工程招标与合同管理-2016自考答案.docx

工程招标与合同管理（81009）一 、单选题 1、建设工程总承包合同的履行不包括（?）。A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可参考答案：A 2、建设工程项目一般应采用（ ?）。A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标参考答案：C 3、资格预审程序中应首先进行（ ）。A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件参考答案：B 4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ），并标明排列顺序。A.l2人B.l3人C.14人D.15人参考答案：C 5、招标人与中标人签订合同后（ ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.2.00000B.3.00000C.5.00000D.6.00000参考答案：A 6、建设工程合同的最基本要素是（ ）。A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点参考答案：D 7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ ）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同参考答案：D 8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ ）。A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款参考答案：B 9、下列不属于完善合同条件问题的是（ ）。A.关于工程交付B.工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地参考答案：D 10、建设工程的建设合同大体上不包括（ ）阶段。A.勘察B.设计C.施工D.造价参考答案：A 11、Bot合同又称（ ）。A.特许权协议书B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察.设计或施工总承包合同参考答案：D 12、下列不属于建设工程施工合同（示范文本）（gm19990201）的是（ ）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.建设工程质量管理条例参考答案：A 13、工程分包是针对（ ）而言。A.总承包B.专业工程分包C.劳务作业分包D.转包参考答案：A 14、下列属于建设工程施工专业分包合同（示范文本）的内容中协议书内容的是（ ）。A.工程质量标准B.工期C.工程变更D.质量与安全参考答案：A 15、下列属于建设工程施工专业分包合同（示范文本）的内容中通用条款内容的是（ ）。A.保障.保险及担保B.合同的生效C.质量与安全D.双方一般权利和义务参考答案：B 16、下列不属于的内容建设工程施工专业分包合同（示范文本）的内容中专用条款呐容的是（ ）。A.词语定义及合同文件B.分包工程概况C.竣工验收与结算D.工期参考答案：D 17、.下列不属劳动报酬采用的方式的是（ ）。A.固定劳动报酬（含管理费）B.按确认的工时计算C.按确认的m程量计算D.按确认的质量计算参考答案：B 18、工程承包人确认结算资料后（ ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A.13.00000B.14.00000C.15.00000D.16.00000参考答案：A 19、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ ）。A.按本合同关于争议的约定处理B.协议书C.通用条款D.专用条款参考答案：A 20、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（ ）天。A.28.00000B.27.00000C.26.00000D.25.00000参考答案：A 21、索赔程序和争执的解决主要分析（ ）。A.争执的解决方式B.任的开始C.工程所有权的转让D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始参考答案：A 22、建设工程合同实施控制的作用是（ ）。A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B.分析合同执行差异的原因C.分析合同差异的责任D.问题的处理参考答案：A 23、下列不属于合同诊断的内容的是（ ）。A.技术措施B问题的处理B.问题的处理C.分析合同差异责任D.分析合同执行差异的责仟参考答案：A 24、下列不属于工程问题的四类措施的是（ ）。A.问题的处理B.技术措施C.经济措施D.合同措施参考答案：A 25、下列不属于合同资料种类的是（ ）。A.合同分析资料B.工程实施中产生的各种资料C.工程实施中的各种记录.施工日记等D.合同资料的收集参考答案：D 26、下列不属于资料文档管理的内容的是（ ）。A.合同分析资料B.合同资料的收集C.资料整理D.资料的归档参考答案：A 27、以下关于索赔的说法不正确的是（ ）。A.索赔是相互的B索赔是双向的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔D.承包人可以向发包人索赔参考答案：C 28、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。A.建设单位办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验参考答案：C 29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%参考答案：D 30、.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。A.合同签字日起按投标文件中承诺B.合同签字日起按招标文件中要求C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺D.合同约定的开工日起按招标文件中要求参考答案：C 31、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延参考答案：B 32、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付参考答案：B 33、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告参考答案：C 34、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ）A.行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系参考答案：B 35、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ）A.业主的代理人B.业主的委托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人参考答案：A 36、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ）A.主合同B.从合同C.独立合同D.无条件地必须履行的合同参考答案：B 37、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ ）A.按裁决自觉执行B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C.可向人民法院起诉D.向合同管理机关申诉参考答案：A 38、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（ ）。A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务参考答案：B 39、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。A.能力B.报价C.信誉D.经济实力参考答案：A 40、中标的承包商将由（ ）决定。A.评标委员会B.业主C.上级行政主管部门D.监理工程师参考答案：B 41、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.设备供应单位参考答案：A 42、业主在（ ）合同中承担的风险最小。A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金参考答案：B 43、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。A.只限承包商向业主索赔B.业主无权向承包商索赔C.业主与承包商之间的双向索赔D.不包括承包商与分包商之间的索赔参考答案：C 44、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件参考答案：A 45、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金.建材.设备来源已经落实参考答案：C 46、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.显不符合技术规格要求参考答案：C 47、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈参考答案：D 48、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。A.专用条款.通用条款.中标通知书.图纸B.中标通知书.协议书.专用条款.通用条款C.中标通知书.投标书.协议书.图纸D.中标通知书.专用条款.通用条款.图纸参考答案：D 49、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同参考答案：C 50、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书参考答案：D 51、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化参考答案：B 52、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。A.承包人B.发包人C.出资人D.出工人参考答案：B 53、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。A.建设单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位参考答案：C 54、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。A.报价B.能力C.人员数量D.设备参考答案：B 55、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同参考答案：C 56、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收参考答案：B 57、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付参考答案：C 58、工程分包的说法错误的为（ ）A.是违法的B.是从工程承包人承担C.是允许的D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包参考答案：A 59、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（ ）A.工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间参考答案：A 60、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A.15天B.21天C.30天D.35天参考答案：C 61、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。A.保证B.连带保证C.违约D.合同参考答案：B 62、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。A.双方当事人制作合同书时B.双方当事人表示受合同的约束时C.双方当事人签字或盖章时D.双方当事人达成一致意见时参考答案：C 63、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A.15天B.21天C.30天D.35天参考答案：A 64、下列说法不正确的是（ ）。A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C.建设行政主管部门派人参加开标.评标.定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。参考答案：C 65、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。A.报价B.能力C.监理人员数量D.设备参考答案：B 66、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作参考答案：B 67、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。A.包括开工日期B.包括竣工日期C.包括合同工期的总日历天数D.合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数参考答案：D 68、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收参考答案：B 69、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ）A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同参考答案：C 70、如果投标截止日期前第28天后，由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。A.业主B.承包商C.工程师D.特殊分包商参考答案：A 71、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿参考答案：D 72、中华人民共和国招投标法于（ ）起施行。A.1997.11.1B.1998.3.1C.1999.8.30D.2000.1.1参考答案：D 73、中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A.）。A.20.00000B.30.00000C.10.00000D.15.00000参考答案：A 74、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。A.专用条款的内容比通用条款更明确.具体B.合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C.合同文件之间应能相互解释.互为说明D.专用条款与通用条款是相对立的参考答案：D 75、评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数的（ ）。A.3，3/4B.3，2/3C.5，2/3D.5，3/4参考答案：C 76、招标投标活动的公开原则首先要求（ ）要公开。A.招标活动信息B.评标委员会成员名单C.工程设计文件D.评标标准参考答案：A 77、承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A.14.00000B.7.00000C.28.00000D.21.00000参考答案：C 78、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。A.20万元B.120万元C.200万元D.2000万元参考答案：C 79、索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A.业主B.第三方C.承包商D.合同当事人一方参考答案：D 80、下列关于工程分包说法正确的是( )A.施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B.工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C.施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D.分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位参考答案：A 81、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元。A.10.00000B.20.00000C.50.00000D.100.00000参考答案：C 82、招标人采用邀请招标的方式，应当向（ ）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。A.二B.三C.四D.五参考答案：B 83、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.10.00000B.15.00000C.20.00000D.30.00000参考答案：B 84、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（ ）。A.2900万元，3000万元B.2900万元，2900万元C.3100万元，3000万元D.3100万元，2900万元参考答案：A 85、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书。A.投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元参考答案：B 86、“评标价”是指（ ）。A.标底价格B.预算价格C.投标报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值参考答案：D 87、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）。A.1000万元B.950万元C.900万元D.800万元参考答案：D 88、下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（ ）。A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C.某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人参考答案：C 89、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ ）。A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C.有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同参考答案：A 90、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。A.地质条件的变化B.不可抗力C.工程变更D.业主风险参考答案：C 91、开标时间应为（ ）。A.任一时间?B.投标截止时间C.评标前的任一时间D.发售招标文件后的15日内参考答案：B 92、公开招标是指（ ）。A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标参考答案：B 93、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.40天?B.30天?C.50天D.20天参考答案：B 94、按照承包工程计价方式分类不包括（ ）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同参考答案：D 95、下列不是合同价款应规定的内容的是（ ）。A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期参考答案：A二 、多选题 96、进行合同分析是基于（ ）原因。A:合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B:同在一个工程中，往往几份.十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系C:工程小组.项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响D:合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险E:合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容参考答案：ABCD 97、承包人的主要任务有（ ）。A:明确承包人的总任务，即合同标的B:明确合同中的工程量清单.图纸.工程说明.技术规范的定义C:明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天D:明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示E:承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款参考答案：ABCD 98、下列关于合同价格分析中正确的是（ ）。A:合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B:工程计量程序，工程款结算方法和程序C:合同价格的调整，即费用索赔的条件.价格调整方法.计价依据.索赔有效期规定D:拖欠工程款的合同责任E:对合同中明示的法律应重点分析参考答案：ABCD 99、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（ ）。A:索赔的内容.方式及数额B:索赔的程序C:争执的解决方式和程序D:仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点.方式和程序仲裁结果的约束力等E:索赔的金额参考答案：BCD 100、合同控制依据的内容包括（ ）。A:合同和合同分析的结果，如各种计划.方案.洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据B:各种实际的工程文件，如原始记录.各种工作报表.报告.验收结果.计量结果等C:对于合同执行差异的原因，对合同实施控制D:工程管理人员每天对现场情况的书面记录E:合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束参考答案：ABD 101、合同资料的种类有（ ）。A:合同资料B:合同分析资料C:工程实施中产生的各种资料D:工程实施中的各种记录.施工日记等，官方的各种文件.批件，反映工程实施情况的各种报表.报告.图片E:原始资料参考答案：ABCD 102、标底的编制依据有（ ）。A:招标文件确定的计价依据和计价方法B:经验数据资料C:工程量清单D:工程设计文件E:施工组织设计和施工方案等参考答案：A C D 103、建设工程的招标方式可分为（ ）A:公开招标B:邀请招标C:议标D:系统内招标E:行业内招标参考答案：A B C 104、索赔成立的条件有（ ）。A:与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B:因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失C:造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D:承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告E:发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失参考答案：ACD 105、常见的建设工程索赔有（ ）。A:因合同文件引起的索赔B:有关工程施工的索赔C:增减工程量的索赔D:关于价款与工期的索赔E:财务费用补偿的索赔参考答案：ABDE 106、合同文件是索赔的最主要依据，包括（ ）。A:本合同协议书及中标通知书B:投标书及其附件C:本合同专用条款和通用条款D:标准.规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书E:相关证据参考答案：ABCD 107、建设工程反索赔的特点有（ ）。A:索赔与反索赔同时性 B技巧性强，处理不当将会引起诉讼B:技巧性强，处理不当将会引起诉讼C:在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿D:承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔E:反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人参考答案：ABC 108、发包人相对承包人反索赔的内容有（ ）。A:工程质量缺陷反索赔B:拖延工期反索赔C:保留金的反索赔D:发包人其他损失的反索赔E:关于工伤赔偿金的反索赔参考答案：ABCD 109、材料采购合同订立的方式有（ ）。A:间接采购方式B:直接采购方式C:公开招标D:邀请招标E:非公开招标参考答案：BCD 110、得到投标的推荐程序有（ ）。A:准备招标文件及颁发招标文件B:发包人陪同投标者考察施工现场C:招标文件的修改以及投标者的质疑D:投标书的提交和接收E:邀请承包人参加资格预审参考答案：ABCD 111、国际工程承包合同订立后，即进人合同的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括（ ）。A:合同管理.计划管理B:成本管理.财务管理C:物资采购管理，质量管理D:分包商管理.移交和竣工验收管理E:资金管理参考答案：ABCD 112、建设工程监理合同的基本条款内容有（ ）。A:委托人委托监理人监理的工程概况B:监理人承诺按合同的约定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务C:委托人向监理人承诺本合同注明的期限.方式.币种，向监理人支付报酬D:双方当事人的鉴字盖章和签约时间E:工程执行的起止时间参考答案：ABCD 113、nEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括（ ）。A:总价合同及单价合同B:目标总价合同及目标单价合同C:成本加酬金合同D:工程管理合同E:承包合同及分包合同参考答案：ABCD 114、建设工程监理合同专用条件有（ ）。A:合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容B:委托人对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复的时间C:委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数D:委托人向监理人支付报酬的计算方法.支付时间和金额.奖励办法E:二委托人在责任期内如果失职，应当承担责任参考答案：ABCD 115、建设工程索赔的起因有（ ）。A:承包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任；没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款B:合同错误，如合同条文不全.错误.矛盾等C:工程环境变化，包括法律.市场物价.货币换率.自然条件的变化等D:不可抗力的因素以及合同的变更，如双方协议签订的新的变更合同.备忘录.修正案以及其他等E:合同变更参考答案：BCDE 116、建设工程施工招标的必备条件有（ ）。A:招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实B:初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准C:招标范围.招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D:有招标所需的设计图纸及技术资料E:相应资金中有部分资金已经落实参考答案：ABCD 117、工程建设项目施工招标文件一般包括（ ）。A:投标邀请书，投标人须知，合同主要条款B:投标文件格式，技术条款，设计图纸C:采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单D:评标标准和方法，投标辅助材料E:招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间参考答案：ABCD 118、详细评审内容包括（ ）。A:确定评标方法以及备选标的确定B:投标文件的排序和汇率风险的承担C:决定招标项目是否可作为一个整体合同授予中标人D:决定投标有效期可否延长E:投标文件的澄清说明或补正参考答案：ABCD 119、废标的条件包括（ ）。A:逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的B:无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的C:投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效D:未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的E:投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的参考答案：ABCD 120、投标文件一般包括（ ）。A:投标函，投标报价B:施工组织设计，商务和技术偏差表C:结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件D:根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价E:投标担保参考答案：AB 121、有关投标人之间串通投标的禁止中，对投标人之间的串通投标有（ ）。A:投标人相互约定抬高或压低投标报价B:投标人之间相约定，在招标项目中分别以高.中.低价位报价C:投标人之间先进行内总竞价，内定中标人，然后再参加投标D:投标人之间其他串通报标投价的行为E:部分投标人联合与另一部分进行竞标参考答案：ABCD 122、建设工程施工合同的当事人包括( )。A:建设行政主管部门B:建设单位C:监理单位D:施工单位E:材料供应商参考答案：BD 123、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。A:工程本身的损害B:发包人人员伤亡C:造成承包人设备.机械的损坏及停工D:所需清理修复工作E:承包人人员伤亡参考答案：CE 124、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。A:总承包合同B:分别承包合同C:固定价格合同D:可调价格合同E:成本加酬金合同参考答案：CDE 125、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。A:申请验收B:组织验收C:提出修改意见D:递交竣工结算报告E:移交工程参考答案：ADE 126、被宣布为废标的投标书包括（ ）A:投标书未按招标文件中规定封标B:逾期送达的标书C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书D:未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书E:投标人不参加开标会议的标书参考答案：ABDE 127、必须进行招标的项目包括（ ）A:私人投资的高级别墅B:外国老板投资的基础设施的项目C:大型基础设施.公用事业等关系到社会公共利益.公众安全的项目D:全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E:使用国际组织或外国政府贷款.援助资金的项目参考答案：CDE 128、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）A:监理合同可以是个人B:监理合同的订立必须符合工程建设程序C:监理合同的订立不需符合工程建设程序D:委托监理合同标的是服务E:委托监理合同的标的物是产生新的物质参考答案：CE 129、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ）A:单项索赔B:总索赔C:明示索赔D:工期索赔E:费用索赔参考答案：DE 130、合同法律关系的构成要素有( )A:主体B:内容C:客体D:权利E:义务参考答案：ABC 131、被宣布为废标的投标书包括（ ）。A:投标书未按招标文件中规定封记B:逾期送达的标书C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书D:未按招标文件的内容和要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书E:投标人不参加开标会议的标书参考答案：ABDE 132、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。A:监理合同可以是个人B:监理合同的订立必须符合工程建设程序C:监理合同的订立不需符合工程建设程序D:委托监理合同的标的是服务E:委托监理合同的标的物是产生新的物质参考答案：ABD 133、施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。A:当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B:在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C:变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D:签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E:当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理参考答案：BDE 134、采用公开招标方式，( )等都应当公开。A:评标的程序B:评标人的名单C:开标的程序D:评标的标准E:中标的结果参考答案：CE 135、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据招标投标法关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（ ）。A:单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B:两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。C:两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人D:两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任E:两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任参考答案：BCE 136、我国招投标法规定，招投标活动应当遵循（ ）的原则。A:公开B:公平C:公正D:诚实信用E:平等参考答案：ABCD 137、我国招投标法规定，开标时由（ ）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。A:招标人B:评标委员会C:投标人或投标人推选的代表D:地方政府相关行政主管部门E:公正机构参考答案：CE 138、按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A:发包人未按约定提供施工场地B:分包人对承包人的施工干扰C:设计变更D:承包人的主要施工机械出现故障E:发生不可抗力参考答案：ACE 139、招标投标法规定，投标文件（ ）的投标人应确定为中标人。A:满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B:最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准C:满足招标文件各项要求，并且报价最低D:满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外E:满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高参考答案：BD 140、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（ ）。A:总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包B:建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C:建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行D:建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E:总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任参考答案：BCD 141、投标单位在下列（ ）情况，将被没收投标保证金。A:投标有效期内撤回其投标文件B:中标单位未在规定期限内提交履约保证金C:中标单位签订了合同后D:领取招标文件，但未参加投标的E:中标单位未在规定期限内签订合同的参考答案：ABE 142、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（ ）。A:合同内索赔B:工期索赔C:费用索赔D:合同外索赔E:道义索赔参考答案：ADE 143、下列（ ）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A:涉及国家秘密B:使用国际组织或者外国援助资金的项目C:国家特许的融资项目D:利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的E:停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的参考答案：ADE 144、按索赔当事人的不同可分为（ ）。A:承包人与发包人之间索赔B:承包人与分包人之间的索赔C:承包人与供贷人之间索赔D:承包人与保险人之间的索赔E:发包人与分包人之间的索赔参考答案：ABCD 145、按索赔所依据的理由分类分为（ ）。A:合同内索赔B:合同外索赔C:道义索赔D:单项索赔E:总索赔参考答案：ABC 146、支付担保的形式有（ ）A:银行保函B:履约保证金C:担保公司担保D:抵押或者质押E:银行汇票参考答案：ABCD 147、建设工程合同第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（ ）。A:发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务B:一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任C:一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任D:提供担保的内容.方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件E:支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施参考答案：ACD三 、填空题 148、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的_ ._ ._._ 以及与工程建设有关的_ ._等的采购，必须进行招标。参考答案： 勘察.设计.施工.监理 重要设备.材料 149、我国法学界一般认为，建设工程招标是_ ，而投标是_ ，中标通知书是_ 。参考答案： 要约邀请 要约 承诺 150、我国的建设工程交易中心是按照_ .信息服务.集中办公三大功能进行构建的。参考答案： 场所服务 151、建设工程招标方式有_ 和_ 。参考答案： 公开招标 邀请招标四 、判断题 152、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。参考答案： 153、投标人可于将措施项目费参与市场竞争。参考答案： 154、在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。参考答案： 155、建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。参考答案： 156、公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。参考答案： 157、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。参考答案： 158、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件.投标书等签订工程承包合同。参考答案： 159、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。参考答案： 160、建设工程施工合同