房屋买卖合同商品房预售范本

房屋买卖合同（商品房预售）范本出售方(甲方)：地址：_邮码：_电话：_购买方(乙方)：_姓名：性别：出生：年月日国藉：身份证号码：地址：邮码：电话：第一条甲方经批准，取得位于_市用地面积_的土地使用权。地块编号：_使用年期_年，自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系_定名_，由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第_幢_号(第_层)。建筑面积_，土地面积/(其中：基底分摊_、公用分摊_、其他_)。第三条甲方定于_年_月_日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过_天：1.人力不可抗拒的自然灾害;2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;3.其他非甲方所能控制的因素。上述原因必须凭_市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：_单价元/，总金额_币_千_百_十_万_千_百_十_元(小写_万元)。付款方式：乙方按甲方指定收款银行：帐户名称：_帐号：_分期(一次)付款(见附表一)第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期_天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订房地产转让合同书，经市府主管部门办理转让登记手续，发给房地产权证，乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作_使用，在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列()项解决：1.由仲裁机关仲裁;2.由人民法院裁判;第十三条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年月日年月日房产纠纷法律知识希望对您有所帮助，赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断，必要时可寻求法律援助的帮助。来源：（房屋买卖合同（商品房预售）范本/fc/243363.html）精彩推荐：房屋抵押流程是怎么样的/fc/324066.html如何买房才能不吃亏/fc/324062.html一房二卖合同被确定无效后怎么处理/fc/324059.html2017年南京房产抵押登记新办理地点/fc/324057.html2017房产继承法全文/fc/324050.html买房后想退房怎么办,可以退定金吗/fc/324048.html不动产登记发生效力的时间/fc/324046.html2017年农村房屋可以抵押贷款吗/fc/324044.html物业管理具体指什么/fc/324039.html二手房买卖中未约定房屋家具归谁,按照交易习惯归谁所有/fc/324037.html房地产买卖合同无效情形有哪些/fc/324036.html新房与二手房房产证办理流程/fc/324032.html如何撤销房屋抵押登记/fc/324030.html购房合同撤销后可以更名吗/fc/324028.html房子抵押贷款需要什么材料/fc/324023.html房产预告登记有法律效应吗/fc/324021.html北京集体土地房屋抵押权登记/fc/324017.html合肥银行房屋抵押贷款如何申请/fc/324015.html一房二卖应当如何去处理/fc/324013.html房产预告登记权利人是谁/fc/324009.html物业管理服务合同标准格式是什么/fc/324006.html“住宅商用”房屋租赁合同的法定撤销理由/fc/324003.html购买经济适用房,五年后需办理哪些手续才能转为商品房/fc/323998.html房屋抵押应办理哪些手续/fc/323995.html房屋抵押贷款怎么办理/fc/323990.html可以委托办理不动产登记/fc/323988.html东北地区的建筑物光照常识/fc/323986.html物业管理的主要内容有哪些/fc/323982.html二套房贷款最低首付比例降至四成是真的吗/fc/323979.html开发商逾期办理房产证应承担什么责任/fc/323974.html办理不动产登记收取费用标准/fc/323973.html地下车库的出售与出租的问题有哪些/fc/323971.html办预告登记开发商不盖章怎么办/fc/323968.html有房产证没有土地证的影响是什么/fc/323966.html办理房产证需要的费用是多少/fc/323964.html小区车位的产权归属问题/fc/323962.html南京房地产抵押登记办理包括哪些内容/fc/323959.html撤销预告登记和合同多久可以重签/fc/323957.html“住宅改为商用”扰民,该如何维权/fc/323950.html办理房产证的流程是怎样的/fc/323949.html婚房房产证上写父母名字可行吗/fc/323947.html商品房现房买卖加抵押如何办理/fc/323942.html哪些房产可以办理抵押登记/fc/323940.html一套房贷款还清二套房多少税/fc/323938.html物业税的功能有哪些/fc/323934.html什么是小产权房，小产权房合法吗/fc/323931.html吉林市房屋租赁税清缴见到了效果/fc/323929.html开发商一房二卖可以要求双倍赔偿吗/fc/323924.html房屋抵押手续如何办理/fc/323922.html房屋质量保修期的认定,房屋质量保修期及规定/fc/323921.html个人房屋抵押借款合同的格式/fc/323919.html夫妻共有房屋只有一方签字,能取消买卖合同吗/fc/323918.html不动产的查封期限是多少/fc/323914.html上海物业费收取标准/fc/323913.html商品房买卖预告登记与商品房买卖合同备案登记有何区别/fc/323909.html如何办理房屋抵押登记手续/fc/323907.html怎样预防开发商一房二卖/fc/323900.html房屋抵押应办理哪些手续/fc/323898.html廉租房申请条件2017/fc/323896.html小区地下停车位归谁所有/fc/323895.html办理房地产经纪机构备案手续应提交哪些资料/fc/323889.html北京最高额抵押登记办理指南/fc/323885.html签了房屋买卖合同却没有房产证,有什么法律风险/fc/323881.html房产抵押贷款怎么办理/fc/323879.html购房置业需要了解的一些小问题/fc/323877.html如何判断租房合同免责条款是否有效,有什么法律规定/fc/323875.html延期交房违约金标准/fc/323870.html商品房预告登记流程/fc/323864.html房屋产权证抵押登记程序/fc/323862.html买底层要注意哪些事项/fc/323860.html房屋产权转移登记费如何收取/fc/323859.html买小产权房如何网签,需要什么材料/fc/323856.html房产继承如何办理/fc/323854.html房屋出租不登记怎么处罚,房屋租赁登记有哪些条件/fc/323849.html验房最重要的四点细节你需要知道/fc/323847.html房屋抵押贷款手续模板/fc/323842.html物业乱收费那里投诉/fc/323839.html一房二卖如何判定确权顺序/fc/323838.html房屋抵押贷款注意事项有什么/fc/323834.html住宅如何办理营业执照/fc/323832.html动迁房买卖纠纷案例分析/fc/323830.html房屋买卖和房屋继承哪个办理更省钱/fc/323824.html新办房产证需要哪些材料/fc/323822.html商业地产租赁6大法律风险/fc/323815.html新房产税如何征收/fc/323814.html好房子应满足这四点/fc/323810.html中国农业银行住房按揭贷款流程是什么/fc/323807.html工行房屋抵押贷款手续/fc/323801.html付了全款,签了购房合同可以退房吗/fc/323800.html工业用地转让税费有哪些/fc/323798.html不同年龄阶段如何买房有什么讲究呢/fc/323795.html房屋抵押银行贷款需要什么材料/fc/323790.html买房综合实地考察时需要注意哪些问题/f