通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价应为(

1 / 34通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价应为(课程名称：工程招投标与合同管理 测试题一一、单项选择题1、 中华人民共和国招投标法于起施行。A、 B、 C、 D、2、 中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于。A、20 B、30 C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是。A、 专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的。A、 3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求要公开。A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的天以后，应向工程2 / 34师正式提出索赔意向通知。A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在人民币以上的，必须进行招标。A、 20 万元 B、120 万元 C、200 万元 D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方C、承包商 D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是。A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为 500 万，则投标保证金最高不超过万元。3 / 34A、10 B、20 C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。A、二 B、三 C、 四 D、五12、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、10B、15C、20D、3013、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100 万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为。A、 2900 万元，3000 万元 B、 2900 万元，2900万元C、 3100 万元，3000 万元 D、 3100 万元，2900万元14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。A、投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B、投标报价 1050 万元，评标价 940 万元C、投标报价 980 万元，评标价 970 万元4 / 34D、投标报价 950 万元，评标价 960 万元15、 “评标价”是指。A、 标底价格 B、 预算价格 C、 投标报价D、 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值16、某工程项目在估算时算得成本是 1000 万元人民币，概算时算得成本是 950 万元人民币，预算时算得成本是 900 万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标” 。该承包商投标时报价不得低于。A、1000 万元 B、950 万元 C、900 万元 D、800 万元 17、下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是。A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙，从事招标工程项目领域工作满 10 年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人5 / 3418、下列关于联合体共同投标的说法正确的是。A、 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力C、工程变更 D、业主风险20、开标时间应为。A、任一时间 B、投标截止时间C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的 15 日内二、多项选择题A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用 E、平等 1、我国招投标法规定，招投标活动应当遵循的原则。6 / 342、我国招投标法规定，开标时由检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构3、按照施工合同示范文本的规定，由于等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A、 发包人未按约定提供施工场地 B、 分包人对承包人的施工干扰C、 设计变更 D、 承包人的主要施工机械出现故障 E、 发生不可抗力4、 招标投标法规定，投标文件的投标人应确定为中标人。A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C、满足招标文件各项要求，并且报价最低D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的7 / 34是。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任6、投标单位在下列情况，将被没收投标保证金。A、 投标有效期内撤回其投标文件B、 中标单位未在规定期限内提交履约保证金C、中标单位签订了合同后D、领取招标文件，但未参加投标的E、中标单位未在规定期限内签订合同的7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为。A、合同内索赔 B、工期索赔 C、费用索赔D、合同外索赔 E、道义索赔8、下列等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A、涉及国家秘密8 / 34B、使用国际组织或者外国援助资金的项目C、国家特许的融资项目D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 9、采用公开招标方式，等都应当公开。A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序D、评标的标准E、中标的结果10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据招标投标法关于联合体投标的规定，下列说法正确的有。A、A 单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B、B、C 两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。C、D、E 两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人D、F、G 两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任E、H、I 两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任9 / 34三、判断题1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。5、要约通知发出后即生效。6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。10、索赔与反索赔具有同时性。四、案例题1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款额为合同价的 30%，开工后三日内支付，主体结构工程10 / 34完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为 9000 万元，总工期为 24 个月，其中：基础工程估价为 1200 万元，工期为 6 个月；主体结构工程估价为 4800 万元，工期为 12 个月；装饰和安装工程估价为 3000 万元，工期为 6 个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为 1300 万元，主体结构工程调整为 5000 万元，装饰和安装工程调整为 2700 万元。另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的 5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日下午，在规定的开标时间前 1 小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低 4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人11 / 34员对各投标单位的资格进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。问题： 该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？恰当。因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段受到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；调整后工程的总价也没有受到影响，而且，这三类工程单价的调整幅度均在10%以内，属于合理范围。除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧？运用是否恰当？该承包商运用的投标技巧还有多方案报价法和突然降价法。多方案报价法运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。突然降价法也运用恰当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前 1 天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前 1 小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手12 / 34已不可能再调整报价了。从所介绍的背景资料来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。该项目招标程序中存在以下问题：1）招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。2）根据中华人民共和国招投标法 ，应由招标人主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容而不应由是招投标办工作人员主持和宣读。3）资格审查应在投标之前进行公证处人员无权对承包商资格进行审查其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性。2、某办公楼的招标人于 2002 年 3 月 20 日向具备承担该项目能力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3 月 25 日在该招标人总工程师室领取招标文件，4 月 5 日 14 时为投标截止时间。该 3 家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了该 3 家承包商的13 / 34名称、投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共有 4 人组成，其中招标人代表 2 人，经济专家 1 人，技术专家 1 人。 招标人预先与咨询单位和被邀请的这 3 家承包商共同研究确定了施工方案。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：报价不超过标底的5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的 98%者得满分，在此基础上，报价比标底每下降 l%，扣 1 分，每上升 1%，扣 2 分。定额工期为 500d，评分方法是：工期提前 10%为100 分，在此基础上每拖后 5d 扣 2 分。企业信誉和施工经验得分在资格审查时评定。工程项目与合同管理期末考试一、单选题：1、 在下列合同中，合同是可变更的合同。 答案：CA 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B 以合法活动掩盖非法目的 C 因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用。A 总价可调合同 B 总价不可调合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同 答案：B 3、根据我国施工合同文本14 / 34规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过约定承发包双方的权利和义务。A 通用条款 B 专用条款 C 监理合同 D 协议书 答案：B4、一般认为，投标是一种。A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 答案：B5、法律规定合同的诉讼有效期为 2 年。若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由，该是由持续5 个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有。A 9 个月 B 6 个月 C 4 个月 D 2 个月 答案：C6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内天发出招标通知书。A5 B7 C9 D15 答案：B7、 施工合同示范文本中规定，索赔事件发生内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A 14B10C 28 D56 答案：C8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是。A 工程量清单 B 工程预算书 C 工程变更协议书 D施工图纸答案：C9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果15 / 34在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则。A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行 C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 答案：D10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：总价合同单价合同成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是。 AB C D 答案：B11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏C 业主原因要求暂停全部项目施工D 因设计变更而导致工程内容增加 答案：B12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当。A 对是否参加投标作出决定 B 确定投标方案 C 办理资格审查 D 进行投标计价 答案：A 13、唱标按送达投标书的顺序进行。 A 先后 B 逆 C 任意 D 无相关规定 答16 / 34案：A14、根据中华人民共和国招标投标法和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在万元人民币以上时，必须进行招标。 A3000B1000 C100 D50 14 答案： C 15、投标人少于的，招标人应当依照中华人民共和国招投标法重新投标。 A3 B4 C5D1015 答案：A 16、关于投标报价策略论述正确的有。 A 工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价B 施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价C 一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价D 当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价 16 答案：C17、关于评标，下列不正确的说法是 A 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B 评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数C 评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8 年并具有高级职称或者同等专业水平 D 评标委员会成员17 / 34不得与任何投标人进行私人接触 17 答案：D 18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是。 A 费用由工程师承担，工期由承包方承担 B 费用由承包人承担，工期由发包方承担 C 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D 费用和工期均由承包方承 18 答案：D 19、 建设工程施工示范文本附有三个附件，不属于其附件的是。 A 承包人分包工程一览表 B 承包人承揽工程项目一览表 C 发包人供应材料一览表 D 工程质量保修书 19 答案：A 20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则。 A 允许投标单位补充填写 B 视为废标 C 认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D 由招标人退回标书 20 答案：C 二、多选题 1、 建设工程施工合同示范文本规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是 A 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B 承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D 变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出 1 答案：C D E 2、 评标过程中应当作为废标处理的情况包括18 / 34A 投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E 组成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议2 答案：C D3 答案：A B C E 3、 凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括A 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上B 重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上C 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上D 项目总投资额在 1000 万元人民币以上 E 项目总投资额在 2000 万元人民币以上 4、 投标文件的技术性评审包括 A 实质上响应程度 B 质量控制措施 C 方案可行性评估和关键工序评估 D 环境污染的保护措施评估 E 现场平面布置和进度计划 4 答案：B C D5 答案：A B C E5、工程索赔的依据有 A 工程检验报告 B 工程进度计划 C 施工合同文本及附件 D 施工许可证 E 招标文件 6 答案：A C D7答案：A B D E 6、 施工合同文本由组成。A 协议书 19 / 34B 中标函 C 通用条款 D 专用条款 E 规划许可证 7、招投标应遵循的原则有 A 公开 B 公平 C 投标方资信好 D 公正 E 诚实信用 8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 A 石油项目 B 供电项目 C 教育项目 D 商品住宅 E 娱乐场所项目 8 答案：B C D 9、标底的编制依据有。 A 招标文件确定的计价依据和计价方法 B 经验数据资料 C 工程量清单 D 工程设计文件E 施工组织设计和施工方案等 10、建设工程的招标方式可分为 A 公开招标 B 邀请招标 C 议标 D 系统内招标 E 行业内招标 9 答案：A C D10 答案：A B C 三、简答题。 2、建设项目施工招标程序是什么？6 分 答案： 建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审资格预审 发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同 3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？ 答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年 供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期20 / 34电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年四、名词解释： 1、不平衡报价法答案：不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。 2、工程项目招标 答案：工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。五、案例分析题1、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包即 EPC 模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：成立该工程招标领导机构；委托招标代理机构代理招标；发出投标邀请书；对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标者；向所有获得投标资格投标者发售招标文件；召开投标预备会；招标文件的澄清与修改；建立评标组织，制定标底和评标、21 / 34定标办法；召开开标会议，审查投标书；组织评标；与合格的投标者进行质疑澄清；决定中标单位；发出中标通知书；建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。该工程共有 7 家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：1)其中 1 家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；2)其中 1 家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；3)开标人发现剩余的 5 家投标人中，有 1 家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。 指明以上处理是否正确，并说明原因。 答案：问题 1 第条发出招标邀请书不妥，应为发布招标通告。 第条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。第条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。第条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。 问题 2第的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；第的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须22 / 34是原件；第的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。工程招投标与合同管理综合练习一、单选题1.根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。A.工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天B.提交工程竣工验收报告后 28 天C.移交工程后 14 天D.通过工程竣工验收后 14 天2.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料3.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。23 / 34A.由供货商承担供货的全部运费B.由采购方承担自行运到目的地所需费用C.由供货商承担货物转运增加的保险费用D.由采购方和供货方共同承担转运费用4.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42 天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复5.采用 FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期6.根据 FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。24 / 34A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表7.采用 FIDIC施工合同条件的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是。A.提交工程师决定B.提交争端裁决委员会决定C.诉讼D.仲裁8.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有9.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于。A.工程延误索赔25 / 34B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔10.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是。A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期11根据建设工程施工合同 ，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过共同清点。A发包人与工程师B工程师与承包人C发包人与承包人D工程师与供货人12根据建设工程施工合同 ，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为。26 / 34A发包人负责试验，费用由发包人承担B发包人负责试验，费用由承包人承担C承包人负责试验，费用由发包人承担D承包人负责试验，费用由承包人承担13某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。A给承包人顺延工期并追加合同价款B给承包人顺延工期，但不追加合同价款C给承包人追加合同价款，但不顺延工期D工期延误和费用损失均由承包人承担14某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是。A工期和经济损失由承包人承担B给予经济损失补偿，不顺延合同工期C顺延合同工期，不补偿经济损失D补偿经济损失并顺延合同工期27 / 3415工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48 小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工程施工合同 ，承包人此时的应对措施是。A停止施工等待工程师的指示B向工程师再次发出请求复工的要求C自行复工D向发包人发出请求复工的要求16根据建设工程施工合同 ，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为之日。A工程师发出设计变更通知B承包人完成变更工程C承包人提交变更追加合同价款报告D最近一期工程进度款支付17发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。A发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期28 / 34C承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期18某工程施工合同约定的工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23 个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为 21 个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是。A提前工期 1 个月给予承包人奖励B延误工期 1 个月追究承包人拖期违约责任C对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期个月追究承包人违约责任19承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。A供货商B铁路运输部门29 / 34C监理工程师D供货商和铁路运输部门20某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是。A按订购数量加多付数量计算货款B按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款21.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由支付。A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门22.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是。A.协调工程项目的外部关系30 / 34B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作23.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工24.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用