建设工程监理及相关法规制度试题库

建设工程监理及相关法规制度一、单项选择题1所谓建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其D工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。A工程项目建设B建设项目监管C工程项目中介D项目管理2按照建筑法规定，建设工程监理实施的前提是A。A需要建设单位的委托和授权B建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设为进行监控C工程监理企业应当客观、公正地执行监理任务D建设工程监理单位必须具有甲级资质3当前我国的建设工程监理主要在工程项目建设的C阶段进行。A决策B实施C施工D设计4建设工程监理的A是监理单位。A行为主体B行为客体C对象D责任主体5如果不具有C，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。A科学性B服务性C独立性D委托性9建筑法明确规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有A的工程监理企业实施监理。A相应资质B资质等级C各级资质D执业资格14B是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。A服务性B科学性C独立性D公正性15按照建设工程监理规范，D是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。A巡视B平行检验C工程计量D旁站监理20监理单位在开展建设工程监理活动时应当建立自己的组织机构，这是建设工程监理C的要求。A科学性B服务性C独立性D公正性21按照建设工程监理D的要求，工程监理企业在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法权益。A服务性B科学性C独立性D公正性36所谓A是指一项建设工程从设想提出到决策，经过设计、施工直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的内在规律。A建设程序B项目阶段C项目管理D建设工程监理45工程项目建设监理实行D负责制。A项目法人B项目经理C监理单位D总监理工程师53D由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成。A工程监理企业B监理公司C项目管理团队D监理机构62B是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。A见证B旁站C巡视D平行检查二、多项选择题1建设工程监理范围可以分为BC。A建设项目管理的范围B监理的工程范围C监理的建设阶段范围D业主委托监理的范围E监理单位的业务范围2必须实行监理的建设工程包括以下ABCD。A大中型公用事业工程B国家重点建设工程C成片开发建设的住宅小区工程D利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E国债建设工程3建设工程监理的科学性主要表现在ACDE。A工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导B要学习应用国外的先进经验和国际惯例C应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍D要有一套健全的管理制度；要有现代化的管理手段E要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要实事求是、创造性地开展工作4现阶段建设工程监理的特点是ABDE。A建设工程监理的服务对象具有单一性B建设工程监理属于强制推行的制度C建设工程监理就是建设工程项目管理D建设工程监理具有监督功能E市场准入采取企业资质和人员资格双重控制6建设工程监理规定和建设工程监理规范要求工程监理企业按照ABD原则开展监理工作。A独立B公正C诚实D自主E守信8建设工程监理的性质包括BCDE。A强制性B科学性C独立性D公正性E服务性LL按照建设工程监理独立性要求，BCD。A工程监理企业必须是自主经营、自负盈亏的经济实体B工程监理单位应当严格按照规定的依据实施监理C在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系D在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展工作E在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有隶属关系和其他利害关系12建设工程质量责任主体包括BCDE。A政府建设行政主管部门B勘察设计单位C建设单位D施工单位E工程监理单位22建设工程监理的作用是ABCE。A有利于提高建设工程投资决策科学化水平B有利于规范工程建设参与各方的建设行为C有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全，D有利于深化投资建设领域的体制改革E有利于实现建设工程投资效益最大化24根据我国建设工程监理规定，总监理工程师应当拥有的基本权力是BCD。A工程项目建设的指挥权B有关款项支付凭证的签认权C撤换不合格的分包单位的建议权D授权范围内有关指令的发布权E撤换被监理单位不合格人员的决定权26按照建设工程质量管理条例，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的ABC。A项目经理B技术负责人C施工管理负责人D监督负责人E质量员27监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取ABCD等形式，对建设工程实施监理。A旁站B平行检验C巡视D见证E稽查29建设工程监理是指监理单位受项目法人委托、依据ACDE,对建设工程实施的监督管理。A建设工程监理合同B建设工程监理规划C建设工程合同D国家批准的工程项目建设文件E有关建设工程的法律、法规30在发生ACDE时，总监理工程师可签发工程暂停令。A为了保证工程质量而需要进行停工处理B设计单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工C发生必须暂时停止施工的紧急事件D承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患33建设部对建设工程监理的管理主要职责是ABCD。A起草并同国家计委共同制定、发布建设工程监理行政法规，并监督实施B审批甲级监理单位资质C管理全国监理工程师资格考试、考核和注册等项工作D指导、监督、协调全国建设工程监理工作E参与重大工程质量事故处理监理工程师和工程监理企业第一部分第二章一、单项选择题3监理工程师是指经D，取得监理工程师执业资格证书，并经注册从事建设工程监理活动的专业人员。A监理工程师正规培训B监理工程师培训和考试C监理工程师执业资格考核D全国监理工程师执业资格统一考试合格5从事建设工程监理工作，但尚未取得A的人员统称为监理员。A监理工程师注册证书B监理工程师培训结业证书C监理工程师执业资格证书D本科学历6要求监理工程师具有A最能反映建设工程监理的科学性。A较高的专业学历和复合型的知识结构B丰富的工程建设实践经验C良好的品德D健康的体魄和充沛的精力13我国监理工程师不得在影响D监理业务的单位兼职。A独立执行B正确执行C合理执行D公正执行14某监理单位拟招聘3名监理工程师，在应聘的人员中，甲有工程设计管理方面的实践经验，乙有工程施工的机械设备制造方面的实践经验，丙有工程经济管理方面的实践经验，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位根据应聘者工程实践经验，择优选择A。A甲、乙、丙B乙、丙、丁C甲、丙、丁D甲、乙、丁17工程监理企业年检结论分为B。A优秀、良好、合格、不合格四种B合格、基本合格、不合格三种C合格、不合格两科D优秀、良好、合格、基本合格、不合格五种21新设立的工程监理企业申请资质，应当A。A先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主管部门办理资质申请手续B先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照C到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手续D到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可32工程监理企业的资质包括C。A监理范围B资质等级C主项资质和增项资质D主营业务和兼营业务33对工程监理企业进行资质管理制度是我国政府实行D的有效手段。A行业管理B监督管理C项目管理D市场准人控制34乙级监理单位注册资金不得少于C。A100万元B20万元C50万元D。30万元35B是指监理企业允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务。A转让监理业务B挂靠监理业务C转移监理业务D监理中介36甲级工程监理企业的资质年检由A办理。A国务院建设行政主管部门B中国监理协会C各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门D建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门40工程监理企业只有连续B年年检合格，才能申请晋升上一个资质等级。A1B2C3D541工程监理企业在规定时间内没有参加资质年检，其资质证书将自行失效，而且A年内不得重新申请资质。A1B，2C3D542工程监理企业资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模未达到资质标准，但不低于资质等级标准的D，其他各项均达到标准要求，且在过去一年内未发生规定所列违规行为的，年检结论为基本合格。A60B70C80D9043新设立的工程监理企业，其资质等级按最低等级核定，并设A年的暂定期。A1B2C3。D573在监理活动中监理单位的角色相当于项目D。A业主的代理人B保险公司C政府的代表D中介服务提供者二、多项选择题4报考监理工程师的条件有BC。A从事工程技术或工程经济工作B具有一定的专业学历C具有一定年限的工程建设实践经验D取得高级职称E热爱本职工作7监理工程师应当具有ABD方面的理论知识。A工程技术B经济管理C社会科学D法律E自然科学LL工程监理企业按照其拥有的BCD等资质条件申请资质。A成立年限B专业技术人员C监理业绩D注册资本E监理人员数量15建筑市场的主体主要是指CDE。A中介机构B咨询单位C监理单位D承建单位E项目法人16根据我国现阶段管理体制，我国工程监理企业的资质管理确定的原则是BC。A分工管理B分级管理C统分结合D统一标准E自下而上22；项目业主授予监理单位的权力，应明确反映在AD中，据此监理机构才能开展监理活动。A监理合同B承包合同C监理大纲D其他建设工程合同E监理规划23当前，我国的建筑市场由CDE体系构成。A投资B监理C发包D承包E技术服务27对于AB的工程监理企业，建设主管部门应当重新核定其资质等级。A资质年检不合格B资质年检连续两年基本合格C在规定时间内没有参加资质年检D资质证书丢失E新进入本地监理市场28在实施阶段开展全过程全方位监理的工程项目中。监理单位与CDE之间存在着监理与被监理关系。A项目业主B工程质量监督机构C设计单位D施工单位E材料供应单位29在委托监理的工程项目中，监理单位不具有ABE的权力。A随意调换项耳总监理工程师B确定工程项目规模C下达总监理工程师指令D建议撤换不合格的分包单位E选定设计标准。30监理单位在竞争承揽监理业务时应注意的事项有ABE。A严格遵守国家的法律、法规及有关规定B遵守监理行业职业道德C按核定的监理范围承揽监理业务D按核定的资质等级承揽监理业务E承揽监理业务的总量要视本单位的力量而定3L监理单位应当守法经营是指ACDE。A在核定的业务范围内开展经营活动B按公正、独立、自主的原则开展监理活动C认真履行建设工程监理合同D遵守项目所在地有关法规和规定，并到当地省、自治区、直辖市建设主管部门登记注册，接受其监督指导E遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定32我国建设主管部门对监理单位进行资质管理包括ABCD内容A设立监理单位的资质审查、审批B监理单位资质定级C监理单位资质等级核定、升级和降级D监理单位变更和终止E审查监理单位法人资格、注册登记并发放营业执照33已取得法人资格的工程监理企业申请资质升级，除提供新设立工程监理企业申请资质应当向建设行政主管部门提供的材料外，还应当提供ACE材料。A企业原资质证书正、副本B企业章程C企业的财务决算年报表D监理工程师执业资格证书E监理业务手册及已完成代表工程的监理合同、监理规划及监理工作总结34工程监理企业的资质包括AC。A主项资质B甲级C增项资质D乙级E临时资质38监理单位在报经业主同意后有权发布BCD。A终止令B停工令C复工令D开工令E撤换令建设工程目标控制第一部分第三章一、单项选择题4目标控制的前提工作，一是目标规划和计划，二是A。A组织B协调C领导D检查15工程项目监理的目标是指A。A投资目标、工期目标质量目标B控制投资、控制工期、控制质量C控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调D依法经营高标准服务18培目标控制的综合性措施包括C。A技术措施、经济措施、组织措施、行政措施B组织措施、技术措施、法律措施、行政措施C组织措施、技术措施、经济措施、合同措施D技术措施、经济措施、组织措施、法律措施25监理工程师实施付款控制的主要阶段应当是D。A决策阶段B设计阶段C招标阶段D施工阶段26建设工程质量控制的目标，就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程A。A预定的质量目标B设计质量目标C施工质量目标D系统目标27一般当质量标准提高时，工程项目的D。A投资降低，工期延长B投资增加，工期缩短C投资降低，工期缩短D投资增加，工期延长28C阶段是影响建设工程投资的关键阶段。A决策B招标C设计D施工29对工程项目实体质量实施控制的主要阶段是D。A决策阶段B设计阶段C招标阶段D。施工阶段31为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，B属于组织措施。A制定防止索赔措施B改善目标控制的工作流程C对工程变更进行技术可行性分析D收集已建工程目标数据38项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以B是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。A制定监理计划B建立监理组织C加强领导D组织协调39下面各项监理括动，A属于控制的合同措施。A确定并采取防止索赔措施B落实目标控制的部门和人员C对工程变更方案进行可行性分析D收集已建工程目标数据40在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的D措施。A经济B技术C组织D合同41施工准备阶段监理工作应包括D。A制定施工方案B进行设计交底C施工测量放线D审批工程开工42B控制是建立在预测和经验基础上的控制方法。A反馈B前馈C事后D事中43工程设计监理的基本任务是C。A编制设计要求、协助业主选择设计单位、设计跟踪监理与设计文件验收B控制投资、控制设计质量、控制设计进度C保证工程项目安全可靠性、适用性、经济性D保障业主正确决策、避免设计失误、优化工程设计45施工阶段监理在投资控制方面的基本任务是D。A控制工程付款不超过合同价B控制工程成本不超过合同价C公正地按合同价支付工程款D在合同价的基础上，控制施工阶段的新增费用47不论是投资控制、质量控制或进度控制，工作的重点应当放在A上。A事前控制B事中控制C事后控制D全过程控制49被动控制是一种C。A前馈控制B面对未来的控制C事中控制和事后控制D开环控制50主动控制是一种B。A反馈控制B开环控制C事中控制D事后控制51监理活动中，协调职能的目的主要是D。A处理人与人之间关系B处理好单位与单位之间的关系C处理好建设工程与外界客观环境间关系D实现建设工程项目质量好、投资省、工期短的目标53在建设过程的实施过程中，如果缩短工期，可能导致A。A投资增加、质量降低B投资减少、质量降低C投资增加、质量提高D投资减少、质量提高54建设工程监理投资控制是指在整个项目的实施阶段开展管理活动，力求使项目在满足C要求的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。A质量B进度C质量和进度D优化实现投资、质量、进度目标59B具有工程质量等级认证权。A项目总监理工程师B工程质量监督站C项目法人D项目质量监理工程师二、多项选择题4监理目标控制的前提工作是AB。A目标规划和计划B落实好控制机构、人员和职能C与被监理单位的充分协商D与业主合作监理E落实全部项目建设资金5在设计阶段，监理单位投资控制的主要任务ABD。A开展技术经济分析，协调和配合设计单位力求使设计投资合理化B审核概预算，提出改进意见，优化设计C根据总工期要求，协助业主确定合理的设计工期D通过收集类似建设工程投资数据和资料，协助业主制定建设工程投资目标规划E与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行7主动控制也称为ACE。A前馈控制B反馈控制C面对未来的控制D面对现实的控制E事前控制8设计阶段监理工程师质量控制的主要工作包括ABCD。A建设工程总体质量目标论证B提出设计要求文件，确定设计质量标准C利用竞争机制选择并确定优化设计方案D对设计提出的主要材料和设备进行比较，在价格合理的基础上确认其质量是否合要求E及时、准确、完善地提供设计工作所需的基础数据和资料10施工阶段需要协调的内容较多主要包括ABCD。A材料和设备供应与施工的协调B设计与施工的协调C总包商与分包商D与政府有关管理部门E与建设单位的关系15建设项目的质量、投资和进度三者之间的关系是DE。A互相促进B相互独立C相互对立D相互关联E互相制约16建设项目的质量控制与投资、进度控制的不同之处是BCE。A质量形成具有互补性B投资、进度控制具有互补性C质量控制有国家强制标准D投资、进度控制要求低，质量控制要求高E出现质量事故一定会给投资、进度控制带来不好的影响17与其他建设工程阶段相比较，施工阶段具有BCD特点。A决定工程价值的关键阶段B出现工程变更的主要阶段C合同争议较多的阶段D资金投放量最大的阶段E确定工程项目总目标的阶段19工程项目三大目标间的对立关系表现在ABC。A提高质量标准就增加投资B提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资D提高质量工程不返工，相当于缩短了工期E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益20工程进度款审核的过程中，先经过BDE审核，再进行最后审核并签署工程款凭证。A总监理工程师B质量控制监理工程师C信息管理监理工程师D投资控制监理工程师E进度控制监理工程师23被动控制具有BCE特点。A事前控制B事后控制C纠正偏差D防止偏差E反馈控制24施工阶段监理的组织协调包括AC。A与外部环境间的协调B子系统间的协调C各有关要素间的协调D各职能间的协调26对建设监理三大目标的控制包括ABCD。A组织措施B合同措施C经济措施D技术措施E质量措施建设工程风险管理第一部分第四章一、单项选择题3对整个经济而言，A的影响范围大其后果严重。A基本风险B特殊风险C盗窃风险D火灾8C是风险管理的首要步骤。A风险评价B风险对策决策C风险识别D检查9C是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，必要时，还需对风险事件的后果作出定性的估计。A风险评价B风险对策决策C风险识别D检查10A是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。A风险评价B风险对策决策C风险识别D检查11D就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。A风险评价B实施对策C风险识别D风险管理13风险识别的结果是B。A对经验数据进行分析B建立建设工程风险清单C识别建设工程风险要素、风险事件及后果D建设工程风险分解14建设工程的A往往是通过对经验数据的分析、风险调查、专家咨询以及实验论证等方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A风险识别B风险评价C风险对策决策D实施对策24B是一种主动、积极的风险对策。A风险回避B损失控制C风险自留D。风险转移25制定损失控制措施必须以B为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。A风险识别的结果B定量风险评价的结果C风险预测的结果D，风险分析的结果29风险自留与其他风险对策的根本区别在于D。A它改变建设工程风险的客观性质B它改变工程风险的发生概率C它改变工程风险潜在损失的严重性D它不改变建设工程风险的客观性质30风险自留水平是指B。A风险量的大小B选择哪些风险事件作为风险自留的对象C识别风险能力的大小D进行风险决策的水平高低31非保险转移的媒介是B。A保险合约B合同C保险公司D分包商32在定量评价建设工程风险时，首要工作是C。A风险识别B分析经验数据C风险衡量D风险调查二、多项选择题4按风险的影响范围大小可将风险分为AB。A基本风险B特殊风险C投机风险D纯风险E全局风险5风险管理过程包括ABCDA风险识别B风险评价C风险对策决策和实施决策D检查E反馈6风险管理中运用的对策主要有ABCD。A风险回避B损失控制C风险自留D风险转移E风险分散13建设工程风险识别的方法有BCDE。A定量预测法B专家调查法C流程图法D经验数据法E初始清单法18建设工程风险损失包括ABCD。A投资风险B进度风险C质量风险D安全风险E合同风险25在损失控制计划系统中，预防计划主要包括ABCD。A组织措施B管理措施C合同措施D技术措施E经济措施26风险自留主要包括AB。A计划性风险自留B非计划性风险自留C保险性风险自留D非保险性风险自留E选择性风险自留28计划性风险自留的计划性主要体现在BD。A风险识别能力B风险自留水平C风险决策水平D损失支付方式E风险识别范围31建设工程风险最常见的非保险转移有ABE。A承包商进行合同转让或工程分包B业主将合同责任和风险转移给对方当事人C委托咨询D委托监理E第三方保险32在采用风险回避对策时需要注意ABC。A、回避一种风险可能产生另一种新的风险B、回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性C、回避风险可能不实际或不可能D、回避风险是一种积极的风险对策E、风险回避往往是一种首选的风险对策建设工程监理组织第一部分第五章16平行承发包模式下的监理模式有B种。ALB2C3D417监理机构一般由总监理工程师、A和其他监理人员组成。A监理工程师B管理人员C副总监D总工程师18下列建设工程监理程序中，C项工作是错误的。A编制建设工程监理规划，然后分专业编制建设监理细则B按照建设监理细则，进行建设监理C组织工程竣工验收D建设监理任务完成后，向项目法人提交监理档案资料25建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是B。A选择确定总监理工程师B明确监理总目标C确定监理工作内容D选定适合本项目的监理组织模式29B模式发包的工程也称“交钥匙工程“。A设计或施工总分包B。工程项目总承包C平行承发包D设计和或施工联合体承包31A监理组织适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。A直线制B职能制C直线职能制D矩阵制32C的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长。A直线制B职能制C直线职能制D矩阵制34监理工程师组织协调的D主要用于外部协调中，有走访和邀访两种形式。A会议协调法B交谈协调法C书面协调法D访问协调法35建设工程强度A。A投资，工期B质量，工期C工期，投资D投资，建设面积36在由多家监理单位分别承担监理业务的工程项目中，作为一名总监理工程师应当负责D工作。A项目业主代表分配的各项B整个工程项目监理C所承担的部分建设工程的指挥工作D监理合同范围内受委托的监理工作41确定项目监理组织各部门和主要监理人员的工作和职能分工应由B负责。A监理单位人事部门B项目总监理工程师C专业监理工程师D监理单位负责人57确定项目监理组织的原则是C。A满足项目法人要求B总监理工程师组阁C满足监理工作需求、精干、效能D根据监理费的数量决定61在实行施工阶段监理时工程项目施工图最后应由B字后，才能交施工单位施工A设计单位项目负责人B总监理工程师或其委托的监理工程师C项目法人D业主委派的常驻代表65建立和健全总监理工程师负责制就是要DA切实做到权责一致B确立总监理工程师的核心地位C调动监理工作人员的积极性D形成以总监理工程师为首的高效能的决策指挥体系66驻现场专业监理工程师的工作对A负责；，A总监理工程师B业主C总监代表D甲方代表二、多项选择题5工程项目承发包模式包括ACDE。A平行承发包模式B单独承发包模式C总承包模式D总承包管理模式E设计或施工总分包模式12工程项目建设监理组织的形式有ABCE等几种。A直线职能制B、直线制C职能制D事业部制E。矩阵制13ACDE属于总监理工程师的基本职责。A主持编写项目监理规划B棱查进场材料泼备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件C审查分包单位资质并提出审查意见D审查和处理工程变更E审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划19项目监理组织应当采取BCDE等组织措施，以便与其他方面的措施相配套对项目目标实施有效控制。A根据工程实际调整目标或计划B合理调配监理人员C制定监理人员岗位职责标准D确定监理人员目标控制工作和职能分工E确定考核监理人员工作的办法21项目监理机构与承包商在施工阶段协调工作的主要内容有ABCD。A与承包商项目经理关系的协调B质量、进度问题的协调C对分包单位的管理D合同争议的协调E施工中发现设计问题应及时向设计单位提出22项目监理组织基本人员一般应当包括ACE。、A总监理工程师B总监理工程师助理C专业或子项监理工程师D副总监理工程师E其他监理人员监理员、行政文秘人员29实践中常用的会议协调法包括ABD。A监理例会B专业性监理会议C电话会议D第一次工地会议E监理总结会30项目监理机构组织协调的工作内容主要包括ABDE。A项目监理机构内部的协调B与业主的协调和与承包商的协调C与所在监理单位的协调D与设计单位的协调E与政府部门及其他单位的协调31下列工作中，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的是ABCE。A审核签认竣工结算B签发工程暂停令C主持编写项目监理规划D主持监理工作会议E调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔建设工程监理规划第一部分第六章一单项选择题1建设监理细则应采取C方式编制。A按工程进度分阶段B在监理规划编制完后，一次全部完成C按工程进度分阶段、分专业D按各不同专业同时进行2监理规划的内容中，监理工作A应当最先确定。A目标B程序C制度D方法3监理规划由A主持编制。A总监理工程师B专业监理工程师C业主D监理单位5监理单位为承揽监理业务而编制的是A。A监理大纲B监理规划C监理细则D监理计划6监理规划是A。A开展项目监理工作的指导性文件B开展项目监理的方案性文件C项目监理的实施性和可操作性的业务文件D监理单位开展监理业务的纲领性文件7建设工程监理规划应由A审定批准后执行。A监理单位技术负责人B监理单位行政负责人C政府建设行政主管部门D总监理工程师8监理规划的作用是B。A为监理单位取得监理业务B指导监理机构如何做和做什么监理工作C明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施D为拟订和签署建设工程监理合同作准备9监理实施细则的编制对象是A。A专业监理工作B监理规划C项目整体D监理合同10监理规划的工作内容是根据D拟订的。A业主要委托的工作内容B工程项目建设全过程的主要内容C建设工程监理合同标准条件中的内容D监理方与业主签署的建设工程监理合同的内容11A是在签订项目建设监理合同后、正式实施监理之前编制的。A项目监理规划B项目监理大纲C项目监理实施计划D项目监理措施12监理大纲是由A主持编写的。A监理单位B监理机构C总监理工程师D监理工程师13D编写阶段可按项目实施各阶段来划分。A监理大纲B监理文件C监理细则D监理规划14监理规划是A确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。A项目法人B主管部门C工商管理机关D建设工程监理主管部门17C是建设工程监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据。A监理合同B监理大纲C监理规划D监理细则18监理规划是监理单位重要的A。A存档资料B计划文件C监理资料D历史资料20A有以下两个作用一是使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务；二是为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案。A监理大纲B监理合同C。监理规划D监理细则21监理规划的基本内容构成应当力求D。A丰富B一致C完整D统一23关于工程项目三大目标的内容在监理规划的D中规定。A工程项目概况B建设工程监理目标C监理范围D工程项目概况及建设工程监理目标26D应是监理细则的内容。A项目监理组织B信息流程图、C项目监理组织各部门监理任务和职能分工D监理工作的方法及措施28监理细则的作用是D。A为监理单位承揽监理业务服务B指导整个工程项目的监理工作、C指导项目监理组织全面开展监理工作D指导本专业或本子项目具体监理业务的开展二、多项选择题1工程项目建设监理规划的基本内容应统一为ACDE。A目标规划B_动态控制C项目组织与监理组织D合同管理E信息管理和目标控制2ADE共同构成监理工作文件。A监理规划B监理业务手册C监理合同D监理大纲E监理细则3下列各种说法中，符合监理规划的说法是ABDE。A由项目总监理工程师主持制定B制定监理规划是开展监理工作的第一步C监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件D监理作为项系统工程，它相当于这项工程的初步设计E它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件4建设工程监理规划的作用有ABDE。A指导监理单位项目监理组织全面开展监理工作B是监理单位重要的存档资料C指导建设工程的设计、施工活动有序开展D是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据E。是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据5监理规划中的“工程项目概况“包括ACDE等内容。A工程项目名称B工程项目主管部门C工程项目地点D主要建筑结构类型E工程项目结构图与编码系统6下列各项中，BCE应列入监理规划文件的“项目监理组织“中。A承建商组织结构图B监理人员职责分工C监理组织结构图D项目组织结构图E监理人员岗位职责标准7项目监理规划的编写要求BCD。A监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势B监理规划的基本内容构成应当力求统一C监理规划的表达方式应当格式化、标准化D总监理工程师是编写的主持人E监理规划要连贯地、不间断地编成8监理规划审核的内容主要包括ABDE。A监理范围、工作内容及监理目标的审核B工作计划审核C监理工作依据审核D投资、进度、质量控制方法的审核E项目监理机构结构的审核12监理大纲、监理规划、监理细则的区别是BCDE。A监理细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据B编写时间不同C主持编写人身份不同D内容范围不同E内容粗细程度不同16监理大纲的作用是BCE。A指导项目监理组织全面开展监理工作B为监理单位承揽监理业务服务C为今后开展监理业务提出监理方案D具体指导监理各专业开展监理实务作业E编写监理规划的直接依据21监理规划通常包括的内容为ABCD。A工程概况B监理范围和目标C主要监理措施D监理组织和项目监理工作制度E工程项且计划建设工程监理委托合同第二部分第四章一、单项选择题2对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同“协议外，不包括A文件。A监理中标函B监理投标书C建设工程委托监理合同标准条件D建设工程委托监理合同专用条件5负责与监理人联系的委托人授权的常驻代表，需要更换时C。A委托人要提前经监理人同意B委托人应征求监理人意见C委托人要提前通知监理人D委托人应通知承包人8监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由DOA监理人自费收集B向委托人付费索取C向设计单位付费索取D委托人免费提供14监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时，C。A通知委托人后即可调换B无需通知委托人即可调换C取得委托人书面同意后才能调换D合同签订后不允许再调换总监人选解题要点合同开始履行时监理人需向委托人报送委派的总监理工程师厦监理机构主要成员名单。监理机构实行总监理工程师负责制人选不得随意调换。如果由于监理人的工作需要准备更换人选时，需向委托人提出书面要求，说明更换原因及后继人的资质能力说明经委托人同意后才可调换。18监理合同自A开始生效。A合同签字之日B合同写明开始执行监理业务之日C监理人实际开始执行监理业务之日D被监理合同开始执行之日解题要点监理合同属于诺成合同，因此双方签字盖章后即行生效。合同内写明的开始执行监理业务日用于计算正常监理服务的期限。委托人与第三方所签合同开始执行日前，监理人要参加招标过程的工作，已开始执行监理业务。22正常监理酬金的构成，不包括C。A合理利用B税金C保险费D直接成本31不应作为监理工程师进行施工合同管理依据的是C。A建设工程监理合同B建设工程施工合同C建设工程勘察、设计合同D招标文件和投标书32，监理工程师应接约定时间按设计图纸核实已完工程量即工程计量，此时若监理工程师按约定时间通知承包人，而承包人不参加计量，则监理工程师的计量B。A无效B有效C经发包人同意后有效D承包人计量后按承包人的计量计算39A是一种最常用的监理费计取方法。A按工程概预算的百分比计取B按监理人员年平均人数计取C由委托人与监理人协商确定某一额度D按国际标准协商确定二、多项选择题4委托人与监理人签订监理合同时，应考察监理人的ABC。A监理资质等级证书B企业法人营业执照C监理人员索质D企业纳税证书E作为评标委员的“专家库“10下列合同中BE属于委托合同。A施工合同B监理合同C设计合同D加工订做合同E代理招标合同13建设工程监理合同应明确监理人的权利有ABD。A完成监理工作后获得酬金的权利B获得奖励的权利C批准承包人索赔的权利D终止合同的权利E对工程设计的批准权利16正常监理工作的酬金由ABCE等费用构成。A直接成本B管理人员、行政人员、后勤人员的工资C办公费用D使用委托人提供的住房和通信设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费E监理服务期间的差旅费解题要点监理酬金由直接成本和间接成本两部分组成。按照监理合同示范文本的规定监理服务期间应由业主免费向监理单位提供住房和通信设备。如果业主不能提供则应归于附加监理工作的范畴，因此不应包括在正常监理工作的酬金之内。17建设工程监理合同应明确委托人的权利有ABC。H授予监理人权限的权利B委托监理工程重大事项的决定权C对工程承包人的选定权D不包括对监理人履行合同的监理控制权E有关各方的主持协调权建设工程施工合同管理第二部分第六章一、单项选择题9当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则A合同工期。A不能缩短B应缩短C延展D重新签订10当为B投保工程一切险时，保险金额可以是该工程全部重置成本加15附加金额。A临时工程B整个工程C到场的施工设备D到场的施工材料11不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是D。A建设工程施工合同条件B投标书C协议书D建设项目可行性研究报告12由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，A有权确定一个价格作为执行价格。A工程师B发包人C承包人D定额站21我国施工合同示范文本中规定承包人应当在索赔事件发生之日起C天内，向工程师提出索赔意向通知。A10天B20天C28天D30天22施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为B。A送交竣工验收报告日B修改后提请发包人验收日C修改后验收合格日D办理竣工移交手续日23建设工程施工合同的延期验收，是指工程师不能按时参加验收或试车，该延期要求不得超过A。A2天B5天C7天D1天24建设工程施工合同示范文本中规定，乙方承包人不能将工程D。A分包B施工现场围拦、封闭C继承D转包或出让25发包方无正当理由，在收到竣工结算报告后C内不办理结算手续时，自第二天起应向承包方支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。A10天B20天C28天D15天28施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由B承担责任。A发包人B承包人C工程师D承包人和工程师33承包人可按投标书和施工合同协议条款约定分包部分工程，承包人与分包人签订分包合同后，应将C送工程师。A合同正本B合同正本复印件C合同副本D合同副本复印件34根据建设工程施工合同，监理工程师对其口头指令应在B内予以书面确认。A24小时B48小时C72小时D96小时35对因A所造成竣工日期推迟的延误，经工程师确认，工期顺延。A工程量变化和设计变更B一周内。非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计4小时C合同中协议条款含糊不清甲乙双方理解不一致D承包人上级业务主管部门的干预47当C时，承包人可提出终止合同。A出现恶劣的天气B发生严重的工伤事故C发包人严重拖欠承包人应得工程款D承包人与工程师关系紧张55在工期管理中，工程师不应做的工作为D。A审核批准承包商的阶段进度计划B分析影响进度的原因C审批承包方修改的进度计划D确定合同工期64已竣工工程交付使用之前应由B负责该工程的保护工作。A发包人B承包人C监理人D工程师76因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由A承担。A发包人B承包人C发包人和承包人协商D发包人和承包人共同82承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度计划，应由（C）批准或提出修改意见。A建设单位主管部门B发包人C工程师D项目经理84发包人负责采购的建筑材料，到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工合同内清单规定不符，承包人应B。A自行将其运出工地B要求发包人将其运出工地C要求供货商将其运出工地D要求送货的运输公司将其运回发货单位89竣工结算在D之后即可进行，A施工全部完毕B保修期满C试车合格D竣工验收报告被批准91承包人按约定时间向工程师提交已完工程量报告，工程师应在D内予以计量。A2天B3天C5天D7天92工程师对承包商B的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸B自身原因造成的返工C设计变更而增加D业主原因造成的返工94我国工程保修期从C之日算起。A乙方提交竣工验收报告B合同约定的竣工日C竣工验收合格D业主支付竣工结算款建设工程施工索赔第二部分第九章一、单项选择题2当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期展延时，B。A工程师的决定为最终决定B业主有权决定只进行费用补偿C由工程师与业主协商一致D业主不得变更工程师已下达的决定3工程师确定批准索赔额时，应遵守C。A工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业主批准C工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准D工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准5在工期索赔中，对于持续影响时间超过28天以上的延误事件，工程师最终批准的总展延工期天数，C。A必须等于以前各阶段已同意展延天数之和B是承包商每隔28天报送的阶段天数之和C不应少于以前各阶段，已由工程师同意展延天数之和D工程师有全部权限处理工期展延7工程师审查承包商索赔报告成立的条件是C。A事件已造成承包商施工成本的额外支出B事件已造成承包商直接工期损失C按照合同对照已造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D依据证据已造成承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失8建筑工程施工合同条件中明确规定在索赔事件发生B天内提出通知的索赔要求，工程师应当受理。A20B28C10D149承包商索赔时，因对变更估价有异议而暂按工程师单方面的决定执行时其向工程师提出意向通知的时间，必须是A。A工程师单方决定后的28天内B承包商与工程师议定的合理期间内C事件发生后的28天内D承包商可提出保留的期限10以下材料中，A不能作为承包商向业主索赔的证据。A监理工程师的施工建议B现场施工记录C工程变更指令D施工组织计划11承包商向业主提出索赔要求时，发出的索赔意向通知B。A即正式的索赔报告B即非正式的索赔报告C是指口头形式的意向通知D并非是要求保留索赔的权利12当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应A。A由监理工程师单方面决定一个他认为合理的单价或价格B由业主自行决定索赔的处理意见C由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果D提请仲裁机关处理13施工中的费用索赔出现的原因是C。A只限定事件引起的补偿B只限定因当事人违约而提出的赔偿C非自身的原因且实际造成了实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿24工程索赔中，不论是工程师通过与承包商谈判达成的协议，还是工程师单方面的决定，计算的索赔款额和展延天数是在授予监理工程师的权限范围内，工程师即可B，如果超过批准权限，则应报请业主批准。A支付索赔款B将此结果通知承包人C提前终止合同D决定工期延长25施工合同范本规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复则该索赔应认为A。A已经批准B不批准C尚待批准D承包商还需进一步报送证明材料二、多项选择题L按照索赔依据，可以将索赔划分为ABC。A合约内索赔B合约外索赔C额外支付D保险索赔E工期索赔2工程师在处理工期展延中，BE。A依据合同有权删减工作内容和缩短工期B依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期C由工程师提出，经业主批准缩短工期，D由工程师与承包商协商一致缩短工期E由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期3由于人力不可抗拒的自然灾害造成的经济损失，承包商应当向（A索赔，同时可以向B提出工期索赔。A保险公司B业主C监理工程师D建筑师E分包人4在处理索赔过程中，施工合同当事人达不成协议时，处理争议的方式是ABD。A调解B双方议定仲裁C必须议定起诉D仲裁或起诉E仲裁和起诉5承包商的索赔要求成立必须同时具备ABCD。A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张6承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的BC，还应递送正式的索赔报告。A14天B28天C工程师同意的其他合理时间内D业主同意的其他合理时间内E56天7作为索赔证据的材料必须具备ABCD的要求。A真实性B全面性C及时性D是经过合理程序形成的书面资料E合理性8承包商提出正式的索赔报告的内容应当包括ACD。A权益受影响的证