工程招投标及合同管理试题库1

1、|工程招投标及合同管理习题参考答案一、单选1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C）关系。A、债权人与债务人B 、代理人与被代理人C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B 、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D 、具体的施工人员3、下列财产中，（ A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。 A、2、B、3 C 、5D 、75、合同争议的解决顺序为（A）A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼

2、C、和解调解诉讼仲裁D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D 、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点， 以书

3、面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目， 单方发出解除合同的通知。 按照设计范本的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50% 10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。 订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件

4、中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现， 交货数量少于订购的数量， 但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FI

5、DIC施工合同条件的“缺陷通知期” ，是指（ A）。1A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理， 先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用

6、补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A 行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关 D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A ）A 业主的代理人B 业主的委托人 C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同” ，其法律形式是（ B）A 主合同 B 从合同C 独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A 按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C 可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的

7、原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A 额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择 A 能力 B 报 C信誉 D 经济实力22、中标的承包商将由（ B）决定。 A 评标委员会B 业主C 上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A ）组织试车。A 建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C ）。A 只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C 业主与承包商之间的

8、双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 (A ) 为准。 A 招标文件中的规定 B 、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于 ( B ) 。A 、正常工作B 、附加工作C 、额外工作D 、意外工作28、下列各项中， ( C ) 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A 、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B 、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C 、招标文件已经编制好 D 、建设资金、

9、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C ) 。A 、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求2C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D ) 。A、节省招标费用B 、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D 、竞争激烈31、施工合同通用条款规定， 当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时， 下列中解释顺序排列正确的为 ( D ) 。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、

10、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C)承担。A、发包人B 、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、 FIDIC 施工合同条件规定，用从 ( D ) 之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D 、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于 (B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A 、不可抗力B 、承包方的设备损坏C 、设计变更D 、工程

11、量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称B)A 承包人 B 发包人 C出资人 D 出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A建设单位B施工单位C 招标代理D 设计单位37、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。 A 报价 B 能力 C 人员数量 D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。A 固定价格合同 B 可调整价格合同 C 固定价格加酬金合同D成本加酬金合同39、在进度控制中，（ B）不属工程师的任务。A 督促承包人完成工程扫尾工作 B 向有关部门递交竣工申请 C 协调竣工验收中的各方关系 D 参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现， 交

12、货数量少于订购的数量， 但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ C ）。A 拒付货款并索赔 B 按照订购数量及时付款 C 按照实际交货数量及时付款 D 待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为 （A）A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42 、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（ A ）A 工程保修期 B 承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知 D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A1

13、5天 B21 天 C30 天 D35 天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B ）承担担保责任。A、保证 B 、连带保证 C 、违约 D 、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B 、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D 、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（ A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A、15 天 B 、21 天 C 、30 天 D 、35 天347、下列说法不正确的是（C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。 B、只有不属于法规规定必须招标的项目才

14、可以采用直接委托方式。 C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。 A、报价 B 、能力 C、监理人员数量 D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）。A、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ D ）。A、包括开工日期 B 、包括竣工日期 C 、包括合

15、同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（ B ）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、

16、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ） A、固定价格合同B 、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期” ，是指（ A ）。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A ）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D

17、、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（A ）。A、是违法的B 、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的 D 、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D 、给予工期顺延但不给费用补偿三、判断改错题1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。 （ ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备， 价值 100 万元，甲应预付定金 30 万元。（ ）430 万

18、改为 20 万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。 （ ）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。 （ ）以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。 （ ）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）8、FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期， 是指从工程师按合同约定发布的“开工令” 中指明的应开工之日起， 至工程接收证书注明的竣工

19、日止的日历天数。（）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后， 应在 28 天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。 （ ）10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。 （ ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（ ）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（）。14、FIDIC 合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（）。仲裁是1

20、5、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（）不是16、工程招标必须采用公开招标方式（）。或邀请招标17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（）。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。 （ ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为 2 年。（ ）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。 （ ）要约改为

21、邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、 评标定标阶段。（）评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。 （ ）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的 , 以小写金额为准。（ ）以大写为准。26、建设工程施工合同范本由协议书 、通用条款、专用条款三部分5组成，并附有三个附件。 （ ）27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（）口头改为书面。28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第28 天定义为 “基准日” 作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

22、 （）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（ ）六、简答：（每题 5 分）1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复杂性；4）合同监督的严格性。2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则； 2）依法管理原则；3）公平竞争原则； 4）属地进入原则； 5）办事公正原则。3、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；

23、 3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则； 5）公平合理原则。5、建设工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。6、不可抗力的范围包括哪些方面？因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。7、工程师公正合理的处理索赔事项、

24、必须遵循哪些原则？1）公正原则； 2）及时原则； 3）其他原则（协商一致、诚实信用等）8、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准； 2）工程项目已列入年度建设计划； 3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料； 4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实； 5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？1）施工合同协议书2）中标通知书 3）投标书及其附件4）施工合同专用条款 5）施工合同通用条款 6）标准、规范及有关技术文件 7）图纸 8）工程量清单9）工程报价单或预算书。10、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确

25、定后 14 天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。 承包人在确定变更后 14 天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。11、工程合同管理的原则是什么？61）合同第一位原则 2）合同自愿原则 3）合同的法律原则 4）公平合理原则12、市场的功能是什么？ 1）交换功能 2）调节功能 3）信息导向功能4）资源配置功能 5）经济联动功能13、设计招标有什么特点？ 1）招标文件的内容不同 2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同 4）评标原则不同14、FIDIC系列合同条件有什么特点？1）国际性，广泛的适用性，权威性2）公正合理 3）程序严谨易于

26、操作 4）强化了工程师的作用15、建筑市场经营应具备什么观念？1）以用户为中心 2）树立企业形象 3）讲求经济效益16、简述合同变更中应注意哪些问题？1）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必须限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任。 4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。 5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性。 6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题。17、合同法的调整对象是什么？1）合同主体 2）合同类别 3）合同关系是平等主体之间的法律关系 4）关于行政机关

27、参与相关合同的调整18、市场的作用是什么？1）市场是进行商品生产的必要条件2）市场是联系生产者和消费者的纽带3）市场是企业之间竞争的场所4）市场促进社会分工和技术进步19、施工招投标的特点？ 1）评标标准可比性强 2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善 3）投标竞争激烈20、建设工程委托监理合同的基本特征？ 1）监理合同双方当事人的合法地位 2）监理合同签订程序的合法性 3）委托监理合同标底的特殊性21、国际工程承包的特点是什么？ 1）合同主体的多国性 2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程 3）政治、经济因素的风险增大 4）规范标准庞杂22 、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪

28、几方面？1）政治风险 2）经济风险 3）自然风险 4）业主和承包商资信风险 5）出具保函风险 6）合同条款风险 7）其他风险工程招投标习题1. 招标投标法 规定， 依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。 A.20dB.30dC.10dD.15d2. 根据招标投标法规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（B）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.20dB.30dC.10dD.15d3. 招标人采用邀请招标方式招标时，应当向（A）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.4C

29、.5D.24. 评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（B）。A.1/2B.2/3C.1/3D.1/55. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 （ C）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.20dB.10dC.15dD.7d76. 公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（D）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 A. 投标邀请书B. 合同谈判C. 行政命令D. 招标公告7. 下列关于建设工程招投标的说法，正确的是（B）。A. 在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B. 投标人在招标文件

30、要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、 修改或者撤回投标文件 C. 投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D. 投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标8. 下列关于联合体共同投标的说法，正确的是（A）。A. 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B. 联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C. 由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D. 联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同四、案例题 案例 1 某房地产公司计划在北京市昌平区开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家

31、计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工， 组织销售， 在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向 7 家施工单位发出了投标邀请书。问题：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？1）招标人已经依法成立；2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；4）有相应资金或资金来源已经落实；5）有招标所需的设计图纸及技术资料。（ 2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？本工程不完全具备招标条件，不应进行施工招标。（ 3）通常情况下， 哪些工程项目适宜采用邀请招标的方式进行招标？1）项目技术复杂或有

32、特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；2）受自然地域环境限制的：3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5）法律、法规规定不宜公开招标的。案例 3 空军某部，根据国防需要，须在北部地区建设一雷达生产厂，军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家，可是由于合作单位多达20 家，军方为达到保密要求，再次决定在这20 家施工单位内选择3家军队施工单位投标。问题：8（ 1）上述招标人的做法是否符合中华人民共和国招标投标法规定？（ 2）在何种情形下，经批准可以进行邀请招标？ 案例 4 某长江大桥是三峡工程前期准备工程

33、的关键项目之一，三峡工程施工期间承担左、右岸物资、材料、设备的过江运输任务，也是沟通鄂西南长江南、北公路的永久性桥梁。我国建设大跨度悬索桥经验少，具备该长江大桥施工资质的单位不多，根据这一实际情况，决定采取邀请招标方式选择施工单位。1993 年 7 月下旬，向甲、乙、丙3 家承包商发了投标邀请书，三峡总公司组织施工单位考察了施工现场，介绍设计情况， 并及时以“补遗书”形式回答了施工单位编标期间提出的各类问题。在离投标截止时间还差15d 时，三峡公司以书面形式通知甲、乙、丙3 家承包商，考虑到该长江大桥关键是技术，技术方案如有失误，费用难以控制， 因此现将原招标文件中关于评标的内容调整如下：原评

34、标内容总价、单价、技术、资信权数分别由原来的30%、 30%、10%、 10%依次修正为10%、 40%、 40%、 10%，加大了单价和技术的评分权数。1993 年 9 月 1 日至 9 月 10 日进行评标工作。评委中邀请了多位国内有影响的桥梁专家参加评标， 评标前评标组通过了三峡公司编写的评标办法，根据施工单位的总报价、主要分项工程的单价、技术方案和资信四方面来评分。根据专家定量打分和定性的综合评价结果，确定的排队顺序（综合得分从高到低）是：乙、甲、丙。三峡总公司于1993 年 9 月 13 日向乙施工单位发出中标通知书，并进行合同谈判。 双方认真地讨论了合同条款及合同协议书的有关问题，

35、达成了一致意见，于1993年 10 月 11日签订了施工合同。问题：（1）该长江大桥项目采用邀请招标方式且仅邀请3 家施工单位投标，是否妥当？为什么？1）妥当。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3 家。 案例 5某省一级公路路段全长224km.本工程采取公开招标的方式，共分 20 个标段，招标工作从1998 年 7 月 2 日开始，到 8 月 30 日结束，历时60d. 招标工作的具体步骤如下：91. 成立招标组织机构。2. 发布招标公告和资格预审通告。3. 进行资格预审。 7月 16日20日出售资格预审文件，47 家省内外施工企业购买了资格

36、预审文件，其中的46家于 7月 22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后，45 家单位通过了资格预审，每家被允许投 3 个以下的标段。4. 编制招标文件。5. 编制标底。 6. 组织投标。7 月 28 日，招标单位向上述 45 家单位发出资格预审合格通知书。7月30日，向各投标人发出招标文件。8 月5 日，召开标前会。 8 月 8 日组织投标人踏勘现场，解答投标人提出的问题。8月 20日，各投标人递交投标书，每标段均有5 家以上投标人参加竞标。 8 月 21日，在公证员出席的情况下， 当众开标。 7. 组织评标。 评标小组按事先确定的评标办法进行评标，对合格的投标人进行评分，推荐中标单

37、位和后备单位，写出评标报告。8 月 22 日，招标工作委员会听取评标小组汇报，决定了中标单位，发出中标通知书。8.8月 30 日招标人与中标单位签订合同。问题：（ 1）上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。不妥当。合理的顺序应该是：成立招标组织机构；编制招标文件；编制标底；发售招标公告和资格预审通告；进行资格预审；发售招标文件；组织现场踏勘；召开标前会；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。（2）简述编制投标文件的步骤。组织投标班子，确定投标文件编制的人员；仔细阅读投标须知、 投标书附件等各个招标文件； 结合现场踏勘和

38、投标预备会的结果，进一步分析招标文件；校核招标文件中的工程量清单；根据工程类型编制施工规划或施工组织设计；根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；形成投标文件，进行投标担保。 案例 6 某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请 3 家国有一级施工企业参加投标。10招标工作内容确定为：成立招标工作小组；发出投标邀请书； 编制招标文件； 编制标底；发放招标文件；招标答疑；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签定承发包合同；发出中标通知书。问题：（

39、 1）如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。（ 1）题中所列招标顺序不妥。正确的顺序应当是：成立招标工作小组；编制招标文件；编制标底；发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；招标答疑；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。（ 2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？ 案例 7 某办公楼的招标人于2002 年 3 月 20 日向具备承担该项目能力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3 月 25 日在该招标人总工程师室领取招标文件，4月 5 日 14 时为投标截止时间。该 3 家承包商均接受邀请

40、，并按规定时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封， 并宣读了该 3 家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4 人组成，其中招标人代表2 人，经济专家1人，技术专家1 人。招标人预先与咨询单位和被邀请的这3 家承包商共同研究确定了施工方案。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：报价不超过标底（35500 万元）的 5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分，在此基础上，报价比标底每下降l%，扣 1 分，每上升 1%，扣 2 分（计分按四舍五入取整）。定额工期为500d ，评分方法是

41、：工期提前10%为 100 分，在此基础上每拖后5d 扣 2 分。企业信誉和施工经验得分在资格审查时评定。11上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%；投标工期25%；企业信誉和施工经验均为 15%.各投标单位的有关情况如下：问题：（ 1）从所介绍的背景资料来看，该项目的招标投标过程中有哪些方面不符合招标投标法的规定？（ 1）在该项目招标投标过程中有以下几方面不符合招标投标法的有关规定，分述如下：1）从 3 月 25 日发放招标文件到4 月 5 日提交投标文件截止，这段时间太短。根据招标投标法第24 条规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最

42、短不得少于20d.2）开标时， 不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据招标投标法 第 36 条规定：开标时， 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。3）评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据招标投标法第37 条规定：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成， 成员人数为5 人以上单数， 其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3. 评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。12（2）各单位的各项指标得分及总得分如下：乙单位的综合得分最高，应选择乙单位为中标单位。（ 3）请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。 案例 8 某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为