料钱和工钱怎么算， 监理 xxx 说他们公 司经理说了人工 4240 元、 料钱他们只出 1300 元， 等大白活完事了，xxx 给

3、大白工工钱，或直接把钱给我，让我给大白工钱，料钱也到时候一起给。后来我又和 xxx 公司经理 xxx 确认，都认可.我就自己找了工人，自己买料开始干活了。 2017 年 12 月 5 号我再次联系监理xxx,告诉他我家可以干下一项工种了，就是石膏线，还有大白工人干完活了，需要xx 支付我事先说好的大白人工，料钱，搬运费共计5740 元 .监理说好的，他马上联系。 第二天我又问 xxx 哪天给我干活，xxx 说得等他的经理xxx 找人才能干。说人都是他找的，可能忙。我又开始等，到了 12 月 8 日我又联系 xxx 告诉他我家沙发到了，可石膏线没上没法放，让他9 号去安石膏线，他又说得等经理xx

4、x 同意，现在不能干。我又问了鞍山经理xxx ，刘总说问问情况，就一直没有结果 .我于 12 月 11 日去鞍山 xx 问情况， 接待我的是xxx， 他说我家装修钱超了，所以干不了，我很纳闷，合同是你们预算的，老板xx 签的，我没有加任何项目，你的工钱超了和我业主有何关系？我开始追要我先期垫付的大白等费用 5740 元。 xxx 说等等， 现在没钱，我说那先给我干活，我家工期都超半个月了，还有那么多活没干，刘总也说等等。直到现在， xx 既没给我 5740 元。也不给我干活.按照合同约定， 被告拖延工期 7 天以上可以解除合同， 我现在要求解除合同，同时 xx 装修公司支付我前期垫付5740 元、我已付的但未施工的资金 8422.8 元、 违约金 1806 元（每日合同金额千分之2 共 21 天）、支付一切诉讼相关费用 .我要求依法维护我的合法权益，特依法向贵院提起诉讼，请依法判决 此致鞍山市铁