拉运沙石料承包合同.doc

拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇托万克麦盖提村（以下简称甲方） 承包人: 杨路平（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇托万克麦盖提村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量5.1km，单价50元/米，总造价贰拾伍万伍仟元整（￥255000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年1月15日开工至2014年2月5日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇阿克哈尼喀村（以下简称甲方） 承包人: 杨路平（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇阿克哈尼喀村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量5.2km，单价50元/米，总造价贰拾陆万元整（￥260000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年2月5日开工至2014年2月25日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇尤喀克麦盖提村（以下简称甲方） 承包人: 杨路平（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇尤喀克麦盖提村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量6.8km，单价50元/米，总造价叁拾肆万元整（￥340000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年1月20日开工至2014年2月20日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇吐尔拜提阿热买里村热买里村（以下简称甲方） 承包人: 杨路平（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇吐尔拜提阿热买里村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量4.1km，单价50元/米，总造价贰拾万零伍仟元整（￥205000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年1月25日开工至2014年2月25日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇依尔玛村（以下简称甲方） 承包人: 杨路平（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇依尔玛村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量5.5km，单价50元/米，总造价贰拾柒万伍仟元整（￥275000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年2月5日开工至2014年3月5日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇结格吉村（以下简称甲方） 承包人: 阿布拉.依萨米丁（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇结格吉村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量4.4km，单价45元/米，总造价壹拾玖万捌仟元整（￥198000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年4月5日开工至2014年5月15日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇吐尔拜提喀拉都维村（以下简称甲方） 承包人: 阿布拉.依萨米丁（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇吐尔拜提喀拉都维村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量4.9km，单价45元/米，总造价贰拾贰万零伍佰元整（￥220500元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年4月5日开工至2014年5月15日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇皮亚其村（以下简称甲方） 承包人: 阿布拉.依萨米丁（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇皮亚其铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量2.5km，单价45元/米，总造价壹拾壹万贰仟伍佰元整（￥112500元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年4月5日开工至2014年5月15日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇吐尔拜提尤喀克买里村（以下简称甲方） 承包人: 吾加阿布拉.热合曼（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇吐尔拜提尤喀克买里村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量1.1km，单价50元/米，总造价伍万伍仟元整（￥55000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年3月20日开工至2014年4月10日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇夏合吐尔村（以下简称甲方） 承包人: 吾加阿布拉.热合曼（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇夏合吐尔村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量4.2km，单价55元/米，总造价贰拾叁万壹仟元整（￥231000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽6米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年4月10日开工至2014年5月10日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇巴格其艾日克村（以下简称甲方） 承包人: 吾加阿布拉.热合曼（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇巴格其艾日克村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量3.8km，单价50元/米，总造价壹拾玖万元整（￥190000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年3月25日开工至2014年4月15日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。九、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日拉运沙石料承包合同发包人：阿热勒镇喀什博依村（以下简称甲方） 承包人: 吾加阿布拉.热合曼（以下简称乙方） 经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 阿热勒镇喀什博依村铺砂石路项目二、施工内容：乙方负责石料拉运、平整路面，推土三、施工承包价格： 工程量及造价：工程量5.4km，单价50元/米，总造价贰拾柒万元整（￥270000元）。四、工期要求：乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽6米，厚30-40公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。五、工期：2014年5月5日开工至2014年6月10日竣工。六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙双方协商一致；2、因不可抗力指使不能实现合同目的；3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后15天内仍未履行；5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、违约责任：甲、乙双方应严格履