工程施工合同范本

工程施工合同范本 建设工程施工协议 甲方：西安高科（集团）新西部实业发展公司 乙方：陕西省第三建筑工程公司 乙方受甲方的委托，将紫薇田园都市b区1#楼室外建设工程承包施工，按照 * 合同法和 * 建筑法，结合工程具体情况，经双方协商达成如下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称：紫薇田园都市b区1#楼室外工程。 2、工程地点：西安市高新区新型产业园。 3、工程内容：紫薇田园都市b区1#楼室外工程施工 4、工程承包范围： 紫薇田园都市b区1#楼室外道路、土方、管沟、景观绿化、各系统管网、室外照明、主楼主电源供电。 第二条：工期：xx年6月30日至xx年8月30日。 第三条：工程质量要求及竣工验收： 1、乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格。 2、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行施工，并接受甲方代表的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改，承担有自身原因导致返工修改费用，但甲方不正确纠正或其他由甲方原因引起的经济支出由甲方承担。 3、工程具备隐蔽条件，乙方进行自检，并通知甲方验收。验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。 第四条：安全施工及事故处理： 乙方应遵守法的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于现场施工等原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方 承担。 第五条：工程结算及承包方式 1、按照1999年陕西省建筑工程综合概预算定额及配套费用定额四类工程取费，不含税工程造价优惠3%；安装按照xx年全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表及配套费用定额三类工程取费，不含税工程造价优惠5%；绿化工程按照苗木总价*（1+30%）进行结算，苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费，苗木价需经甲方认质认价。甲方认价及甲供材料不优惠。贷款利息不予计取。 2、根据甲方确认竣工图纸工程量、签证，变更文件。 3、乙方自购材料必须经甲方认质认价后作为计价依据。 4、乙方应如实编制工程预算，若出现乙方报送预算与实际审定价相差5%以上（含5%），全部审计成果费由乙方承担。 （1） 5、结算时限：在工程竣工验收合格后30日内乙方报送决算给甲方，在30日内甲方给予审定。 第六条：付款方式： 1、本工程无预付款。 2、待施工完毕验收合格后以甲方认可的价格按实结算，室外土建、管网、安装工程结算后20日内付至工程造价的70%，财务决算完成后30日内付至总造价的95%，预留5%作为工程质保金，保质期满后20天付清5%工程预留款。绿化工程付至工程造价的80%后暂停支付，剩余20%的工程款作为保质金，保质期满后20天付清20%工程预留款。 3、发票的提供时间为每次甲方付款前（甲方付款前2日通知），发票金额同每次付款金额。发票未提供或金额不足，甲方有权不予支付相应款项。提供发票同时乙方应提供收款单位开户行和账号。 4、付款方式为转账或支票。 第七条 ：工程保修： 1、本工程预留工程款的作为质保金，室外土建、管网、安装工程保质期为 贰 年；绿化工程保质期为 壹 年，保质期自工程竣工验收合格之日起开始计算。绿化工程在保质期内，乙方负责修剪、施肥、打药、补植、除草、浇水等工作，保证苗木成活。 2、保修期内乙方负责维修，不可抗力因素造成的损失除外，质保期如无质量问题，期满一次性付清；若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知12小时内到达现场进行维修。乙方未按上述要求进行维修的，甲方有权委托第三方修理，因而发生的费用甲方有权从质保金中扣除，不足部分应由乙方承担。（工程款支付过程中不计利息）。 3、质保金的退付以紫薇物业验收单为依据，执行西安紫薇地产开发有限公司项目工程、材料设备质保金管理办法。 第八条：争议的解决方式：在工程施工过程中，若出现争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向西安仲裁委员会提出仲裁。 第九条：其他 1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同，因此造成的一切损失由乙方承担。 2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效。 （以下无正文） 发包方：承包方： 法定代表人：法定代表人： 合同订立时间：年月日 道路工程承包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照 * 合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商 一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下 ： 一、工程概况 1、工程名称：小区市政道路。 2、工程地点：广西省开发小区。 3建设单位：房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围： 1、工程承包方式：为包工包料（沥青道路的基层和面层施工）。 2、工程承包范围：小区内市政道路的片石基层（约35cm厚）、水泥稳定碎石基层（20cm厚）、沥青面层（5cm厚），两侧路沿石安砌（1230100）施工;其中9m宽道路为8km、12m宽道路为1km、16m宽道路为2.5km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准（不包括道路的标志、标线）。 3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。 4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。 三、工程计价方式 1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为： 9m宽路145万元/km（不含税），12m宽路205万元/km（不含税），16m宽道路290万元/km（不含税）。 2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加（如：路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10等情况），对增加部分的工期相应顺延，增加部分的工程造价按四川省xx 1 年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取执行，综合单价按下浮5%处理（不计税）。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为：xx年5月31日xx年10月31日，共153天。 乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因 乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可 抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等，则工期相应顺延；乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分由乙方承担外，其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告，甲方在2日内给予答复。 五、工程质量标准 本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准 验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格为止。 六、合同价款： ￥：约36670000.00元，竣工后按实结算。 七、双方权利和义务 1、甲方工作 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 （3）及时协助乙方做好变更处理工作，对乙方提交的签证报告在3天内签复。 （4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。 （5）督促乙方做好安全管理，文明施工。 （6）向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。 （7）甲方应为乙方满足正常施工生产和生活需要的临设场地及临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。 （8）积极为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。 2、乙方工作 （1） 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。 （2） 负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。 （3） 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。 （4） 工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。 （5） 发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报.。 （6） 积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。 （7） 乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。 （8） 乙方必须确保各种配备到位，严格履行职责。 八、材料供应 本工程甲、乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自(感谢访问)行采购，各种材料质量经验收合格后方可使用。 九、质量验收 甲方在接到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。 十、工程担保 乙方在乙方进场后一周内向甲方交纳70万元人民币汇入双方共管帐户，作为乙方工程质量、安全、文明施工的保证金，其中的50万元保证金于乙方正式施工后30日内返还乙方，另外的20万元保证金于乙方开始铺设沥青路面时返还乙方。 同时甲方承诺：若甲方不能按时向乙方支付应支工程款或返还保证金，甲方自愿用自己开发建设的商品房按施工同期的销售价格打五折优先与乙方作应付工程价款及资金利息的抵扣处理（其中利息按银行同期贷款利息的2倍执行），同时乙方有权终止继续履行合同并将已完工程价款结清后退场。 十一、工程款支付 甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程价款：第一批工程款在乙方全面完成片石基层铺设的同时支付工程进度款万元；第二批工程款在乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设的同时支付工程进度款450万元；第三批工程款在乙 方全面完成沥青道路面层铺设的同时支付工程进度款450万元；工程竣工验收合格，甲方于一周内同乙方办理完工程的结算并足额支付乙方的所余工程价款。 十二、违约金： 双方特别约定在违约情况发生时，违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。 十三、合同生效 1、本合同于xx年5月31日于公司订立 2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地 * 起诉。 3、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份。 4、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时效，竣工结算工程价款支付完毕后终止。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 电话：电话： 施工 合 同 甲方： 乙方：xxx电力公司 为了使渠子农业综合开发水利项目输电工程的顺利实施，确保双方合法权益，经协商签定如下合同： 一、工程建设地点：xx县xx乡 二、工程建设期限： 年月 日年 月 日。 三、工程结算办法：本工程施工费，总计费用为人民币（大写）：整，施工结束一次结清。 四、双方权益和责任： 1、乙方负责线路勘测、设计、施工部分，甲方负责与村上协调线路通道等问题。 2、乙方在施工过程中必须注意施工安全，严格执行施工标准，按时上下班，以保证施工进度。 3、乙方在施工过程中必须安全施工，对施工中发生的一切不安全后果（轻伤、重伤、死亡等）均由乙方自己负担，甲方概不负责。 4、该工程质量保证期为一年，一年内工程出现问题，乙方要负责维修，并承担产生的费用。 5、甲方负责工程报帐。 6、本合同未尽事宜，须经双方协商，做出补充内容， 补充内容与合同有同等法律效力。 五、本合同一式三份，甲、乙双方各一份。 甲方： 代表签字： 乙方：电力公司 代表签字： 年月日 证明 县国税局： 兹有永寿县电力局永太供电所给我办在渠子项目区架设输电线路施工费人民币玖千元整（9000.00元），前来你局办理税票开据事务，请接洽。 永寿县农业综合开发办公室 xx-7-13 证明 县地税局： 兹有永寿县电力局永太供电所给我办在渠子项目区架设输电线路施工费人民币玖千元整（9000.00元），前来你局办理税票开据事务，请接洽。 永寿县农业综合开发办公室 xx-7-13 分项工程施工合同 发包人： 承包人： 依照 * 保同法、 * 建筑法及其他相关法律、行政、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程有关部分分项工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：工程地点： 二、工程承包范围 承包范围：图纸设计及二次设计所有玻璃幕墙及石材幕墙。 工期：年月日 三、质量标准 工程质量标准：按建设工程质量验收规范合格标准。 四、工程承包项目价款及结算方式 结算价格按实际施工展开面积计算幕墙元/平米。幕墙石材元/平米、耗材乙方负责购买：钻头、切割片、包括工人的住宿房费、清洁、卸车费。 付款方式：在施工中途借支生活费，待工程完成后 1 付，剩余合同竣工验收后一年付清。 五、承包方式：包工及所需的各种施工工具及耗材。 六、乙方向甲方承诺按约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。在施工过程中，因甲方资金暂时不到位，乙方必须保证按计划正常施工。 七、甲方向乙方承诺，按合同约定的期限和方式支付工程价款。 八、工程质量和验收 1、工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家和行业的质量评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任（施工的分项【分部】项目必须按照质量验收标准、规范和设计要求及操作工艺组织施工，并随接受有关部门的检查）。 2、乙方认真按照标准、规范要求以及甲方负责人发出的指令施工，随时接受检查检验，为检查检验提供便利条件。 3、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方重新施工，乙方应按照甲方的要求重新施工，直到符合约定标准。由乙方原因达不到约定标准，由乙方承担。重新施工的费用，工期不予顺延，所产生的一切费用由乙方承担。 4、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施 工正常进行，检查检验不格格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外，影响正常施工的费用由甲方承担，相应工期顺延。 5、因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的费用，由甲方承担。 6、乙方的全责配合甲方交工，在此期间的返工一切费用由乙方承担。 十、安全施工 1、乙方应遵守国家、行业和甲方的工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员实施的安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不给力或违章操作造成的伤残事故责任和因此发生的费用，由乙方承担（甲方概不负责，一切安全事故，乙方负全责。） 2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工 3、乙方为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内所有人人员生命财产及生命安全和施工机械办理保险，支付保险费用。 4、遵守项目部的各项安全、规定、搞好班前、班后安全活动，并认真填写班组安全活动记录，记录当天的上班人数及空制吊篮，吊篮空制的费用由乙方自行付责，在每月支付人工费时扣取。 十一、质量及工期延误处罚 质量达不到协议规定等级，按承包项目总价的处罚。非甲方原因，承包人延误工期一天，罚款元. 十二、协议有关事项补充条款 1场材料必须经过甲方、监理验收合格后方可投入使用，如果因为乙方的材料质量不合格或其他原因造成其他工序停工，由乙方负责承担停工费用。 2施工，乙方必须无条件返工重做、返工材料、人工费用由乙方自已承担。如果乙方不按甲方的要求施工，甲方有权随时终止合同，损失由乙方自已承担。 3按照指定位置码放整齐，达到文明施工要求，如果达不到要求，每次处罚至少元。 方可进行下道工序施工，如果没有进行验收，甲方可以视为上到工序不合格，有权要求返工重做，损失费用由乙方自负。 反，甲方有权清理出场，损失费用由乙方自负。 和相关经济损失，乙方所发生的工程费用甲方不予结算。 十四、工地劳动纪律 1、遵守国家的各项法律法规及项目部制定的各项规章制度。 2、按时作息，服从领导，有事外出必须经项目部负责人批准后方可离去。 3、施工作业前，须向项目部报告施工作业情况，项目部检查符合要求后，方可进行下道工序施工。 4、盗窃行为，按原价的10倍罚款处理。 5、现场酗酒一次罚款500元，酒后闹事者加倍罚款。 6、骂架一次各罚款200元，打架一次罚款1000-xx元。造成严重后果者交司法部门处理。挑拨离间，煽动闹事者，每次罚款5000元，造成严重后果者加倍处理。 7、施工现场讲究，人人有责，随地大小便罚款100-200元。 8、赌博一次罚款500-1000元。 9、严格执行公司各项制度，违者照章处罚。 10、严禁穿高跟鞋、拖鞋、非防滑鞋进入施工现场。 11、非机械工，电工不得动用机械和用电设备，如果用电，须专职电工处理，违者后果自负。 12、施工现场严格禁攀登脚手架和乘坐提升机工作中坚守岗位，不得串岗。 13、施工现场如因乙方违反操作规程发生事故，甲方配合乙方处理，所需一切费用由乙方承担。 14、正确使用“三宝”，一次不戴安全帽进入施工罚款100元，班组长罚款200元。 15、正确使用各种材料，节约材料，无故浪费材料，罚款1000元-5000元。 十五、其他未定相关事宜，由甲方协商另定。 本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。 甲方（盖章）：负责人：（签字） 乙方（盖章）：负责人：（签字） 订立日期：年月日 不锈钢工程施工合同 甲方：江苏新时代电器有限公司 乙方： 甲乙双方经平等协商，就新时代电器2、3楼营业区电梯周围不锈钢扶手工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款： 一、包工方式 乙方包工包料 二、材料要求 1、此合同全部用料均为优质不锈钢料，必须按甲方确认的材料规格用料，保证管径、管壁厚度符合用材要求。 2、楼内楼梯防护栏用料由乙方提供：型号304 ，管壁足0.8 ， 立柱管径51 ，扶手管径63，横撑管径32，立撑管径22。 三、质量要求 1、必须按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。 2、不锈钢焊接口为全口径满焊，不得漏焊。焊口必须平整，焊口表面作打磨处理，不能有毛刺，要有较高的光洁度。 3、不锈钢表面不能有划痕及凹凸。 4、地脚安装必须牢固。 5、与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。 6、楼梯转角处转弯自然、匀称，弧形