建设工程施工合同(协议)(doc 6页).doc

协 议 书发包人（全称）： XXXXXXXXX有限公司 承包人（全称）： XXXXXXXXXXX有限责任公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民南共和国建筑法、中华人民南共和国招投标法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程立项批准：XXXX 【2008】XXXX号 资金来源： 二、工程承包范围（详见工程量清单） 三、合同工期开工日期： 完工日期： 总工期： 四、合同价款及其调整本合同采用 方式确定（一）、工程量单价明细合同总造价 元（详见工程量清单）（二）、合同价款及费用计算依据（1）费用计算依据： （2）其他约定 1）施工组织设计和施工方案涉及到费用的内容必须是现场实际采用并办理相关签证后方能进入工程结算。 2）危险作业人身意外伤害保险费，按国家及自治区的相关规定的计取，承包人必须为从事危险作业的建筑安装施工人员支付该费用，在结算时承包人必须出具保单，否则，发包人不计改费用。 3）施工用水、用电：按 相关文件执行。水费、电费按上述单价及用量经双方核实后，由发包人在工程款中扣除。五、工程施工说明：（1）施工方法由承包方制定发包方给与指导，完成一个发包方验收一个，确保管道畅通，清理到位。（2）费用结算按双方需按本工程价款及增加工作量办理的现场经济签证合计为准。（3）施工发包方需向承包方提供消防用水等水源。六、质量标准：（一）工程质量标准：施工竣工验收后，一次验收合格七、发包方责任和义务（1）开工前三天，向承包方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向承包方进行现场交底。全部清除影响施工的障碍物。（2）向承包方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。（3）指派专人负责双方工作协调。（4）负责垃圾及污水排放场地（场地不能超过10公里）八、承包方责任和义务（1）参加发包方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交发包方审定。（2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。（3）发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。（4）非发包方原因造成工期延误按，承包方需承担1000元每天违约金。（5）因发包方原因（停电停水停气工程款不到位或大风暴雨等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），则工期相应顺延。九、工程款支付：工程竣工验收合格后，一次性支付。十、环保、安全文明施工 1）承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 2）承包方放负责施工现场安全生产的防范监督等工作。 3）承包方在施工的过程中所造成的人身损害等事故或其他经济损失，概由承办方负责，发包方不承担任何责任。十一、竣工验收： 1）标准、规范：现行建筑安装工程施工及验收规范（最新版）、质量检验评定标准（最新版）；施工图要求的标准及规范等；国家及行业内最新的保准；相关行业国家标准规范。 2）工程具备竣工验收条件后，承包人应提前7天向发包人提交完整的符合现行验收要求的验收报告和竣工资料一式三份。 3）竣工前7天，由承包方组织预验收，语言符合要求后，由发包方组织各相关部门进行竣工验收。 4）验收存在的工程质量问题施工单位应当按要求及时整改，以最终符合验收要求日期为竣工教工日期。十二、违约、争议： 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方 协商 解决。若协商不成，向 工程所在地 人民法院提起诉讼。十三、其它 1）本合同双方应该严格遵守，如一方违约应向守约方支付工程总价的10%的违约金（本条另有约定的除外）。 2）承包方施工质量达不到设计和规范的要求，承包方应无条件返工，由此造价的工料损失由承包方承担。 3）监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 4）发包人派驻施工场地的工程师姓名： 职务： 职权： 5）本工程无质量保修金，但在质量保修期内布面除其质量保修责任，质量保修期至XXXX年X月XX日截止。十四、合同份数：双方约定合同份数： 十五、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点：